Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №242811539

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

КОНТРАКТ №

" " 2023г. г. Зеленокумск

Муниципальное казенное учреждение « Хозяйственно - эксплуатационная служба Советского городского округа» (МКУ «ХЭС СГО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Назаренко Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава и ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­ ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­ с другой стороны, на основании п. 4, ч. 1. ст.93 Федерального закона от 05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика (исполнителя),
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку лакокрасочных материалов (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (Приложение 1 к контракту), и представить Заказчику документы, предусмотренные контрактом.

2.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 контракта.

2.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.

2.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 3 контракта.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.3.2. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по
Контракту.

2.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее , чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать три тысячи триста двадцать пять ) рублей 00 копеек, (без НДС), в том числе НДС 20%. и включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, погрузку и разгрузку товара, упаковку и маркировку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, связанных с выполнением условий контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена товара, поставляемого по Контракту, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза по адресу Заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов Поставщика, связанных с исполнением Контракта.

По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом

3.4. Оплата осуществляется Заказчиком перечислением на расчетный счет Поставщика, по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной на основании представленного счета, счета-фактуры.

3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, со счета Заказчика.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

3.8. Авансирование не предусмотрено.

3.9. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

3.10. Источник финансирования: бюджет Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. В течение 15-ти календарных дней с даты заключения Контракта, Поставщик обязан поставить и отгрузить Товар на склад Заказчика, расположенный по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, площадь Ленина, 26 б, в количестве указанном в Приложении № 1 Контракта. По инициативе Поставщика и с согласия Заказчика, партия товара (либо его часть) может поставляться ранее вышеуказанных сроков.

Поставщик не позднее, чем за 3 календарных дня до срока готовности товара , определенного настоящим контрактом, обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара, либо о предполагаемом сроке поставки товара.

Указанное уведомление подлежит направлению по адресу Заказчика, указанному в контракте, посредством факсимильной связи или телефонограммой.

4.2. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

4.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.3.1 Приемка Товара производится с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени.

4.3.2. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы о приемке на русском языке:

– товарную накладную – 2 экземпляра;

– счета и (или) счета-фактуры – 1 экземпляр.

Подпись заказчика, осуществившего приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, на товарной накладной или акте выполненных работ, оказанных услуг, рассматривать как положительную оценку результатов исполнения (этапа исполнения контракта (договора) – экспертизы, без выявленных недостатков.

4.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.

4.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии по качеству Товара.

4.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить
сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара
осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям,
предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от
повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере * .

* Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф , размер определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа и устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.12. Нарушение Поставщиком срока поставки товара по Контракту является существенным нарушением условий Контракта независимо от количества поставленного Поставщиком товара на день окончания срока исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Заказчик имеет право в соответствии со ст. 410 ГК РФ уменьшить подлежащую выплате Поставщику сумму за выполненные работы на размер требования об уплате неустойки, в сумме начисленной неустойки, за просрочку выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом обязанность по перечислению неустойки в бюджет ложится на Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Срок действия Контракта: с момента заключения контракта по «31» декабря 2023 г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии), по взаиморасчетам – до полного выполнения Сторонами своих обязательств, по гарантийным обязательствам – до истечения срока гарантийных обязательств.

8.2. Расторжение Контракта допускается по Соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

8.3. Стороны вправе принять решение о расторжение Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.6. В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.2.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

9.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.6. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № _____ от ________ 2023г.

Спецификация контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320160527 БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР" (БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ СК "СТАВАВТОДОР") объявляет тендер: Поставка соли технической для нужд Буденновского филиала ГБУ СК "Стававтодор"	Электронный аукцион #320160527	1 305 000 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 13 050	18 дней 19.12.2025 12.01.2026
Тендер №320176386 Поставка соляной кислоты технической	Малая закупка #320176386	15 900	13 часов 19.12.2025 25.12.2025
Тендер №320242390 Поставка продуктов питания для питания воспитанников ДОУ (бакалея)	Малая закупка #320242390	10 637	16 часов 22.12.2025 25.12.2025
Тендер №320278376 Поставка изделий медицинского назначения	Малая закупка #320278376	349 733	1 день 22.12.2025 26.12.2025
Тендер №320283482 Поставка изделий медицинского назначения	Малая закупка #320283482	10 000	1 день 22.12.2025 26.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242811536 Поставка кислорода газообразного технического на объект строительства «Капитальный ремонт опор (№0,1,2,3,5,6) металлического моста на 4687 км пк 1 путь 2 перегона Нижнеудинск-Уда 2 ВСЖД»	Малая закупка #242811536	25 200	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242811516 Отвердитель для эмалей МЛ Изур-021, уп. 200гр	Малая закупка #242811516	87 000	срок истек - 30.03.2023
Тендер №242811450 Хладагент R - 407 С (Фреон R - 407 С), холодный газ. (с результатом)	Запрос предложений #242811450	91 786	срок истек 30.03.2023 06.04.2023
Тендер №242811249 Приобретение продуктов питания (с результатом)	Запрос предложений #242811249	274 734	срок истек 30.03.2023 06.04.2023
Тендер №242811163 приобретение товаров (с результатом)	Запрос предложений #242811163	609 000	срок истек 30.03.2023 07.04.2023

Тендеры из региона Зеленокумск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242774319 поверка средств измерения	Малая закупка #242774319	49 466 Обеспечение заявки: 2 473	срок истек - 30.03.2023
Тендер №242774073 поверка средств измерения (с результатом)	Малая закупка #242774073	49 466 Обеспечение заявки: 2 473	срок истек 29.03.2023 30.03.2023
Тендер №242729813 поставку офисной техники для нужд администрации Советского городского округа Ставропольского края	Малая закупка #242729813	169 370	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242695146 Поставка учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #242695146	124 657	срок истек 28.03.2023 28.03.2023
Тендер №242695145 поставка учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #242695145	86 526	срок истек 28.03.2023 28.03.2023