Тендер - Поставка клея ПВА ЭКСТРА ТУ 2242-001-32998388-2003 с изм.1-4 №242873256

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Проект_договора_клей_ПВА.DOCX
• ТЗ_клей_ПВА.docx

Договор №

г. Королев, М.О. 2023 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.о. Королев,г.Королев, область Московская, улица Богомолова, дом 12; Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.о.Королев, г. Королев, область Московская, улица Богомолова, дом 12; р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ПАО «Сбербанк» г. Москва; к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в лице Заместителя директора по экономике и финансам АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева» Блашиной Ольги Александровны, действующего на основании доверенности № 224 от 11.05.2021 г., с одной стороны

ПОСТАВЩИК: __________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общая сумма договора составляет: _________________________________________

Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы, связанные с доставкой, оформлением необходимой сопроводительной документации, таможенной очисткой, сертификацией, страхованием товара, НДС и другие, установленные действующим законодательством РФ налоги, сборы, пошлины.

3. Срок и порядок оплаты: Оплата производится Покупателем в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

4. Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента 100% оплаты.

5. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: М.О., г. Королев, ул. Богомолова, д. 12. При нахождении на территории Покупателя Поставщик обязан соблюдать правила внутриобъектового, пропускного распорядка, действующие на территории Покупателя. К поставке Товара привлекать граждан РФ. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента доставки Товара и оформления документов. Гарантийный срок хранения товара – в соответствии с нормативным документом.

Документы, подтверждающие надлежащую поставку товаров: накладная ТОРГ-12, счет-фактура или УПД, документ, подтверждающий качество Товара (оригинальная печать Поставщика, отметка копия верна, должность, подпись и расшифровка подписи). Поставщик обязан предоставить копию паспорта качества на поставляемый Товар за 5 (пять) дней до предполагаемой даты отгрузки Товара. Покупатель отправляет изготовителю Товара запрос о легитимности паспорта качества на поставляемый Товар. В случае не подтверждения изготовителем легитимности на поставляемый Товар, Покупатель оставляет за собой право возврата Товара Поставщику, а если товар оплачен потребовать возврата денежных средств.

6. Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления по качеству и по количеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966 (с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей действующему законодательству РФ). Поставщик обязуется принять представителя Покупателя для проведения аудита менеджмента качества на предприятии поставщике (предприятии изготовителе). Аудит проводится с целью подтверждения соответствия системы менеджмента качества поставщика установленным требованиям, в том числе получения объективной информации об условиях разработки, производства и испытаниях закупаемой продукции и услуг поставщиков соответствия требования по обеспечению качества условия заключенного договора. Рекламационная работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Исполнитель обеспечивает требования ГОСТ РВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2020 п.8.4.1.4 г по предотвращению применения контрафактной продукции в процессе создания продукции.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. При нарушении Поставщиком срока поставки товара более чем на 14(четырнадцать) дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки (полностью/частично) без возмещения Поставщику каких-либо убытков или произведенных им фактических затрат, а также взыскать с Поставщика штраф в размере 20% от цены Договора.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока расчётов. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены неисполненного обязательства, но не более 5% от цены Договора. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

К отношениям Сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

8. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушений одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по данному договору, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 календарных дней с даты ее получения. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, действует по 31.12.2023г, а в части исполнения до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Покупатель: Поставщик: Заместитель директора

по экономике и финансам

АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

____________________Блашина О.А. ______________ М.П. М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.

• Предмет, начальная (максимальная) цена контракта
• Предмет закупки: Поставка клея ПВА
• Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки – ОКПД2: 20.52.10.190 – клеи прочие.
• Цели и правовое основание

1.2.1. Целью данной закупки является:

1.2.1.1.Обеспечение АО «КБхиммаш им.А.М.Исаева» материалом на 2023 год.

1.2.2. Основанием для закупки является план закупок АО «КБхиммаш им.А.М.Исаева» на 2022 год.

1.2.3. Нормативно-правовая база: ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ
• Место поставки товара: Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 12.
• Условия и сроки поставки: Поставка товара осуществляется единовременно в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента 100% предоплаты.
• Оплата товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора

• Описание объекта закупки.

Объект закупки: клей ПВА .

• • Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям заказчика указаны в Приложении №1 технического задания.

Ссылки на фирменные марки носят описательный, а не обязательный характер.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным.

• Требования к количественным характеристикам
• Количество поставляемого товара в соответствии с Приложением №1.
• Требования к техническим характеристикам
• Требования к техническим характеристикам указаны в Приложении №1 настоящего Технического задания.
• Требования к качеству и безопасности товара

2.4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара требованиям, указанным в контракте, заказе, обязательных для сторон стандартах, нормах, правилах и технических регламентах.

2.4.2. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями. Поставщик обязан предоставить Заказчику копию сертификата (паспорта) на поставляемый Товар (партию Товара), за 5 (пять) дней до предполагаемой даты отгрузки Товара. Заказчик отправляет изготовителю Товара запрос о легитимности сертификата (паспорта) на поставленный по договору Товар. Заказчик оставляет за собой право возврата Товара без оплаты, в случае не подтверждения изготовителем легитимности сертификата на поставленный в рамках Договора Товар.

2.4.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчика о замене некачественного Товара обязан за свой счёт, обеспечить вывоз Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, со склада Заказчика, и, в случае предъявления соответствующих требований, оплатить по расчёту Заказчика причинённые убытки, в том числе связанные с хранением Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, на складе Заказчика.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара, таре и упаковке, к отгрузке и доставке товара.

3.1.Гарантийный срок

3.1.1. Гарантийный срок хранения исчисляется в соответствии с нормативными документами и законодательством РФ.

• Тара и упаковка

3.2.1. Тара (канистра) должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Тара должна быть новой, ранее не использовавшейся.

• Маркировка

3.3.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с нормативными документами.

• Требования к отгрузке и доставке товара

3.4.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу Заказчика.

3.4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания товаросопроводительных документов(накладная ТОРГ-12 или УПД)

3.4.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

3.4.4. Разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Заказчика.

3.4.5. По прибытию Товара, Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар.

• Требования к проведению сдачи-приемки.

Поставщик представляет Заказчику следующую документацию по каждому объекту поставки:

Раздел 4. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара). Требования к отгрузке и доставке товара.

1. Заказчик организует приемку поставленного товара в месте доставки товара.

2. Внесение изменений в текст товарно-транспортной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

3. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в течение установленного государственным контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для его замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

4. Требования, связанные с недостатками поставленного товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня приемки товара, по качеству - в течение гарантийного срока, установленного на данный товар государственным контрактом.

5. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями инструкций Госарбитража СССР №П-6 и П-7.

6. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

7. По окончании сдачи-приемки товара Заказчик подписывает накладные (счета-фактуры, акты приемки).

.

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1 к Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №323296995 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "ЧЕХОВСКИЙ" объявляет тендер: Поставка чистящих и моющих средств	Электронный аукцион #323296995	441 079 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 09.02.2026 17.02.2026
Тендер №323306091 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" объявляет тендер: Поставка ГСМ (масла, смазки, тех. жидкости) для технического обслуживания техники АО «Красногорская теплосеть»	Электронный аукцион #323306091	1 047 431	3 дня 09.02.2026 17.02.2026
Тендер №323333510 Поставка стирального порошка. МСБК "Парамоново"	Электронный аукцион #323333510	26 435 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 264	3 дня 09.02.2026 17.02.2026
Тендер №323359003 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РУБЛЁВО-ЗВЕНИГОРОДСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Таблетки для очистки кофемашин	Не определен #323359003	213 821	2 дня 10.02.2026 16.02.2026
Тендер №323360837 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РУБЛЁВО-ЗВЕНИГОРОДСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Таблетки для очистки кофемашин	Не определен #323360837	213 821	2 дня 10.02.2026 16.02.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242873216 Поставка средства для очистки деталей и механизмов от нефтемасляных отложений (с результатом)	Малая закупка #242873216	28 000 Обеспечение заявки: 1 400	срок истек 30.03.2023 30.03.2023
Тендер №242873190 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СНЕГИРИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка моющих средств и перчаток (с результатом)	Запрос котировок #242873190	618 307	срок истек 30.03.2023 07.04.2023
Тендер №242873021 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" объявляет тендер: Краска бордюрная	Запрос цен #242873021	См. док.	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242873008 Поставка хозяйственных товаров и моющих средств (с результатом)	Электронный аукцион #242873008	21 021 Обеспечение заявки: 210	срок истек 30.03.2023 07.04.2023
Тендер №242872966 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКС-СЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств	Электронный аукцион #242872966	21 021 Обеспечение заявки: 210	срок истек - 07.04.2023

Тендеры из региона Королев

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242871657 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" объявляет тендер: Поставка бумаги	Запрос котировок #242871657	2 725 049	срок истек - 10.04.2023
Тендер №242871238 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" объявляет тендер: Поставка бумаги (с результатом)	Запрос котировок #242871238	2 725 049	срок истек 30.03.2023 11.04.2023
Тендер №242871096 АО НПО ИТ объявляет тендер: Поставка бумаги	Запрос котировок #242871096	2 725 049	срок истек - 10.04.2023
Тендер №242871028 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА" объявляет тендер: Поставка строительных материалов (с результатом)	Единственный поставщик #242871028	988 050	срок истек 30.03.2023 -
Тендер №242869178 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА" объявляет тендер: Выполнение работ по разработке рабочей документации, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы ...	Единственный поставщик #242869178	2 956 000	срок истек 30.03.2023 -