Тендер - поставка шнура полиамидного №242977611

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Приложение № 1

к контракту на поставку товара

от « » апреля 2023 № ______

Техническое задание

на поставку товара для нужд КОГБУК «Вятский художественный музей»

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ №

на поставку шнура полиамидного для нужд КОГБУК «Вятский художественный музей»

ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Киров «___» ________ 2023 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» (КОГБУК «Вятский художественный музей»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Шакиной Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Эсауловой Вероники Викторовны, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику шнур полиамидный для нужд КОГБУК «Вятский художественный музей», (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и в размере, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. Поставка товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (приложение к настоящему контракту) в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего контракта Сторонами.

1.3. Место доставки товара: г. Киров, Карла Маркса, д. 70

1.4.Товар считается поставленным после подписания Сторонами товарной накладной, либо УПД.

1.5. Источник финансирования: средства бюджета Кировской области на 2023 год.

2. Цена, порядок расчетов

2.1. Цена товара по настоящему контракту составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 20%.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.2. Заказчик производит оплату поставленного товара в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта товарной накладной, либо УПД и предъявления Поставщиком счета (счета-фактуры).

2.3. В цену настоящего контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по контракту, в том числе доставка и разгрузка товара Заказчику, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

3. Порядок, условия поставки и приемки товара

3.1. Товар поставляется в соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации (приложение к настоящему контракту).

3.2. Товар поставляется силами и за счет Поставщика, с соблюдением правил транспортировки, условий хранения товара, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

3.3. Товар поставляется Поставщиком в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не подвергавшийся ремонту или восстановлению.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Поставщика с Заказчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

3.6. Доставка и выгрузка товара Заказчику осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время московское).

3.7. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы в двух экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, один – для Заказчика:

а) счет (счет – фактуру);

б) товарную накладную, либо УПД.

3.8. Для приемки предоставленного Поставщиком товара, в части соответствия его количества, комплектности, объема, функциональных и качественных характеристик требованиям, установленным контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.9. Поставщик считается выполнившим свои обязательства в части поставки, а товар считается принятым и соответствующим количеству, комплектности, объему требованиям, установленным контрактом, с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной, либо УПД. Товарная накладная, либо УПД подписывается не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поставки товара, при отсутствии претензий Заказчика к товару.

3.10. В случае поставки товара ненадлежащего качества или обнаружения несоответствия поставленного товара данным товарно-сопроводительных документов, условиям контракта, а также в случае недопоставки товара, Заказчик составляет соответствующий акт и направляет в адрес Поставщика уведомление о недостатках поставленного товара или о некомплектности поставленного товара, или о недопоставке товара, или о поставке товара, не соответствующего условиям контракта.

3.11. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

3.12. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Заказчика заменить поставленный товар на товар, надлежащего качества, товар, соответствующий условиями контракта, доукомплектовать товар либо заменить его комплектным товаром, допоставить товар. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и (или) допоставкой товара, несёт Поставщик.

3.13. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, подтверждаться и сопровождаться при поставке товара сертификатами соответствия или декларациями о соответствии (в случае, если наличие этих документов предусмотрено действующим законодательством) и прочими документами, удостоверяющими качество. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и требованиям, установленным для данного вида товара.

3.14. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным.

3.15. Обязанность Поставщика по поставке товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной, либо УПД.

3.16. Риск случайной гибели товара или его повреждения, а также право собственности товара переходит на Заказчика после подписания Сторонами настоящего контракта товарной накладной, либо УПД.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной, либо УПД, на основании представленных Поставщиком документов, представленных в п.3.7, контракта.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно поставки товара в рамках контракта.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Поставить товар в течение срока указанного в п. 1.2 настоящего контракта.

4.2.2. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара.

4.2.3. Выполнить связанные с поставкой товара обязательства по перевозке, доставке, разгрузке, отгрузке на объекте Заказчика.

4.2.4. При поставке товара представить документы, предусмотренные п.3.7. контракта.

4.2.5. Осуществить поставку товара в соответствии с комплектацией.

4.2.6. Заменить некачественный товар и товар, не соответствующий условиям контракта, допоставить, доукомплектовать товар в случае предъявления претензий со стороны Заказчика.

4.2.7. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.2.8. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Предоставить гарантию качества на весь срок и объем поставляемого товара.

4.2.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.2.11. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обязательств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара или создать условия, в которых невозможно поставить товар в установленный контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение трех дней после приостановления поставки товара.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных п.3.7. контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара.

4.3.5. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Принять от Поставщика товар надлежащего качества, в объеме и ассортименте в соответствии с условиями контракта и подписать по результатам приемки все необходимые товарно-транспортные документы (счет/счет-фактуру, товарную накладную/универсальный передаточный документ).

4.4.2. Произвести оплату за поставленный по контракту товар в соответствии с условиями контракта.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 6 (шести) месяцев.

5.2.Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания Сторонами товарной накладной либо УПД на поставленный товар.

6. Ответственность Сторон

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет Поставщик.

• Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
• Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта
• Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе направить Поставщику претензионное письмо с требованием уплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.
• При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за оказанные услуги, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

7. Форс-мажорные обстоятельства

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обстоятельств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
• Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
• Обязанность доказать наличие обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

8. Изменение условий контракта

• Изменение существенных условий контракта допускается в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9. Разрешение споров

• Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок для переговоров – 10 (десять) рабочих дней.
• В случае не достижения соглашения между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
• Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия контракта, его расторжение

• Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по полного исполнения Сторонами своих обязательств.
• Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством.
• Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Заключительные положения

• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
• Все изменения и (или) дополнения к настоящему контракту имеют силу, если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
• В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
• Приложение к настоящему контракту является его неотъемлемой частью.
• Настоящий Контракт (с приложением) составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

12. Реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322414995 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка ортоксилола	Электронный аукцион #322414995	76 000 Обеспечение контракта: 5%	1 день 28.01.2026 06.02.2026
Тендер №322451913 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка реагентов для мультикомплексного анализа	Электронный аукцион #322451913	164 000 Обеспечение контракта: 5%	1 день 28.01.2026 06.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242977588 поставка шнура полиамидного	Малая закупка #242977588	150 000	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242977541 ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» объявляет тендер: 2023/03/01-1303, Поставка 12-оксистеариновой кислоты. Номер: № 01-0127496-306-2023	Отбор #242977541	См. док.	срок истек - 12.05.2023
Тендер №242977409 Поставка моторного масла и специальных жидкостей (обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа) (с результатом)	Электронный аукцион #242977409	1 087 020 Обеспечение заявки: 10 870	срок истек 31.03.2023 10.04.2023
Тендер №242977369 Поставка антискаланта Nalco	Анализ цен #242977369	38 454	срок истек - 11.04.2023
Тендер №242977351 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 392627 "ПЕНТАОКСИД НИОБИЯ МАРКА 1 "	Анализ цен #242977351	См. док.	срок истек - 11.04.2023

Тендеры из региона Кировская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242977470 ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" объявляет тендер: Проведение СОУТ (2-й этап торгов)	Конкурс #242977470	93 125	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242977140 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка товаров (Лампочки для лабораторного оборудования)	Электронный аукцион #242977140	48 000 Обеспечение контракта: 1%	срок истек - 14.04.2023
Тендер №242977137 Поставка расходных материалов для бактериологического анализатора "BacT/ALERT" (закрытая система) (с результатом)	Электронный аукцион #242977137	593 940	срок истек 31.03.2023 14.04.2023
Тендер №242977136 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка реагентов для биохимических исследований	Запрос котировок #242977136	145 360	срок истек - 07.04.2023
Тендер №242977127 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка расходных материалов для бактериологического анализатора "BacT/ALERT" (закрытая система)	Электронный аукцион #242977127	593 940	срок истек - 14.04.2023