Тендер - поставка растворителя №242887574

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Шаблон_запрос_ТКП_приложения

Приложение № 1

к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Кому

На бланке организации И.С. Кузнецову

О направлении технико-коммерческого

предложения на поставку растворителя

Уважаемые господа!

Направляем наше Предложение на поставку растворителя

1. Рассмотрев и приняв к сведению документацию о запросе технико-коммерческих предложений, а именно:

Письмо-приглашение компании АО «НоваВинд» (Покупатель) о направлении Предложения на поставку разбавителя для электроизоляционного пропиточного компаунда согласно установленным Заказчиком требованиям с приложением к Предложению Коммерческого предложения (Приложение №2) и дополнительной информации об Исполнителе (Приложение №3).

мы, нижеподписавшиеся,

[Полное наименование Исполнителя:]

____________________________________________________________________________

подтверждаем нашу способность и желание осуществить поставку в соответствии с требованиями Заказчика и предлагаем заключить договор на поставку растворителя согласно приложенному Коммерческому предложению.

2. Настоящим Предложением мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам запроса технико-коммерческих предложений, установленным Заказчиком в Письме-приглашении.

3. Подтверждаем, что наше Предложение будет оставаться действительным до «31» декабря 2023 г.

4. Мы понимаем, что данный Запрос технико-коммерческих предложений является исключительно приглашением к предоставлению нами коммерческого предложения и что данный Запрос технико-коммерческих предложений не является и не может толковаться как объявление о проведении публичных торгов в контексте статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ. Данное Предложение не налагает на Заказчика никаких обязательств.

5. Настоящее Предложение дополняется:

- описью представленных документов.

Подпись …................................................

Должность …....................................

Дата…………………………………………..

Приложение № 2
к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Коммерческое предложение

Цена за поставку товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора:

Срок поставки товара: в соответствии с Проектом договора (приложение №4);

Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (приложение №4).

Приложение № 3

к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Общие сведения об Исполнителе

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Исполнителя /_______________(ФИО, должность)

м.п.

Дата / /

Приложение № 5 к письму

о запросе технико-коммерческих предложений

Форма детализированной потребности для поставки товаров

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_на_поставку_Р-5

Утверждаю:

Заместитель генерального директора по эксплуатации ВЭС - главный инженер АО «НоваВинд»

________________У.Г. Шайдуллин

«______» ______________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку растворителя Р-5

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗРАБОТАЛ:

Главный специалист группы

эксплуатации ПС _______________ /С.А. Зубачев/

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

по эксплуатации ВЭС _______________ /А.А. Фисанов/

Главный технолог _______________ /О.Н. Рославцов/

Начальник управления эксплуатации _______________ /А.П. Полубедов/

Начальник управления подготовки

производства ­­­­­­­__________________ /В.Н. Борисов/

Договор_на_поставку_Р-5

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

г. ___________ «_____» _________20______г.

Акционерное общество «НоваВинд» (АО «НоваВинд»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ____________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и

_________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, с учетом требований, изложенных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять надлежащим образом, поставленный Товар уплатить цену в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Товар - имущество, поставляемое по Договору в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и соответствующее по качеству Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

• Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в Спецификации.
• Условия поставки: место поставки Товара определяется в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Способ доставки Товара в место поставки (вид транспорта и т.д.) определяется на усмотрение Поставщика, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
• Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения Договора, создание которых как предусмотрено, так и не предусмотрено Договором, принадлежат Покупателю.
• Настоящий Договор заключен для нужд Филиала АО «НоваВинд» в г. Волгодонске.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору (цена Договора), составляет ______________ (______________), в том числе НДС 20 % - _________ (_________________).

Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора устанавливается в рублях и является твердой не подлежит увеличению в период действия Договора, в случае изменения индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и оборудования, а также товаров/услуг/работ третьих лиц, приобретаемых Поставщиком в целях исполнения Договора.

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, все затраты Поставщика, связанные с погрузочными работами у отправителя, страхованием, перевозкой, таможенной очисткой, доставкой, рабочей силой (включая проезд, проживание, питание персонала и проч.), все расходы, связанные с передачей Товара Покупателю, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие затраты, которые Поставщик должен понести в связи с выполнением обязательств по Договору.

Поставщик в счёт цены Договора осуществляет хранение Товара вплоть до момента передачи его в собственность Покупателю.

• Покупатель осуществляет оплату Товара в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель производит расчет за поставленный Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней/7 рабочих дней для субъектов МСП, с даты (момента) подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12/УПД.

Платеж производится при условии представления Покупателю оригиналов следующих документов:

1) счёт на оплату;

2) товарная накладная по форме ТОРГ-12/универсальный передаточный документ (УПД);

3) счет–фактура;

4) транспортная накладная /товарно-транспортная накладная;

5) товаросопроводительная документация, указанная в пп.3.1.3. Договора;

6) документы, подтверждающие полномочия представителя Поставщика на подписание документов, указанных в настоящем пункте Договора;

7) иные документы, предоставление которых обязательно в соответствии с обязательными техническими правилами и/или в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

В случае непредставления полного комплекта надлежащим образом оформленной документации в соответствии с настоящим пунктом, Покупатель вправе не производить оплату Товара. При этом он не несёт ответственности за нарушение сроков оплаты.

Счет-фактура оформляется в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

• Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке, в российских рублях.
• Покупатель считается исполнившим свои обязательства по платежам в момент списания суммы соответствующего платежа с корреспондентского счета банка Покупателя.
• Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число отчетного месяца либо на текущую дату в 2-х экземплярах, по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

поставить Товар, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании. Поставщик гарантирует, что все созданные в рамках выполнения Договора результаты интеллектуальной деятельности, в том числе проектная документация на Товар, принадлежащие Покупателю исключительные права на такие результаты, а также материальные носители, в которых выражены указанные результаты, свободны от каких-либо обременений и не нарушают прав третьих лиц. Поставщик гарантирует согласование с авторами соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, созданных при исполнении Договора и исключительные права на которые принадлежат Покупателю, что при использовании указанных результатов Покупатель вправе использовать указанные результаты без указания имен их авторов, осуществить обнародование указанных результатов любым способом и в любой форме, а также вносить в указанные результаты изменения, сокращения, дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;

произвести поставку Товара в соответствии с условиями Договора;

при поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию (далее – принадлежности):

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо заверенные Поставщиком копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификатов соответствия и декларации о соответствии, а также протоколы испытаний и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области сертификации Товара на территории РФ);

- технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- счет и счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)/УПД;

- документы, предусмотренные в п. 4.4. Договора (оригиналы или заверенные Поставщиком копии).

• • обеспечить надлежащую упаковку и маркировку поставляемого Товара, в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных документов и изготовителя Товара, с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении;
  • с момента получения предписаний и/или претензий от Покупателя устранять все допущенные нарушения условий Договора, в разумные сроки, установленные Сторонами, а если сроки Покупателем не установлены – в сроки, установленные Договором;
  • возместить Покупателю все убытки, вызванные расторжением или неисполнением (ненадлежащим исполнением) Договора по вине Поставщика;
  • обеспечить безопасную доставку Товара до Покупателя, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям обеспечения сохранности перевозимого Товара, одновременно Поставщик при необходимости должен обладать разрешительными документами, позволяющими осуществлять доставку (перевозку) Товара;
  • застраховать Товар на время его перевозки в место поставки. После заключения Договора страхования Поставщик обязан предоставить Покупателю копию страхового полиса, заверенную Поставщиком;
  • не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты поставки Товара, передать Покупателю документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу/допуска транспортных средств Поставщика. Аналогичные требования устанавливаются в отношении предоставления документов персонала, привлекаемого Поставщиком или его перевозчиком, при доставке и выгрузке Товара;
  • письменно (по электронной почте) уведомлять Покупателя, если Поставщик считает, что какое-либо нарушение, действие/бездействие со стороны Покупателя затрудняет или делает невозможным надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с того момента, как Поставщику стало известно о таком действии/бездействии со стороны Покупателя. В отсутствие такого уведомления, либо при его направлении за пределами срока, установленного настоящим пунктом, Поставщик не вправе требовать возмещения убытков или ссылаться на нарушения, действия или бездействие Покупателя, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору;
  • выполнить иные обязанности, установленные настоящим Договором (в том числе приложениями к нему) и действующим законодательством РФ.
• Поставщик вправе:
• требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны условий и сроков Договора;
• требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в срок и на условиях, установленных Договором;
• досрочно поставить Товар с предварительного письменного согласия Покупателя.
• Покупатель обязан:
• своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков Договора;
• принять Товар в порядке и сроки, установленные Договором;
• обеспечить выгрузку Товара с транспортного средства в месте поставки способом, исключающим повреждение Товара и транспортного средства. Расходы по выгрузке Товара несет Покупатель. Выгрузка Товара Покупателем должна осуществляться в присутствии водителя транспортного средства, доставившего Товар.
• Покупатель вправе:

3.4.1. отказаться от настоящего Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков в случае просрочки в поставке Товара на срок более 10 (десяти) календарных дней, уведомив Поставщика в любое время, начиная со дня начала просрочки, без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков;

3.4.2. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора;

3.4.3. при неисполнении Поставщиком требований, указанных в пп. 3.1.3., 4.1., п. 6.1. Договора, приостановить действие Договора или расторгнуть Договор (отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора как полностью, так и в части), без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков. В случае приостановления действия Договора возобновление действия Договора осуществляется на основании уведомления Покупателя, направленного в адрес Поставщика;

3.4.4. отказаться от настоящего Договора полностью или частично в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ;

3.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации на Товар, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение 1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение 2 к Договору), в которой указывается: наименование (ассортимент и номенклатура) Товара, цена за единицу, общая стоимость Товара (стоимость партии Товара, если предусмотрена поставка Товара отдельными партиями), количество Товара, грузовых мест, условия поставки, место поставки, грузополучатель, дополнительные (особые) условия поставки, требования к качеству (комплектности) Товара.

Под партией Товара для целей Договора понимается количество (ассортимент) Товара, поставляемое одновременно, согласно срокам, предусмотренным Спецификацией к Договору.

Под грузовым местом для целей Договора понимается упакованный Товар, имеющий определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленный к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению как одна неделимая физическая единица.

Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными законодательством РФ и Договором, подтверждающими качество Товара.

• Датой (моментом) поставки, датой (моментом) перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара считается дата (момент) подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной/УПД, оформленной в 2 (двух) экземплярах по результатам приемки. В случае подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной в разные календарные даты, моментом (датой) подписания товарной накладной считается дата, подписания товарной накладной со стороны Покупателя (в т.ч. дата, указанная под подписью представителя Покупателя).
• Поставщик до отгрузки Товара Покупателю, обязан провести предотгрузочную инспекцию в следующем порядке:

4.3.1. Поставщик обязан известить Покупателя по электронной почте, указанной в п.12.20. Договора о готовности к предотгрузочной инспекции, месте и дате её проведения, не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты ее проведения.

4.3.2. Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней после получения извещения, уведомить Поставщика по электронной почте, указанной в п.12.20. Договора, о готовности направить своего уполномоченного представителя для проведения предотгрузочной инспекции либо уведомить о проведении прдотгрузочной инспекции Поставщиком без участия уполномоченного представителя Покупателя.

4.3.3. В день проведения предотгрузочной инспекции Поставщик обязан провести визуальный осмотр Товара, грузовых мест, подготовленных к отправке, проверку их маркировки, упаковки, отгрузочных документов, осуществляет пересчет и фотографирование каждого грузового места и его маркировки и упаковки.

4.3.4. В случае проведения предотгрузочной инспекции с участием уполномоченного представителя Покупателя, Поставщик обязан, помимо действий указанных в п. 4.3.3. Договора, предоставить представителю Покупателя доступ к Товару, документации на Товар, в том числе к документам о качестве, а в случае если Товар упакован, по требованию Покупателя распаковать Товар.

4.3.5. По итогам проведения предотгрузочной инспекции Поставщик составляет акт предотгрузочной инспекции с указанием номеров грузовых мест, количества, типа и заводских номеров Товара в каждом грузовом месте, вида упаковки грузового места с приложением фотографий, подписывает его и направляет Покупателю по электронной почте, указанной в п. 12.20. Договора или, в случае присутствия представителя Покупателя при предотгрузочной инспекции, передает представителю Поставщика оригинал акта предотгрузочной инспекции и фотографии.

4.3.6. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения акта предотгрузочной инспекции и фотографий, осуществляет направление Поставщику на электронную почту, указанную в п. 12.20. Договора разрешение на отгрузку и подписанный акт предотгрузочной инспекции без разногласий, либо направить мотивированный отказ от подписания акта преотгрузочной инспекции с требованием устранить недостатки.

В случае, если в процессе предотгрузочной инспекции будет установлено, что Товар имеет дефекты или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение 1 к Договору) и/или Технического задания (Приложение 2 к Договору), Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки и замечания Покупателя, после чего предотгрузочная инспекция проводится повторно в порядке, определенном пунктом 4.3. настоящего Договора.

4.3.7. При этом, в случае если несоответствия Товара выявлены в присутствии представителя Покупателя в процессе предотгрузочной инспекции, направление Покупателем представителя для участия в проведении повторной предотгрузочной инспекции осуществляется за счет Поставщика.

4.3.8. Подписанный Покупателем акт предотгрузочной инспекции, а также полученное от Поставщиком разрешение на отгрузку Товара, не освобождают Поставщика от его обязательств по Договору.

4.4. Поставщик за 5 (пять) рабочих дней до отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по электронной почте, указанной в п.12.20. Договора, следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, дату отгрузки, а также направить Покупателю копии следующих документов: документы о сертификации Товара (оригиналы, либо заверенные Поставщиком копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификатов соответствия и декларации о соответствии, а также протоколы испытаний и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области сертификации Товара на территории РФ), товарную накладную, транспортную накладную (ТН)/товарно-транспортную накладную (ТТН).

4.5. Оригиналы документов (или заверенные Поставщиком копии), указанных в пп.3.1.3. Договора, Поставщик обязан направить вместе с Товаром в адрес Покупателя.

• Если Товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного Товара. Данное требование Покупателя должно быть исполнено Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения Поставщиком.
• Порядок приемки Товара:
• Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прибытия транспортного средства в место поставки Товара Покупатель осуществляет выгрузку Товара с транспортного средства в соответствии с условиями Договора. Покупатель в день поставки Товара проверяет:

а) соответствие заполнения транспортных документов (товарно-транспортная, транспортная, железнодорожная, авиационная или иная транспортная накладная, в том числе коносамент, или иной аналогичный документ, оформляемый при перевозках Товара соответствующим видом транспорта) установленным требованиям и соответствие внесенных в документы данных количеству и маркировке грузовых мест, весу брутто/нетто;

б) целостность тары (упаковки) грузовых мест;

после чего уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) подписываются транспортные документы.

• • Если при получении Товара от перевозчика устанавливается повреждение груза или пломб, либо повреждение тары и/или упаковки грузовых мест, несоответствие маркировки, наименования, веса или количества грузовых мест данным, указанным в транспортном документе, Покупатель обязан совместно с водителем транспортного средства, доставившего груз, составить Акт регистрации несоответствия Товара по форме Покупателя, свидетельствующий о наличии повреждения грузового места, либо иного несоответствия требованиям Договора, а также сделать соответствующую отметку в транспортном документе (ТН либо ТТН).
  • Подписание Покупателем транспортного документа свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых мест, веса брутто/нетто, отсутствие внешний повреждений упаковки грузовых мест в момент доставки Товара Покупателю и не означает приемку Товара по внутритарному количеству, качеству, комплектности.
  • Приемка Товара по количественным и качественным характеристикам (входной контроль) проводится по параметрам (требованиям), установленным в Спецификации и Техническом задании. По согласованию Сторон приемка Товара может быть осуществлена комиссионно, с привлечением в состав комиссии представителей Поставщика, завода-изготовителя, технического Покупателя и иных лиц, по усмотрению Покупателя.

О дате и времени комиссионной приемки Товара Покупатель предварительно уведомляет Поставщика по адресу электронной почты, указанному в пп.12.20 Договора. В случае неявки представителей Поставщика для участия в комиссионной приемке или явки неуполномоченных представителей, входной контроль осуществляется без его участия и считается, что Поставщик соглашается со всем, чтоб будет изложено в акте входного контроля.

• • При входном контроле Покупателем проводится вскрытие тары (тара и упаковка Товара, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж), внешний осмотр Товара, проверка комплектности Товара, визуально-измерительный контроль, проверка функциональных характеристик Товара (при необходимости), установление соответствия Товара требованиям проектной и рабочей документации, проверка комплектности и проверка правильности оформления сопроводительной документации.

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

• • Входной контроль Товара осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем транспортных документов (пп. 4.7.1. Договора). По результатам входного контроля оформляется акт входного контроля по форме Покупателя, с участием представителя Поставщика либо без его участия, при неявке в согласованный Сторонами срок.
  • В случае комиссионной приемки акт входного контроля подписывается всеми лицами, принимающими участие во входном контроле. При неявке представителей Поставщика и/или непредоставлении документа, подтверждающего полномочия представителей Поставщика, входной контроль осуществляется и акт входного контроля подписывается без его участия.
  • Акт регистрации несоответствия Товара, устанавливающие недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Товара, имеют силу надлежащего доказательства поставки Товара с нарушением условий Договора и/или нормативно-технических требований к нему, а также являются достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.
  • В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания акта входного контроля без замечаний, Покупателем подписывается товарная накладная на Товар, прошедший входной контроль, при этом приемка Товара и подписание Покупателем товарной накладной без замечаний, не лишает в последующем Покупателя возможности ссылаться на нарушение Поставщиком требований к качеству Товара и требовать устранения скрытых недостатков Товара, обнаруженных после подписания товарной накладной.
• В случае если в процессе входного контроля, осуществляемого без участия Поставщика, выявлены недостатки/несоответствия/дефекты Товара или документации условиям Договора и/или приложений к нему, Покупатель направляет Поставщику на адрес электронной почты, указанной в пп. 12.20 Договора извещение о выявленном недостатке, дефекте, несоответствии.

В случае, когда Покупателем принято решение о комиссионной приемке продукции в присутствии поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Покупателя направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта входного контроля или акта регистрации несоответствия Товара по формам Покупателя. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Покупателя по факсу или по электронной почте не позднее следующего рабочего дня за днем получения от Покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Покупателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Покупателя (грузополучателя).

Течение сроков на проведение входного контроля (пп. 4.7.6. Договора) приостанавливается с момента направления Покупателем уведомления о выявленных недостатках Товара до момента прибытия уполномоченного представителя Поставщика, а в случае его неявки – до момента продолжения приемки Товара без его участия.

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или получения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Покупатель вправе завершить приемку в одностороннем порядке либо с привлечением третьих лиц (на усмотрение Покупателя) с отметкой в акте входного контроля/акте регистрации несоответствия о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

• Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором, в том числе, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества и/или в ненадлежащей комплектности;

- Товар поставлен с нарушением срока поставки на количество дней, указанное в пп. 3.4.1 Договора.

• Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором. Отказ Покупателя от Товара (партии Товара) либо части Товара (части партии Товара) равно как и предъявление Покупателем требования об устранении недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.
• Требование Покупателя о замене, доукомплектовании, восстановлении (ремонте) Товара должно быть исполнено Поставщиком в срок, указанный в уведомлении о несоответствии, а в случае, если такой срок не установлен – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.
• Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом несоответствующего или дефектного Товара или его заменой возложены на Поставщика.
• Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами вывезти Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня заявления Покупателем отказа от принятия Товара.
• Если Поставщик в срок, установленный п.4.13. Договора, не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом, реализацией и утилизацией.
• Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и/или утилизацией Товара, либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
• В случае обнаружения в Товаре после его приемки скрытых недостатков, составляется акт регистрации несоответствия Товара по форме Покупателя. Составление (оформление) Акта регистрации несоответствия Товара осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в п. 4.8. Договора.
• Положительные результаты приемки Товара не освобождают Поставщика от ответственности за недостатки по качеству и комплектности, которые не могли быть обнаружены при проверке, обычной для данного вида Товара, и были выявлены при подготовке к монтажу, при хранении, в ходе монтажа, пуско-наладки, испытаний, эксплуатации Товара.
• В Техническом задании (Приложение № 2 к Договору) могут быть предусмотрены дополнительные требования к проведению проверки качества и/или количества Товара.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковка Товара (если она требуется по характеру Товара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п.

В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер Договора.

В случае поставки Товара железнодорожным транспортом каждое грузовое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком.

5.2. Вся упаковка и маркировка на Товаре должны соответствовать стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки, изложенным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5.4. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что Товар будет храниться в условиях открытого хранения, если иное не предусмотрено документацией изготовителя Товара.

5.5. В случае передачи Товара Поставщиком без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ, КОЛИЧЕСТВУ

Качество, ассортимент и количество поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора, а также соответствовать требованиям, указанным в согласованных Сторонами Спецификации, Техническом задании и паспорте качества, выданном изготовителем Товара.

Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

• Покупатель вправе предъявить дополнительные требования к качеству Товара в Спецификации, Техническом задании, дополнении или приложении к Договору.
• Поставщик несет ответственность за качество поставленного по Договору Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет, а также вне зависимости от местонахождения или юрисдикции изготовителя Товара. После удовлетворения претензий Покупателя по качеству Товара Поставщик вправе предъявить регрессные требования к изготовителю Товара.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока (далее по тексту Договора – гарантийный срок):

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, Приложений к нему и может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, Приложениями к нему;

- Товар не имеет дефектов, в том числе связанных с изготовлением, конструкцией, сборкой, монтажом, деталями, материалами и прочим;

- документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для эксплуатации Товара;

- своевременное устранение за свой счет недостатков/дефектов Товара, выявленных при приемке и в период гарантийного срока.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

• На Товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период) 12 (двенадцать) месяцев, который исчисляется с даты подписания Покупателем товарной накладной/УПД.
• Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого Товар (комплект) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.
• Покупатель обязан письменно уведомить о недостатках Товара, выявленных в течение гарантийного срока, в разумный срок после их выявления. Недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование требуемого срока. В случае, если Покупатель сочтёт обоснование мотивированным, он сообщает Поставщику о своём согласии на увеличения срока устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами. Если Поставщик не устранил выявленные недостатки в установленный срок, или не приступил к их устранению в установленный в п. 7.4. Договора срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица) за счёт Поставщика. При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или законодательством РФ в случае передачи Товара ненадлежащего качества (включая право требовать замены Товара, соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные Покупателем на устранение недостатков расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования. Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, причиненных ему передачей Товара ненадлежащего качества.

• Ненадлежащее осуществление приемки Товара не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за неисполнение гарантийных обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

В случае недопоставки и/или просроченной поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме.

В случае нарушения Поставщиком сроков устранения дефектов Товара, замены Товара, доукомплектования Товара, не соответствующего условиям Договора (любого из перечисленных сроков), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, за каждый календарный день просрочки.

За нарушение сроков оплаты, установленных в Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

Покупатель вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику, суммы любых неустоек и возмещаемых расходов, подлежащие уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с Договором и/или на основании норм законодательства, предварительно направив Поставщику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/возмещаемых расходов.

Стороны согласились, что везде, где установлена в Договоре и/или законодательстве РФ обязанность Покупателя выплатить Поставщику неустойку, то такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Поставщика (исключительная неустойка).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

Требования п. 9.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.

В связи с передачей части функций по ведению учета Договоров и первичной бухгалтерской документации АО «Гринатом», Покупатель имеет право предоставлять
АО «Гринатом» на условиях конфиденциальности информацию об условиях заключения Договора, а также копий любых документов, за исключением отчетных. При этом Покупатель несет ответственность за соблюдение обязательств по конфиденциальности информации
АО «Гринатом».

Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 9 Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введённые в отношении РФ и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, как ей стало об этом известно, письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, своевременно не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением обосновывающих требование документов. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, предусмотренном п.11.1. Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: _________________

Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

либо

4) в Арбитражном суде города Москвы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами. Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».

Договор действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета Договора считаются аннулированными и теряют силу.

Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

Противодействие коррупции.

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, Работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции.

• Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.
• В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.
• Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
• Все первичные документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.
• Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

• Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа, подписанного Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
• Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, указанные в п.12.20. Договора, или переданные Покупателю по акту приема-передачи документации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку представленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Если специальными нормами части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
• Наименования присвоены разделам и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование положений.
• Стороны особо оговаривают, что в случае несоответствия между текстом Договора и его приложениями, в том числе Спецификацией (Приложение 1):

- если приложения не противоречат условиям Договора, то считается, что содержание приложений дополняет и конкретизирует условия Договора;

- если содержание приложений противоречит условиям Договора, приоритет имеют условия Спецификации.

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения Договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

• В случае, если Поставщику предоставлены преференции в виде приоритета, предусмотренного положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Стороны настоящим устанавливают, что в ходе исполнения Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.
• Стороны обязуются не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора, дополнительных соглашений и других Договорных документов со своей стороны, направить их скан-копии в адрес Покупателя посредством электронной почты в отсканированном виде по электронному адресу, указанному в настоящем пункте Договора.

В случае если нарушение Поставщиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Покупателем установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных Договоров и изменений к ним, и привлечение Покупателя к административной ответственности, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, понесенные Покупателем в связи с этим в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

Для организации процесса информационного обмена по Договору и оперативного взаимодействия Стороны определяют следующие каналы связи:

- Посмотреть таблицу с данными

• Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Техническое задание;

Приложение 3 – Акт сверки взаиморасчетов (форма);

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ____ от «______» _________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки Товара: поставка с доставкой до склада Покупателя;

Особые требования к Товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Транспортные расходы и прочие расходы включаются в стоимость Товара;

Срок поставки Товара: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Реквизиты для оформления счетов-фактур и грузополучатель:

Филиал Акционерного общества «НоваВинд» в городе Волгодонске,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, город Волгодонск, шоссе Жуковское, дом 10, корпус 4.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _________ от _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 3

к Договору № _________ от _______

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________________________________

СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА ФОРМА:

________________/______________ __________________/_____________

Электронный_документ_Шаблон_запрос_ТКП_--_копия

Акционерное общество «НоваВинд»

(АО «НоваВинд»)

По списку рассылки

ул. Щипок, д. 18, стр. 2, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2888

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения

Уважаемые господа!

АО «НоваВинд» (Покупатель) выражает заинтересованность в получении

Предложения от вашей компании (Поставщик), в свой адрес на поставку растворителя

согласно нижеприведенным требованиям.

1. Состав, характеристики, объем и количество закупаемой продукции:

1.1. Состав закупаемой продукции: согласно приложения №5

1.2. Подробные характеристики закупаемой продукции указаны в Техническом

задании (Приложение №5 к письму).

1.3. Единица измерения закупаемой продукции: согласно приложения №5;

1.4. Объем закупаемой продукции: согласно приложения №5.

2. Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

2.1. должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

2.2. не должен находиться в процессе ликвидации;

3. Существенные условия договора:

3.1. Срок поставки товара: в соответствии с Техническим заданием (приложение

№5);

3.2. Место поставки товара: согласно приложения №5;

3.3. Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (приложение №4);

4. Прочие условия

4.1 Текущий запрос технико-коммерческих предложений является

исключительно приглашением к предоставлению Предложения, данный запрос не

является и не может толковаться как объявление о проведении публичных торгов в

контексте статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ. Данный запрос не налагает на

Заказчика никаких обязательств.

4.2. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы

Продукции и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, а также срок

действия предлагаемой цены.

4.3. В случае поставки товаров технико-коммерческое предложение должно

содержать информацию о наличии / отсутствии предлагаемого к поставке товара в

реестрах, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской

Федерации от 03.12.2020 № 2013, и в случае наличия предлагаемого к поставке товара

в таких реестрах, то указывается номер реестровой записи соответствующих реестров

(форма согласно Приложению № 5 к письму).

Предложение Поставщика подлежит направлению в адрес Поставщика на

электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в срок не позднее 10

рабочих дней и должно быть составлено согласно прилагаемой форме (Приложение

№1 к письму) с приложением к нему непосредственно Коммерческого предложения

(форма согласно Приложению № 2 к письму) и сведений об Исполнителе (форма

согласно Приложению к письму № 3).

При необходимости разъяснений положений запроса ТКП обращаться на

электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложение: 1. Форма письма о направлении ТКП на 1 л. в 1 экз.

2. Форма ТКП на 1 л. в 1 экз.

3. Общие сведения об исполнителе на 1 л. в 1 экз.

4. Проект договора с приложениями на 21 л. в 1 экз.

5. Техническое задание на 6 л. в 1 экз.

6. Форма детализированной потребности для поставки товаров на

1 л. в 1. экз.

Начальник отдела

контрактации поставок

Бакакин Андрей Андреевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.6923

П.С. Спиридонов