Тендер - Поставка водо-дисперсионной краски №242976210

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Документация_об_аукционе_№69-ЭА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

водо-дисперсионной краски

Реестровый номер торгов: № 69-эа

г. Челябинск, 2023 год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» (далее по тексту - Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

«Техническое задание»

- Посмотреть таблицу с данными

* в отношении бактерий S.aureus, E.coli не ниже уровня эффективности антимикробных материалов (не ниже 90%, методика Р 4.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и активным действием в отношении дрожжеподобных грибов C.albicans не ниже 75%, подтвержденным аккредитованной лабораторией, т.к будет использоваться в биохимической,клинической,патоморфологической лабораториях, так же в лаборатории клинической микробиологии и иммунологии.

Участник закупки должен указывать конкретные характеристики товара, не допускающие двусмысленного толкования, в том числе не должно быть технических ошибок, опечаток, описок, влекущих за собой неоднозначное понимание заявки. Заявка также не должна содержать слова «не более», «не менее», «должно быть» «или эквивалент» и аналогичные выражения, не позволяющие однозначно оценить характеристики предлагаемого к поставке товара.

Агент по снабжению ___________________________________ Тютюник С.Ю.

Приложение № 2

«Обоснование начальной (максимальной) цены договора»,

содержащее полученные заказчиком расчеты, использованные заказчиком источники информации о ценах товаров

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

По каждой итоговой строке расчет произведен по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i

Агент по снабжению ___________________________________ Тютюник С.Ю.

21.03.2023г.

Приложение № 3

Предложение участника закупки

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара

Изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона в электронной форме, проект договора, а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, мы(я), сообщаем о Согласии исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении аукциона.

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документов о приемке товара.

Приложение № 4

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным ч. 15 Документации

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

г. Челябинск «_____»_____________2023г.

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Нестеренко Ларисы Ивановны, действующего на основании доверенности б/н от 26.03.2021г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1.Настоящий Договор заключается по итогам проведенного аукциона в электронной форме, протокол № _____ от ______________ 2023 года, реестровый номер №_____.
1.2.По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок поставить водо-дисперсионной краски (именуемый в дальнейшем товар) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товары Заказчику по ценам и в количестве согласно спецификации (Приложение №1) в полном соответствии с требованиями условий аукциона.
2.1.2. Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: 2 счета или 2 счета-фактуры (при наличии), 2 накладные или 2 универсальных передаточных документа, 2 подписанных Поставщиком экземпляра акта приема - передачи поставляемых товаров, копии документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (при наличии).
2.1.3. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документов о приемке товара.
2.1.4. В случае обнаружения недостатков товара в течение остаточного срока годности Поставщик обязуется заменить соответствующий товар в течение 10 дней с момента направления Заказчиком уведомления о замене товара. Уведомление направляется любым способом. В случае направления уведомления по средствам электронной почты или факса, днем получения уведомления Поставщиком, считается день его направления Заказчиком в независимости от наличия подтверждения получения уведомления.
2.1.5. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой, возвратом товара.
2.1.6. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, световой режим и т.п., необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Осуществить приемку товара по количеству и качеству в сроки, установленные в соответствии с п.п. 4.2 настоящего Договора.
2.2.2. Оплатить поставленные товары.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением условий настоящего Договора.
2.3.2. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением экспертов/ экспертной организации.
2.3.4. По согласованию с Поставщиком изменить:

количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 7 пункта 19,10 Положения о закупке (изменение количества товара, объема и (или) видов выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена Договора составляет ___________ рублей (_______________), включая НДС _____ % - ___________ рублей (___________) / или НДС не предусмотрен. Цена Договора включает в себя все затраты, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

Цена договора является твердой, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего договора, Положением о закупках.

3.2. При поставке товаров по настоящему Договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

3.3. Расчеты Заказчика с Поставщиком по Договору осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности.

3.4. Оплата поставленного товара по Договору производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, должен составлять не более 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.

4.Сроки, порядок передачи и приемки товара.

4.1. Поставка осуществляется с момента заключения Договора, партиями, по заявке заказчика в течение 2 дней, последняя партия не позднее 15.12.2023г. Не более 6 партий.

Заявка направляется в электронной форме на электронную почту Поставщика, либо в письменной форме по средствам факса, указанных в разделе «Реквизиты сторон».

Днем получения заявки Поставщиком, считается день ее направления Заказчиком в независимости от наличия подтверждения получения уведомления.

Место поставки: по местонахождению Заказчика: г. Челябинск, ул. Воровского д.70.

4.2. По факту поставки товара в течение 10-ти дней с момента получения товара Заказчик обеспечивает его приемку по количеству, качеству, срокам и оформление приемки поставленного товара документом о приемке (акт приема-передачи), либо направление в тот же срок Поставщику в письменной форме мотивированного отказа от подписания такого документа. Отказ направляется любым способом. В случае направления отказа по средствам электронной почты или факса, днем получения отказа Поставщиком, считается день его направления Заказчиком в независимости от наличия подтверждения получения.

Для приемки поставленного товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик вправе в течение 10-ти дней с момента предоставления Поставщиком результатов, предусмотренных договором, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. Днем исполнения обязательства по поставке товара со стороны Поставщика и приемке товара со стороны Заказчика считается его сдача и приемка по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего Договора с подписанием Заказчиком документов о приемке товара (акт приема-передачи), в т.ч. экспертного заключения, в случае проведения Заказчиком экспертизы.

4.4. В случае обнаружения при проведении приемки товара несоответствия поставленного товара товару, указанному в настоящем Договоре, Поставщик обязуется заменить товар в течение 10 дней с момента направления Заказчиком уведомления о замене товара. Уведомление направляется любым способом. В случае направления уведомления по средствам электронной почты или факса, днем получения уведомления Поставщиком, считается день его направления Заказчиком в независимости от наличия подтверждения получения уведомления.

4.5. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется по местонахождению Заказчика: г. Челябинск, Воровского, 70, франко-склад Заказчика.

4.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

4.7. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказником в товарной накладной, оформленной в установленном порядке.

Датой приемки Заказчиком Товара считается дата, указанная Заказчиком в Акте приема-передачи Товара.

5. Качество товара и упаковка

5.1.Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ГОСТ ISO и т.п., указанных в документах о соответствии товара, указанных в п. 2.1.2 Договора.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение срока его реализации при условии соблюдения Заказчиком условий хранения.

5.5. Поставляемая продукция должна быть расфасована и отгружаться в стандартной таре, упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемой продукции и способу транспортировки. Вся продукция должна быть замаркирована в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке.

5.6. Товар, не соответствующего качества, возвращается Поставщику для замены. Расходы по возврату товара, не соответствующего качеству, несет Поставщик.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.2. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменение условий договора, заключенных по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке.

7.2. При исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом 19 Положения о закупке.

7.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

7.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

8. Дополнительные условия

8.1. Товары поставляются в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2023г.

8.3. Стороны обязуются в 5-дневный срок извещать другую сторону об изменении адресов, платежных реквизитов или возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору.

8.4. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, решаются путем проведения переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Челябинской области.

8.5. Извещения, полученные посредством электронной и факсимильной связи, считаются юридически значимыми, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

9. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

(должность) _____________

________________________ _______________________ (Нестеренко Л.И.)

Приложение №1

к Договору

№ ________ от «___»______ 2023 года

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется по результатам проведения аукциона

Итого: _____________________ руб. (_________ руб. __ коп.), в том числе НДС _____________ руб. ( ______ руб. __коп.)/НДС не предусмотрен

Поставщик Заказчик

(должность)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454076, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 70
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 31.03.2023 по 17.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:31.03.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:454076, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 70, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:20.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке