Тендер - Комплект имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы. №242856045

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

р.п. Явас «___» _________ 2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее – ФКУ ИК-11 УФСИН России по Республике Мордовия), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Рябова Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________ (далее ______________________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

2.1. Цена Контракта включает все установленные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и обязательные платежи, стоимость тары, упаковки, страховые сборы и другие возможные накладные расходы поставщика. Цена контракта рассчитана с учетом уменьшения суммы, подлежащей уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Цена Контракта (стартовая) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,41 (Двадцать три тысячи двести семьдесят четыре рубля 41 копейка).

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:

Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соотвествующих изменений в Контракт с связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным способом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

3. Сроки поставки товара и порядок расчетов

3.1. Доставка товара производится автомобильным транспортом Поставщика и за его счет. Срок поставки товара: с 01.06.2023г по 01.07.2023г.

3.2. Право собственности на товар и риск ее случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки его на складе Государственного заказчика и подписания сторонами акта-приемки передачи товара (без претензии).

3.3. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правом третьих лиц.

3.4. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента и приемки его на складе Государственного заказчика.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, в течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента поставки товара. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Источник финансирования: федеральный бюджет (за счет средств ДИБФ).

3.7. Государственный заказчик имеет право отказаться полностью или частично от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

3.8. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.Передать товар Государственному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

4.1.3. Передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, документы подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4 . По требованию Государственного заказчика заменить некачественный товар товаром, соответствующего по качеству условиям настоящего Контракта, и (или) довезти недопоставленное количество товара в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Замена и (или) допоставка товара производится силами Поставщика.

4.1.5. В случае отказа заменить некачественный товар Поставщик обязан вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования Государственного заказчика и забрать некачественный товар со склада Государственного заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты поступления возврата денежных средств на расчетный счет Государственного заказчика.

4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Требовать уплату неустойки и штрафа, а также возмещения убытков в соответствии с п.8.2, 8.3. Контракта.

4.3. Государственный заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

4.3.2. Обеспечить приемку товара на складе Государственного заказчика в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.4. Провести экспертизу товара. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов, экспертные организации и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

4.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Государственный заказчик вправе:

4.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле осуществления поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

4.4.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

4.4.3. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещение убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

4.4.4. Взыскивать неустойку и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с пунктами 8.5.-8.6. Контракта.

4.4.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере осуществления закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий Контракта.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях (с последующими изменениями):

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.2.По факту приемки товара Государственным заказчиком составляется акт приемки-передачи товара, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

5.3.Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий). Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику по настоящему Контракту с момента приемки товара на складе Поставщика и подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, соответствует требованиям соответствующих стандартов в соответствии с Российским законодательством.

7. Форс-мажорные условия

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3.По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением .

7.4.Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность по настоящему контракту предусмотрена ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);..

8.6.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока поставки товара по Контракту, просрочки исполнения гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке :

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.16. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта

9.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию Сторон и подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение срока действия настоящего Контракта.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Срок действия Контракта

12. Срок действия Контракта с момента подписания его сторонами по 30 сентября 2023 года, в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№___от «__»_______2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ОКПД2: 20.59.59.900

Государственный заказчик Поставщик

___________________ / М.В. Рябов / _________________/ ______________________/

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321732080 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 13 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" объявляет тендер: Лабораторные реактивы	Электронный аукцион #321732080	3 572 244 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 17 861	6 дней 20.01.2026 29.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242855522 Краска (с результатом)	Запрос предложений #242855522	160 000	срок истек 30.03.2023 07.04.2023
Тендер №242855329 Комплект имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы.	Малая закупка #242855329	23 274 Обеспечение заявки: 1 164	срок истек - 31.03.2023
Тендер №242855210 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" объявляет тендер: выполнение работ по получению металлического рубидия, обогащенного по изотопу Рубидий-87,85 из давальческого хлорида рубидия, обогащенного по изотопу рубиди...	Анализ цен #242855210	См. док.	срок истек - 08.04.2023
Тендер №242855138 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН объявляет тендер: Закупка клея EUKALIN 6271 VL	Запрос цен #242855138	18 878	срок истек - 05.04.2023
Тендер №242855123 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" объявляет тендер: Горюче-смазочные материалы	Запрос цен #242855123	См. док.	срок истек - 04.04.2023

Тендеры из региона Республика Мордовия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242855329 Комплект имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы.	Малая закупка #242855329	23 274 Обеспечение заявки: 1 164	срок истек - 31.03.2023
Тендер №242853385 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 857/ОАЭ-ЦМ/23 на право заключения договора выполнения работ по техническому обслужи...	Аукцион #242853385	1 344 000	срок истек - 10.04.2023
Тендер №242851065 Сахар (с результатом)	Электронный аукцион #242851065	34 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 30.03.2023 07.04.2023
Тендер №242850728 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" объявляет тендер: Сахар	Электронный аукцион #242850728	34 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 07.04.2023
Тендер №242850292 Комплект имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы. (с результатом)	Малая закупка #242850292	23 274	срок истек 30.03.2023 30.03.2023