Тендер - ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ №242821063

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка строительных расходных материалов для хозяйственных нужд ГБОУ Школа

№1476

г. Москва

_______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1476», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя

директора Попова Максима Анатольевича

, действующего на основании доверенности от 09 января 2023 года № б/н

, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить строительные товары (далее- товар(ы)) в порядке и

объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 3 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2022 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке (по

форме Приложения № 2 к Контракту), а также иных документов, предусмотренных

Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

1

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:средства субсидии на выполнение государственного

задания

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Докумета о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )

(далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком Документ о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

4

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока действия Контракта), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта,

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

8

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

9

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

10

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

11

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок действия, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «17»

июля 2023 года включительно.

11.2 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по

Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств

и обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия

Контракта).

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

12

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;

Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС

«Бюджетный учет»

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

13

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

предусмотренные Контрактом.

13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта , для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Школа № 1476»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Челябинская, дом 20;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Челябинская, дом 20;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5585;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ БАНКА

РОССИИ ПО ЦФО //УФК по г. Москве г.

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

14

Москва ;

Получатель:Департамент финансов г.

Москвы (ГБОУ Школа №1476, л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть998,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ;

Интернет сайт: http://gym1476.mskobr.ru;

_________________/Попов М. А./

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа

Счет-фактура №

____

Документ о

Исправление №

____

приемке

Статус:1

1 – счетфактура и

передаточный

документ (акт)

2–

передаточный

документ (акт)

От ______ (1)

От______(1а)

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

___________________ / ___________________

_______

Грузополучатель и его адрес:

_______

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 02

апреля 2021 г. № 534)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

К платежно-расчетному документу

от _______

№

Документ об отгрузке № п/п

от _______

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного

контракта, договора (соглашения)

________________

(при наличии):

Наимен

Стоимо

ование

сть

товара

В

Единица

товаров

(описан

том На

измерения

(работ,

ие

Код

Цена

чис лог

услуг),

товаров № выполн Код вида

Количество

(тариф) за

ле ова

имущес

/работ, п/п енных товара

(объем)

единицу

сум я

условн

твенны

работ,

услуг

измерения

ма ста

ое

х прав

оказанн

акц вка

обознач

без

ых

код

иза

ение

налога услуг),

(национ

всего

имущес

альное)

твенног

16

(5)

(5а)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Регистра

ционный

Страна

номер

Стоимость

происхождения

декларац

Сумма товаров

товара

ии на

налога, (работ,

товары

предъяв услуг),

или

ляемая имуществен

регистра

покупат ных прав с

Циф

ционный

елю

налогом рово Краткое

номер

всего

й

наименование партии

код

товара,

подлежа

Количественная

единица измерения

товара,

используемая в

целях

осуществления

прослеживаемости

код

Количест

Стр

во

товара, ана

подлежа реги

стра

щего

прослежи ции

ваемости, про

изво

усло в

дите

количест

вное

ля

венной

обоз

това

единице

наче

ра

измерени

ние

я товара

щего

прослежи

ваемости

о права

А

1 1а

1

использу

емой в

целях

осуществ

ления

прослежи

ваемости

12а 13

14

1б

2

2а

3

4

5

Всего к оплате (9)

Документ составлен

на___ листах

6

7

8

9

10

10а

11

12

Х

Особенности:

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

Руководитель организации или

Главный бухгалтер или иное

иное уполномоченное лицо

уполномоченное лицо

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Индивидуальный

предприниматель

Основание передачи

(сдачи)/получения

(приемки)

подпись

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)

(ФИО)

Контракт № ____________________ от ______________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

грузе

транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ФИО)

(должность)

«__»__________________20__г

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

претензии со стороны заказчика отсутствуют

17

(ФИО)

«__»__________________20__

г

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

___________________ / ___________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

ИНН/КПП)

м.п.

м.п.

Приложение к универсальному передаточному документу

от ______________________________

по Контракту (Договору) № ____________________

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

Наименование товара (описание

Характеристик Характер

№

Наименование позиции Наименование

Характеристики позиции

выполненных работ, оказанных услуг),

Наименование позиции КТРУ

и позиции

истики

п/п

СПГЗ

СТЕ

КТРУ

имущественного права

СПГЗ

СТЕ

1

18

Приложение № 3 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование товара

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Модель

Количество

Единица

измерения

1

Кювета СИБРТЕХ

пластмассовая для валиков

330х350мм (81419)

Состав комплекта: кювета ООО "СИБИРСКИЕ

Тип изделия: подставка ТЕХНОЛОГИИ"

Страна происхождения:

Россия

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Для валиков 330х350мм

(81419)

105.0

Штука

2

Кисть малярная 70 мм

Сибртех

Вид: плоская

ООО "СИБИРСКИЕ

Материал обоймы кисти: ТЕХНОЛОГИИ"

металл

Материал рукояти:

пластик

Описание: Кисть

флейцевая предназначена

для нанесения краски и

прочих отделочных работ.

Светлая натуральная

щетина Hankow двойной

проварки с увеличенной

плотностью набивки

устойчива к воздействию

агрессивных сред,

обеспечивает хороший

забор и удержание краски.

Сибртех

45.0

Штука

19

Тип щетины: натуральная

Ширина: 70.0 Миллиметр

3

Валик для водных красок

Сибртех 250 мм

Длина: 250 Миллиметр Сибиртех

Материал ворса (шубки):

Полиакрил

Материал рукоятки:

Полипропилен

Применение:: для работы

со всеми типами ЛКМ,

Краска

250 мм

110.0

Штука

4

Бюгель для валиков Dexter

250 мм, D8 мм

Диаметр валика: 8

Миллиметр

Длина: 250 Миллиметр

Материал крепления:

сталь

Материал рукояти:

Полипропилен

Dexter

Dexter 250 мм, D8 мм

40.0

Штука

5

Бюгель для валиков Dexter

110 мм, D6 мм

Диаметр: 6.0 Миллиметр

Длина: 110 Миллиметр

Материал бюгеля: Сталь

Материал рукояти:

Полипропилен

Dexter

Dexter 110

10.0

Штука

6

Мини-валик для водных

красок Dexter 60 мм 2 шт.

Вес: 0.25 Килограмм

Dexter

Высота ворса: 12

Миллиметр

Длина валика: 60

Миллиметр

Количество в упаковке: 2

60

10.0

Упаковка

20

Штука

Материал: Микрофибра

Цвет: Белый

7

Бюгель для валиков Dexter 60

мм, D6 мм

8

Штукатурка гипсовая

Старатели 30 кг

Вес: 0.1 Килограмм

Dexter

Совместима с

телескопическим

удлинителем: Да

Диаметр: 6.0 Миллиметр

Для бюгеля: 60

Миллиметр

Материал каркаса: Сталь

Материал ручки:

Полипропилен

Применение продукта:

Шпаклевка, штукатурка

Тип продукта: Бюгель

Цвет ручки: Синий

Вес: 30 Килограмм

Старатели

Максимальная

температура применения:

30.0 Градус Цельсия

Минимальная

температура применения:

5.0 Градус Цельсия

Начало схватывания

(время жизни), не менее:

45.0 минут

Предел прочности при

сжатии, не менее: 3.0

Мегапаскаль

21

Бюгель для валиков 60 мм,

D6 мм

10.0

Штука

гипсовая ГОСТ Р 58279

19.0

Штука

Прочность сцепления с

основанием, не менее: 0.4

Мегапаскаль

Расход смеси при слое 10

мм: 9.0 килограмм на

квадратный метр (кг/м2)

Рекомендованная

толщина слоя: 5-50

Миллиметр

Срок хранения с даты

изготовления: 12 Месяц

Цвет: Серый

9

Шпаклёвка полимерная

финишная Weber Vetonit LR

Plus silk

10

Эмаль ПФ-115 Лакра, жёлтый

Вес: 20.0 Килограмм

Weber Vetonit

Время высыхания: 24.0

Час

Количество воды: 0.36

литр на килограмм

Максимальная

температура применения:

30 Градус Цельсия

Максимальная фракция:

0.3 Миллиметр

Место использования: Для

внутренних работ

Минимальная

температура применения:

10 Градус Цельсия

Цвет: Белый

Материал основания:

Деревянные,

Лакра

22

LR Plus

16.0

Упаковка

Эмаль Пф-115 Лакра

7.0

Штука

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет краски: жёлтый

11

Эмаль ПФ-115 черная, 20кг,

Лакра

Расход:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лакра

Грамм/Квадратный метр

Срок годности: 24 Месяц

Тара: ведро

Тип: алкидная

Фасовка: 20.0 Килограмм

Цвет эмали: черный

гланец

Эмаль ПФ-115 черная, 0,9кг,

Лакра

7.0

Штука

12

Эмаль ПФ-115 Лакра,

зелёный

Материал основания:

Лакра

Деревянные,

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Эмаль Пф-115 Лакра

6.0

Штука

23

Килограмм

Цвет краски: зелёный

13

Эмаль ПФ-115 Лакра,

бежевый

Материал основания:

Лакра

Деревянные,

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет краски: бежевый

Эмаль Пф-115 Лакра

4.0

Штука

14

Эмаль ПФ-115 Лакра, синий

Материал основания:

Лакра

Деревянные,

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет краски: синий

Эмаль Пф-115 Лакра синий

9.0

Штука

15

Валик для водных красок

110

62.0

Упаковка

Вес: 0.03 Килограмм

Dexter

24

Dexter 110 мм 5 шт/уп

16

Резиновая краска SUPER

DECOR № 10 Морская волна

12 кг

Диаметр: 15.0 Миллиметр

Количество в упаковке: 5

Штука

Материал: Полипропилен

Материал щетины:

Микрофибра

Размер: 110 Миллиметр

Водостойкость: Да

Балтиколор

Возможность колеровки:

Нет

Время высыхания: 3.0 Час

Масса нетто: 12.0

Килограмм

Морозостойкость: Да

Область применения:

Внутренние/наружные

работы

Окрашиваемая

поверхность: Для

нанесения на

подготовленные

поверхности

Основа состава:

Акриловая-латексная

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 250.0

Термостойкость: Да

Тип краски:

Воднодисперсионная

Тип тары

(потребительская

25

SUPER DECOR № 10

Морская волна

1.0

Штука

упаковка): Пластиковое

ведро

Цвет: Морская волна

17

Клейкая лента малярная

легкоудаляемая 50 мм х 50 м

Длина рулона: 50.0

Миллиметр

Дополнительные

свойства:

влагоустойчивость

Клеевая основа:

натуральный каучук

Материал основы:

крепированная бумага

Тип клейкой ленты:

малярная

Толщина: 130 микрометр

Цвет: Белая

Ширина: 50.0 Миллиметр

18

Пистолет для герметика, 310

мл, "скелетный", SPARTA,

усиленный с фиксатором, 6гранный шток 7 мм

Тип: для герметика

SPARTA

Вес нетто: 0.0 Килограмм

Материал корпуса: сталь

Усиленный: Да

Наличие фиксатора: Да

Конструкция: скелетная

Масса: 300 Грамм

Объем картриджа (тубы):

310 Кубический

сантиметр;^миллилитр

19

Эмаль ПФ-115

"Простокраска" полуматовая

Вес : 10.0 Килограмм

Внешний вид:

Общество с

ограниченной

ответственностью

"КОМУС"

ЗАО "ЭМПИЛС"

26

Клейкая лента малярная

легкоудаляемая 50 мм х 50 м

-

90.0

Штука

8.0

Штука

3.0

Штука

белая 10 кг

20

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет солнце

Полуматовый

Запах: С запахом

Назначение: Стена,

Потолок

Тип продукта: Эмаль

Тип упаковки: Ведро

Цвет: Белая

Назначение:

Parade

внутренний/наружный

Объем: 0.75

Литр;^кубический

дециметр

Применение: Позволит

создать уникальный

оттенок стен и иных

поверхностей для

воплощения ваших

задумок. Колер

предназначается для

придания нужного

оттенка всем видам

красок, шпатлевок и

декоративных штукатурок

на водной основе. Может

быть использован в

качестве

самостоятельного

продукта.

Разбавитель: вода

Цвет: солнце

27

№207, Солнце

31.0

Штука

21

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет алый

Вид работ: внутренние и Parade

наружные

Объем: 0.08

Литр;^кубический

дециметр

Срок годности: 22 Месяц

Цвет: алый

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет алый

22.0

Штука

22

Колер Parade 750 мл №246

зеленое яблоко

Назначение: Внутренний / Parade

наружный

Объем: 0.75

Литр;^кубический

дециметр

Применение продукта:

Тонирование всех видов

красок, шпатлевок и деко

штукатурок на водной

основе

Тип продукта: Жидкий

колорант

Цвет: зеленое яблоко

зеленое яблоко

32.0

Штука

23

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет синий

Колеровочная паста

25.0

Штука

Назначение:

внутренний/наружный

Объем: 0.75

Литр;^кубический

дециметр

Применение: Колер

предназначается для

придания нужного

оттенка всем видам

красок, шпатлевок и

Parade

28

декоративных штукатурок

на водной основе. Может

быть использован в

качестве

самостоятельного

продукта.

Состав: Водная дисперсия

акрилового сополимера

Цвет: синий

24

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет мятный

Вес: 1.15 Килограмм

Parade

Вид работ: Внутренний /

наружный

Время высыхания: 1.0 Час

Назначение: Тонирование

всех видов красок,

шпатлевок и деко

штукатурок на водной

основе.

Номер колера:: 221

Объем: 0.08

Литр;^кубический

дециметр

Цвет: мятный

№221 мятный

3.0

Штука

25

Колер акриловый "PARADE"

хаки 239 , 750мл

Вид работ: для

Parade

внутренних и наружных

работ

Время высыхания: 1.0 Час

Объем: 0.08

Литр;^кубический

дециметр

Колер "PARADE" № 239 ,

черный

6.0

Штука

29

Цвет: хаки

26

Грунтовка, для сухих

помещений AXTON 5 л

27

Грунтовка Ceresit глубокого

проникновения 5 л.

Запах: Без запаха

ООО "ЛАКРА

Tемпература применения: СИНТЕЗ"

от +12 до +35 Градус

Цельсия

Время высыхания: 120.0

Минута

Объем: 5.0

Литр;^кубический

дециметр

Температура хранения: от

+5 до +35 Градус Цельсия

Тип: На водной основе

Вид работ: Для

Henkel

внутренних работ

Время высыхания: 7200.0

Минута

Объем: 5.0

Литр;^кубический

дециметр

Предназначение:

Предназначена для

обработки поверхностей

перед нанесением

штукатурных и

напольных

смесей,плиточных клеев и

т.д.

Срок годности: 24 Месяц

Страна производитель:

30

Axton

8.0

Штука

CERESIT CT 17

14.0

Штука

Россия

Цвет: желтый

28

Рулон шлифовальный Dexter

P220, 115х2500 мм, ткань

Зернистость: 220 p

Dexter

Назначение: для грубых

шлифовальных работ

Основа: ткань

Тип: рулон

Ширина: 115 Миллиметр

Производитель: Dexter

Длина: 2500 Миллиметр

рулон шлифовальный

3.0

Штука

29

Колер Parade 750 мл №216

фиолетовый

Назначение: Для

Parade

внутренних и наружных

работ

Объем: 0.08

Литр;^кубический

дециметр

Применение продукта:

для тонирования всех

видов красок, шпатлевок

и декоративных

штукатурок на водной

основе

Разбавитель: вода

Способ нанесения: Кисть,

валик

Тип продукта: жидкий

колорант

Цвет: фиолетовый

фиолетовый

18.0

Штука

30

Уайт-спирит 5 л

Растворитель

7.0

Штука

Вес: 4.0 Килограмм

Арикон

31

Объем: 5.0

Литр;^кубический

дециметр

Состав: Масс доля %

Нефрас С4 150/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок годности: 12 Месяц

Тип: Растворитель

Тип тары

(потребительская

упаковка): Канистра

31

Шпатель Systec 60 мм

32

ЭМАЛЬ ПФ-115 Лакра

коричневая, 20 кг

Материал лезвия:

Нержавеющая сталь

Материал рукоятки:

двухкомпонентный

(резина)

Тип лезвия: Гибкий

Ширина полотна: 60.0

Миллиметр

SYSTEC

Блеск: Глянцевая

Лакра

Вес : 20.0 Килограмм

Время высыхания: 24.0

Час

Расход: 60-90

Грамм/Квадратный метр

Срок годности: 24 Месяц

Тара: Жестяное ведро

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет: Коричневый

32

60

20.0

Штука

ПФ-115

1.0

Штука

33

Плёнка укрывная для

ремонтных работ 6*3 100 мкм

Размеры: 3000х6000

Unibob

Миллиметр

Страна производитель:

Россия

Толщина: 100 микрометр

Торговая марка: SUHO

Цвет: белый

34

Лезвия универсальные dexter Количество в упаковке: 10 Dexter

18 мм 10 шт

Штука

Материал корпуса: сталь

SK5

Тип: прямоугольник

Ширина лезвия: 18.0

Миллиметр

Плёнка укрывная для

ремонтных работ 6*3 100 мкм

3.0

Штука

Лезвия для ножа Dexter 18

мм, 10 шт.

3.0

Штука

35

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет кофе с молоком

Объем: 750.0 миллилитр Parade

Основа: На водной основе

Страна производитель:

Россия

Цвет: Кофе с молоком

кофе с молоко

10.0

Штука

36

Колер Parade №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмл

цвет сиреневый

Назначение: Для

Parade

внутренних и наружных

работ

Объем: 0.08

Литр;^кубический

дециметр

Разбавитель: вода

Способ нанесения: Кисть,

валик

Цвет: сиреневый

сиреневый

10.0

Штука

33

37

Клей для плитки Юнис Плюс

25 кг

38

ПЕНА МОНТАЖНАЯ

ВСЕСЕЗОННАЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ 70

PROFESSIONAL, 890 МЛ

39

Пескобетон Axton 30 кг

Вес: 25.0 Килограмм

Юнис

Водостойкость: Да

Области применения: для

наружных и внутренних

работ

Температура применения:

+ 5... +30 Градус Цельсия

Цвет: Серый

Вес: 1030 Грамм

Технониколь

Выход пены: 70

Литр;^кубический

дециметр

Назначение: для

герметизации, тепло – и

шумоизоляции швов,

щелей, пустот, монтажа

деталей при выполнении

строительных и

отделочных работ.

Объем: 890.0 Кубический

сантиметр;^миллилитр

Особенность: имеет

специальную формулу,

которая обеспечивает

повышенный выход пены.

Сезонность: всесезонная

Тара: баллон

Жизнеспособность

раствора: 60 Минута

Максимальная толщина

axton

34

2

6.0

Штука

70 Professional

6.0

Штука

Axton 30 кг

13.0

Упаковка

слоя: 100 Миллиметр

Минимальная толщина

слоя: 8 Миллиметр

Прочность на сжатие:

21.09 Мегапаскаль

Расход воды на 1 кг сухой

смеси: 0.14 литр

Расход смеси (слой 10

мм): 1,72

Марка прочности

(российский стандарт):

М300

Класс морозостойкости:

F50

Размер фракции: 1.2

Миллиметр

Основной материал:

Цемент

Материал поверхности

применения: Бетон

40

Лак Кузбасслак БТ-577 (5 л)

битумный

Основа: битумная

Кузбасслак

Вес: 5.0 Килограмм

Разбавитель: растворитель

Степень глянца: глянцевая

Количество компонентов:

однокомпонентные

Максимальный расход

(г/кв.м): 200 Грамм на

квадратный метр

Минимальный расход

(г/кв.м): 100 Грамм на

35

БТ-577 (5 л) битумный

3.0

Штука

квадратный метр

Нанесение: валиком,

кистью, распылителем

Область применения: для

пола

Материал обработки:

металл, бетон, дерево

Для внутренних работ: Да

Для наружных работ: Да

Время высыхания: 24.0

Час

41

Эмаль НЦ-132 ЛАКРА

Водостойкость: Да

ООО «Белколор»

быстросохнущая 0,7 кг белая Время высыхания: 3.0 Час

Масса нетто: 0.7

Килограмм

Морозостойкость: Да

Область пременения:

Высококачественная

эмаль на основе

нитроцеллюлозного лака.

Применяется для окраски

деревянных и

предварительно

загрунтованных

металлических

поверхностей изделий,

эксплуатируемых в

атмосферных условиях и

внутри помещений

(оконные рамы, двери,

деревянные постройки,

36

НЦ-132

5.0

Штука

трубы, ограды, скамьи,

гаражи). По черным

металлам без

предварительного

грунтования.

Расход на 1 слой:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Грамм на квадратный

метр

Тип тары

(потребительская

упаковка): Банка

Тип эмали:

Нитроцеллюлозная

Цвет краски: Белая

Типы поверхности:

Металл, дерево

42

Комплект фурнитуры для

сантехнических перегородок

Комплектация: 2 ручки,1 ООО Проформ-СМ

завертка Штука

Особенность: Есть

индикация занятости

кабины, предусмотрено

аварийное открывание

двери

Толщина дверного

полотна: 12-18

Миллиметр

Количество в упаковке: 3

Штука

Материал: пластик

Тип: ручки-задвижки для

сантехнических кабин.

37

ST Cabine 2

100.0

Штука

Цвет: серый

43

Эмаль ПФ-115 Лакра, серый

44

Грунт-эмаль по ржавчине

Лакра 3 в 1 белая 0,8 кг

Материал основания:

Лакра

Деревянные,

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет краски: серый

Водостойкость: Да

Время высыхания: 24.0

Час

Масса нетто: 0.8

Килограмм

Морозостойкость: Да

Область применения:

внутренние и наружные

работы

Окрашиваемая

поверхность: Металл

Расход на однослойное

покрытие, гр/м2: 100.0

Тип: 3-в-1 грунт-эмаль

Цвет: Белый

Лакра

38

Эмаль Пф-115 Лакра серый

3.0

Штука

3в1

7.0

Штука

45

Листы шлифовальные

водостойкие на тканевой

основе FIT, алюминийоксидные, Профи 230х280

мм, 10 шт. Р 60

46

Шпатлевка Лакра акриловая

по дереву, сосна, 1.5 кг

47

Краска Лакра МА-15,

Масляная, Матовое

покрытие, 1.9 кг, зеленый

Вид: Шкурки наждачные FIT

на тканевой основе

Длина: 230 Миллиметр

Зернистость: 60

микрометр

Количество в упаковке: 10

Штука

Материал: Абразив/ткань

Назначение: Шлифование

Основа: алюминийоксидные

Цвет: коричневый

Ширина: 280 Миллиметр

Вес: 1.5 Килограмм

Назначение: для дерева

Упаковка: Ведро

Цвет: сосна

Лакра

Вид тары: металлическая Лакра

банка

Область применения:

Предназначена для

окраски деревянных и

металлических

поверхностей,

подвергающихся

атмосферным

воздействиям, а также для

внутренних отделочных

работ за исключением

окраски полов.

39

Листы шлифовальные

водостойкие на тканевой

основе, алюминий-оксидные,

Профи 230х280 мм, 10 шт. Р

60

5.0

Упаковка

шпатлевка

4.0

Штука

МА-15 зеленый

10.0

Штука

Обрабатываемая

поверхность: Дерево,

Металл

Разбавитель: Уайт-спирит

Серия: МА-15

Состав: Олифа масляная

комбинированная,

пигменты, наполнители,

сиккатив,

технологические добавки

Способ нанесения: Кисть,

Валик, Распылитель

Тип краски: Краска

Масляная

Цвет эмали: зеленый

48

Краска Лакра МА-15,

Масляная, Матовое

покрытие, 0.9 кг, желтый

Вес: 0.9 Килограмм

Лакра

Вид упаковки:

металлическая банка

Время высыхания

полностью: 24 Час

Гарантийный срок

хранения: 18 Месяц

Краска для внешних

работ: Да

Краска для внутренних

работ: Да

Максимальный расход: 10

Грамм на квадратный

метр

Метод нанесения: Кисть,

Валик, Распылитель

ЛАКРА МА-15

40

20.0

Штука

Морозостойкость: Да

Поверхность применения:

Дерево, Металл

Тип краски: Краска

Масляная

Тип краски: Готовая к

применению

Цвет: желтый

49

Панель ПВХ Пласт белая

матовая 400мм, длина

3000мм

Длина: 3000.0 Миллиметр Пласт

Материал: ПВХ

Размер изделия (ширина):

400 Миллиметр

Цвет: белый

стеновая панель

10.0

Штука

50

Корщетка-насадка для дрели

Sturm▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(50 мм)

Диаметр: 50 Миллиметр Sturm

Диаметр хвостовика: 6.0

Миллиметр

Длина витков проволоки:

20 Миллиметр

Максимальная скорость:

4500 обороты в минуту

Материал проволоки:

нерж. сталь

Толщина проволоки: 0.35

Миллиметр

Форма проволоки: пучки

Хвостовик:

цилиндрический

Корщетка-насадка для дрели

(50 мм) Sturm▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.0

Штука

51

Эмаль Лакра НЦ-132 Выбор

Мастера цвет чёрный 0.7 кг

НЦ-132 Выбор Мастера

10.0

Штука

Запах: Да

Моющаяся: Да

Лакра

41

Объем: 0.7 Килограмм

Тип упаковки: Банка

Цвет: Черный

52

Краска фасадная для стен

акриловая PROСТО 14 кг

53

Кисть плоская 50 мм,

Политех 2,0 ОПТИМА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

54

Шпатель Systec 100 мм

55

Клей полимерный

универсальный АСТАТ для

Вид краски: Акриловая PROСТО

Время высыхания: 24 час

Срок годности: 24 Месяц

Фасовка: 14.0 Килограмм

Цвет (в соответствии с

палитрой цветов

производителя): Белый

Вид малярного

ПОЛИТЕХ

инструмента: Кисть

малярная

Вид материала рукоятки:

Дерево

Вид щетины: Натуральная

Тип малярного

инструмента: КП

Тип лезвия: Гибкий

Материал лезвия:

нержавеющая сталь

Материал рукоятки:

двухкомпонентный

(резина)

Ширина полотна: 100.0

Миллиметр

SYSTEC

Вид: Универсальный клей АСТАТ

Время высыхания: 24 Час

42

акриловая

3.0

Штука

Кисть плоская 50 мм,

Политех 2,0 ОПТИМА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

61.0

Штука

100

14.0

Штука

Клей полимерный АСТАТ

для потолочных покрытий

20.0

Штука

потолочных покрытий 0,25 л

56

Лента клейкая бумажная

(малярная), 50ммх50м

57

Клейкая двухсторонняя лента

50 мм х 10 м,

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

ОСНОВА, UNIBOB

Время схватывания до: 1

Час

Назначение: для работы

внутри хорошо

вентилируемых

помещений

Объем: 0.25 литр (л)

Применяется: для

монтажа легких

декоративных элементов

из пенопласта,

полистирола и

полиуретана на

поверхности из бетона,

кирпича, цемента и гипса

0,25 л

Вес: 0.22 Килограмм

Sila SilFix

Длина намотки: 50.0 Метр

Клеевая основа:: Каучук

Основа: Бумага-крепп

Серия: Малярные креппленты

Температурная

устойчивость: 60 Градус

Цельсия

Толщина: 135 микрон

Цвет: Светло-бежевый

SilFix

5.0

Штука

Клейкая двухсторонняя лента

50 мм х 10 м,

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

ОСНОВА, UNIBOB

10.0

Штука

Вид: двухсторонняя

Диапазон рабочих

температур: -20 до +120

Градус Цельсия

Unibob

43

Длина намотки: 10.0 Метр

Клеевая основа:

синтетический каучук

Толщина, мкм: 97.0

Упаковка: термоусадочная

пленка с подвесом

Устойчивость к стиранию

и воздействию влаги: Нет

Цвет: Прозрачный

Ширина клейкой ленты:

50.0 Миллиметр

58

Клей ПВА Магия радуги,

строительный,

однокомпонентный, 2 кг

59

Рейка сосна AJP

25х25х1000мм

60

Плита потолочная

экструдированная Ravatherm

FX «Вьюнок», 2 м2, 50х50 см,

пенополистирол, цвет

жемчужный

Вес: 2.0 Килограмм

Вид клея жидкого: ПВА

Наличие цветового

пигмента: Нет

Тип: Жидкий

Цвет: Белый

РАДУГА

Длина: 1.0 Метр

AJP

Материал: сосна

Толщина: 25.0 Миллиметр

Цвет: светло-желтый

Ширина: 25.0 Миллиметр

Вес: 902 Грамм

Влагостойкость: Да

Группа горючести: Г4

Длина материала: 500.0

Миллиметр

Материал:

Экструдированный

Ravatherm

44

Клей ПВА Магия радуги,

строительный,

однокомпонентный, 2 кг

1.0

Штука

Рейка сосна 25х25х1000мм

10.0

Штука

FX «Вьюнок»

15.0

Штука

пенополистирол

Назначение:: для

наружной теплоизоляции

крыш над стропилами и

железобетонных

конструкций, полов —

обычных и «теплых»

Страна производитель:

Россия

Тип: XPS

Толщина: 3.0 Миллиметр

Форма:: квадрат

Цвет: бежевый

Ширина материала: 500.0

Миллиметр

61

Фанера ФК "СТР" толщиной

3 мм размером 1525х1525,

сорт 3/4

62

Эмаль ПФ-115 Лакра

Материал: береза

ООО "СТР"

Сорт: 3/4

Технология производства:

ФК

Толщина: 3.0 Миллиметр

Формат: 1525х1525

Миллиметр

15 мм, размер 1525х1525 мм,

сорт 3/4

1.0

Штука

Материал основания:

Лакра

Деревянные,

металлические, бетонные,

цементные и другие

поверхности

Основа: Алкидная

Тип: Эмаль

Тип применения: Для

Эмаль Пф-115 Лакра красный

4.0

Штука

45

внутреннего и наружного

применения

Фасовка товара: 20.0

Килограмм

Цвет краски: красный

63

Грунт-эмаль Лакра 3в1

гладкий серый 15 кг

Вес: 15.0 Килограмм

ООО "ЛАКРА

Расход: 11.0 литр на метр СИНТЕЗ"

квадратный (л/м2)

Устойчивость к мытью:

Да

Форма выпуска: Готовый

состав

Цвет: серый

Лакра

6.0

Штука

64

Грунт-эмаль 3 в 1 Лакра

черный, 1.7 кг

Вес: 1.7 Килограмм

ООО "ЛАКРА

Расход: 11.0 литр на метр СИНТЕЗ"

квадратный (л/м2)

Устойчивость к мытью:

Да

Форма выпуска: Готовый

состав

Цвет: черный

Лакра

5.0

Штука

Заказчик:

Поставщик:

_________________/Попов М. А./

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

46

Приложение_№1_ТЗ_Поставка_строительных

Приложение №1

к Контракту № _____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «__» ___________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку строительных расходных материалов для хозяйственных нужд ГБОУ Школа №1476

Объект закупки: Поставка строительных расходных материалов для хозяйственных нужд ГБОУ Школа №1476

КПГЗ: 01.11 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Количество поставляемого товара для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.

Доставка товара, погрузочные работы, подъем на этаж к месту эксплуатации, вывоз упаковки, по адресам, указанным Заказчиком, осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Оказание сопутствующих услуг не должно превышать общий срок исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по местам эксплуатации Товара по адресам, указанным в Приложении 2 к Техническому заданию (Разнарядка). Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика. Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному графику с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, в том числе техническим паспортом на Товар (при наличии), гарантийным талоном (сервисной книжкой или аналогичным документом) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из типов поставляемого Товара на бумажном носителе. Комплектация документацией в виде копий не допускается. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией.

Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

После доставки, разгрузки Товара Поставщик производит проверку всех компонентов, сборку, проверяет функционирование каждой единицы товара. Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, пожарной безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого товара.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям, должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

Весь товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

Требования к функциональным характеристикам товара, в том числе подлежащие использованию при выполнении работ, оказания услуг:

Срок предоставления гарантии не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Заказчиком Универсального передаточного документа в электронной форме (Приложение № 2 к Контракту) (далее - УПД). Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок предоставления гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок предоставления гарантии производителя на товар.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить гарантированное восстановление работоспособности Товара или его замены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления Заказчика о выявленных недостатках Товара. В случае необходимости замены Товара Поставщик обязан за свой счет предоставить эквивалентный Товар с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, а также осуществлять сборку и монтаж Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар.

Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Весь поставляемый Товар, в том числе ввезённый на территорию Российской Федерации, должен соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и города Москвы правилам и нормативным правовым актам.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

Качественные, технические и функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности подтверждаются соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида Товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.).

Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Порядок поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Поставка Товара осуществляется по адресам Заказчика в соответствии с Разнарядкой в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, оказания сопутствующих услуг не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты предполагаемой поставки.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара, оказания сопутствующих услуг, Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- список специалистов, осуществляющих поставку Товара, оказание сопутствующих услуг, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных;

- номер и марку автомобиля, используемого для поставки Товара.

• В случае, если осуществляется сертификация специалистов, Поставщик обязан привлекать к оказанию сопутствующих услуг соответствующих сертифицированных специалистов.
• Одновременно с поставкой Товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов на бумажном носителе в составе:
• товарно-транспортная накладная (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура либо иной первичный учетный документ, содержащий обязательный реквизиты, установленные ч.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ;
• оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя товара;
• оригиналы обязательных для данной группы товаров сертификатов соответствия (фитосанитарный сертификат, декларации о соответствии и т.д.) товара;
• иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
• В день поставки товаров Поставщик направляет подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Универсальный передаточный документ в электронной форме (Приложение № 2 к Контракту) (далее - УПД).
• После получения от Поставщика подписанного УКЭП УПД и комплекта документов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП УПД, либо информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком подписанный УКЭП УПД. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
• Заказчик при приёмке Товара, в присутствии представителя Поставщика имеет право произвести отбор части поставленного Товара и направить их на независимую экспертизу (выбор организации для экспертизы осуществляется Заказчиком). При отборе части Товара составляется акт отбора, поставленных Товаров, с указанием в нем наименования отобранных единиц. Данный акт подписывается представителями Заказчика и Поставщика.
• Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Универсального передаточного документа в электронной форме (Приложение № 2 к Контракту ) (далее - УПД), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.
• Оплата по Контракту осуществляется на основании УПД, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
• Авансовый платеж не предусмотрен.

Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров установлены в Приложении 3 к Техническому заданию.

Приложение 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Техническому заданию

РАЗНАРЯДКА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными