Тендер - Поставка запасных частей для служебных автомобилей №242837622

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Раратюк Евгений Николаевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть705) запасные_запчасти_для_автомобилей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Краснотурьинск «____»_______________2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Максимова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующая на основании _____________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракт

1.1 Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику Товар, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Предметом поставки по настоящему Контракту являются запасные части для служебных автомобилей для нужд ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области ассортимент, количество, цена которых определяется в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Обеспечить своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением передачи Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документахи настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены Товара, несоответствующей по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

2.2.5. В случае расторжения Контракта потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках передачи и качестве Товара.

2.2.6. Взыскивать с Поставщика пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1 Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов и условиям Контракта.

2.3.2. Передать товар, по количеству и качеству, предусмотренному условиями настоящего Контракта в соответствии с требованиями, содержащимся в нормативных и технических документах, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.4. Передать Государственному заказчику Товар с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.4.Контракта.

2.3.5. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 Контракта.

2.3.6. В случае нарушения условий Контракта о сроках передачи и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 Контракта.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за переданный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно разделу 8Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _____________ (_________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, доставка.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3.Оплата Товара, поставленного по Контракту, осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты передачи Товара надлежащего качества.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4. Упаковка (тара)

4.1. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ, ТУ, отвечать требованиям технических условий, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

4.2. Государственный заказчик предоставляет свою тару.

4.3. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период доставки товара до склада Государственного заказчика.

5. Срок и порядок поставки Товара

5.1. Поставка товара осуществляется одной партией, транспортом Поставщика на склад Государственного заказчика по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178 до 28.04.2023 г.

5.2. Датой поставки считается дата получения товара Государственным заказчиком на терминале транспортной компании в г. Краснотурьинск.

5.3. Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику вместе с товаром следующие документы на товар: счет, универсальный - передаточный документ.

5.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц.

5.5. Поставщик считается надлежаще выполнившим обязательства по поставке товара в момент получения товара Государственным заказчиком и подписания накладной.

6. Переход права собственности и риска случайной гибели товара

6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Государственному заказчикув момент приемки товара на складе Государственного заказчика.

6.2. Риск случайной гибели товара несет Государственный заказчик с момента приемки товара на свойсклад.

7. Качество и комплектность товара

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТ и подтверждаться документами о качестве (сертификатом или декларацией), предусмотренными действующим законодательством РФ к такому виду Товара.

7.2. Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем или заместителем руководителя Государственного заказчика в течение 1 рабочего дня.

7.3. Приемка Товара по количеству производится по сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика.

7.4. Количество Товара при приемке его должно определяться в единицах измерения, указанных в сопроводительных документах, которые должны соответствовать единицам измерения, установленным настоящим Контрактом.

7.5. Если при приемке Товара будет обнаружена недостача, то Государственный заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку.

О выявленной недостаче Товара составляется акт за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара, в т.ч. представителя Поставщика, осуществляющего передачу Товара. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

7.6. Товар принимается по качеству и комплектности на складе Поставщика.

7.7. Одновременно с приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности Товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий.

7.8. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет, спецификация и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них приостанавливает приемку Товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. Дальнейшая приемка по качеству осуществляется только после предоставления Поставщиком недостающих документов, удостоверяющих качество Товара.

7.9. Выборочная (частичная) проверка качества Товара с распространением результатов проверки качества какой-либо части Товара на всю партию допускается в случаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями и условиями настоящего договора.

7.10. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Государственный заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

7.11. В случае передачи Товара ненадлежащего качества обязательства по передаче Товара Поставщиком считаются выполненными в момент приема Товара надлежащего качества, переданного в соответствии с п. 7.12 настоящего Контракта, Государственным заказчиком и подписания акта приема Товара.

7.12. Срок устранения недостатков или замены не соответствующего установленным требованиям Товара в пределах срока годности (срока реализации) – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента обнаружения дефектов.

7.13. По результатам приемки Товара по качеству и комплектности с участием представителей, составляется акт о фактическом качестве и комплектности полученного Товара.

Акт должен быть составлен в день окончания приемки Товара по качеству и комплектности.

7.14. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектности продукции. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение.

Если между Поставщиком и Государственным заказчиком возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества Продукции Государственный заказчик имеет право направить на экспертизу отгруженный по настоящему договору Товар для определения ее соответствия требованиям настоящего Контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Товара (несвоевременной оплаты или неоплаты товара) Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер таких пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неоплаченных платежей.

8.3. Государственный заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Если Поставщик допустил просрочку исполнения обязательства по передаче товара (просрочку поставки товара) Государственный заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены просроченного к поставке товара за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства по поставке товара или до момента расторжения Контракта.

8.5. В случае расторжения договора в связи с невозможностью исполнения обязательств Поставщиком, последний обязуется уплатить Государственному заказчику штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного, недопоставленного по Контракту товара.

8.6. Поставщик освобождается от уплаты пеней и штрафа, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

8.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. За неисполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом положений настоящего раздела Контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически переданного на момент расторжения Контракта.

12. Прочие условия

12.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.3. Документы (контракт, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, счет-фактура, накладная и др.), первоначально передаваемые по факсимильной связи или по электронной почте, с целью оперативного выполнения сторонами обязательств по контракту, имеют юридическую силу для обеих сторон, с последующим представлением сторонами друг другу подлинников этих документов.

13. Срок действия Контракта

13.1 Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует до 20.12.2023, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

__________________/Максимов В.А./ _________________/ _________________/ подпись расшифровка подпись расшифровка

М.П. М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1

к государственному контракту № ______ от «______» _____________ 2023 года

г. Краснотурьинск «____»__________ 2023год

Поставщик обязуется поставить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

__________________/ В.А.Максимов / _________________/ _____________/

подпись расшифровка подпись расшифровка

М.П. М.П.

коммерческое_запасные_части_для_автомобиля