Тендер - 025 Поставка реагентов для анализа воды и водоочистки №242760320

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_согласованный.pdf
• Расчет_НМЦ.xlsx
• Техническое_задание.pdf
• Таблица_А.pdf

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _________

г. Волгоград

«____»_________ 20__ г.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице

_______________________, действующего на основании _________________________, с одной

стороны и, _____________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________,

действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили на основании

подтверждения заказа № ________ от ___________, проведенного на Торговом портале закупок

малого объема ЭТП ГПБ, настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя реагенты для анализа воды и

водоочистки для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (в дальнейшем – товар), указанные в

Спецификации №1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а

Покупатель гарантирует приемку и оплату товара.

1.2. Товар должен соответствовать техническим, качественным и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, а также иным

характеристикам и свойствам, указанным в Спецификации № 1.

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности,

не заложен, не является предметом ареста, свободен от любых прав третьих лиц (в том числе

исключительных) и иных обременений, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех

установленных законодательством РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение

30 календарных дней с даты получения претензии все возникшие у Покупателя в связи с

невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

В случае поставки Товара иностранного производства указанный Товар должен пройти

таможенное оформление для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации

и иных государств – членов Евразийского экономического союза и в отношении данного Товара

должны быть уплачены все необходимые таможенные платежи.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был

в употреблении (эксплуатации), не находился в консервации и/или на длительном хранении (более

12 месяцев до даты поставки), не был в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого

не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5. Условия настоящего договора об ассортименте, количестве, цене, сроках поставки Товара,

отдельной партии признаются существенными и согласовываются в Спецификации к настоящему

договору, являющейся неотъемлемой частью договора.

Условия доставки и место доставки Товара также являются существенными условиями и

регламентируются настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена на поставляемый Товар, а также цена единицы Товара определяются в рублях и

приведены в Спецификации №1.

Цена на Товар включает в себя стоимость непосредственно Товара, доставки, стоимость

упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, налоги, сборы и иные затраты

Поставщика.

Стоимость Товара по настоящему договору составляет ___________________рублей

(__________________________рублей ______ копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах _______________ рублей

(_____________________рублей ______ копеек).

Общая стоимость договора, включая НДС, составляет ________________ рублей

(___________________________ рублей _________ копеек).

*Для контрагентов, не являющихся плательщиками НДС:

Стоимость товара по настоящему договору составляет __________ рублей

(_________________ рублей __ копеек), НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет

упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

1

плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счет-фактуры

не выставляются.

Стоимость товара по настоящему Договору является окончательной и не подлежит

изменению в случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы

налогообложения или неправомерного её применения.

2.2. Цена Товара на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не

подлежит.

3. Форма расчетов и порядок выполнения договора

3.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю (Грузополучателю) надлежаще

оформленный оригинал счета-фактуры (либо УПД) одновременно с Товарной накладной (либо УПД

с Товарно-транспортной накладной, ж/д накладной, ж/д квитанции и др,) в момент передачи Товара.

3.2. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путём перечисления

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней на основании

подписанной Покупателем Товарной накладной (формы ТОРГ – 12), либо универсального

передаточного документа (УПД), если на момент исполнения обязательства иной срок не установлен

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, либо

Покупателем в Положении о закупке.

3.3. При нарушении п. 3.1. оплата Поставщику не производится до предоставления

документов. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета

Покупателя.

3.4. В 5 – дневный срок после зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика

последний направляет Покупателю по электронной почте письменное подтверждение получения

денежных средств.

3.5. В Товарной накладной (УПД) Поставщик указывает номер и дату договора,

являющегося основанием поставки Товара.

3.6. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату договора, являющегося

основанием перечисления денежных средств, номер и дату Товарной накладной (либо УПД) по

которому производится оплата.

3.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе

начислить и удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате

за Товар.

3.8. Не реже одного раза в квартал, по окончании исполнения договора, а также по мере

необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов по договору с оформлением двухстороннего

акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется Покупателем в двух экземплярах, каждый из

которых должен быть подписан уполномоченным представителем Покупателя и скреплен его

печатью. Покупатель направляет в адрес Поставщика два оригинала акта сверки расчетов почтовой

связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным

согласованным Сторонами способом. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки

расчетов Поставщик должен подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки

расчетов в адрес Покупателя, или направить Покупателю свои письменные мотивированные

возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчетов информации.

4.

Срок, порядок поставки и приемка Товара.

4.1. Товар должен быть поставлен Покупателю не позднее согласованных Спецификациями к

договору сроков поставки.

4.2. Досрочная поставка допускается только после согласования с Покупателем.

4.3. Доставка Товара по настоящему договору производится Поставщиком в соответствии со

Спецификацией № 1 на склад Грузополучателя, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград,

шоссе Авиаторов д. 135.

4.4. Товар доставляется за счет Поставщика автомобильным транспортом, либо иным видом

транспорта по согласованию Сторон.

Отгрузочные реквизиты, вид транспорта, транспортная схема, минимальная норма отгрузки

согласовываются отдельными документами.

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

2

4.5. Поставщик обеспечивает перевозку Товара и страховку по обычно принятым рискам во

время перевозки за свой счёт. При обнаружении внешних повреждений, несоответствия Товара

техническим характеристикам, недостатка в комплектации Поставщик в течение 30 календарных дней

с момента получения требования Покупателя устраняет недостатки.

4.6. Поставщик обязан в письменной форме известить Покупателя о готовности Товара к

отгрузке не позднее, чем за 10 календарных дней до начала срока поставки.

4.7. Если Поставщик не производит отгрузку в течение сроков, указанных в Спецификации,

Покупатель вправе отказаться от данной партии Товара с уведомлением об этом Поставщика.

4.8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата

поступления Товара вместе с полным комплектом технической и/или эксплуатационной

документации (паспортом, схемами, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.) на

бумажном носителе и в электронном виде, на склад Покупателя или дата передачи Товара вместе с

полным комплектом технической и/или эксплуатационной документации (паспортом, схемами,

инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.) на бумажном носителе и в электронном виде,

Покупателю при выборке Товара самим Покупателем. Право собственности, а также риски,

связанные с гибелью или ухудшением качества Товара, переходят с Поставщика на Покупателя с

момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара вместе с полным комплектом

технической и/или эксплуатационной документации (паспортом, схемами, инструкцией

(руководством) по эксплуатации и т.п.) на бумажном носителе и в электронном виде. Техническая

и/или эксплуатационная документация должна предоставляться Поставщиком на русском языке,

либо, если документация составлена на иностранном языке, она должна предоставляться вместе с

нотариально заверенным переводом на русский язык.

Поставленный без полного комплекта технической и/или эксплуатационной документации на

бумажном носителе и в электронном виде Товар считается несоответствующим качеству и

комплектности и не подлежит оплате Покупателем. Количество дней просрочки предоставления

полного комплекта технической и/или эксплуатационной документации на бумажном носителе и в

электронном виде считаются днями просрочки поставки Товара и Покупатель вправе в

одностороннем порядке увеличить срок оплаты за поставленный Поставщиком Товар на количество

дней просрочки предоставления им полного комплекта технической и/или эксплуатационной

документации на Товар на бумажном носителе и в электронном виде.

4.9. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней по телефону и по факсу известить

Покупателя об отгрузке Товара.

4.10. Приемка поставляемого Товара по ассортименту, количеству и качеству производится на

основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в соответствии с "Инструкцией

о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного

потребления по количеству", утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и

"Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров

народного потребления по качеству", утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

4.11. Приемка Товара по ассортименту, качеству и количеству осуществляется во время

передачи Товара Покупателю на складе Покупателя (Грузополучателя).

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Товара,

поступившего к Покупателю.

В случае несоответствия ассортимента, качества или количества Товара данным, указанным в

Спецификации, Покупатель обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с момента передачи Товара

Поставщиком, сделать отметки в Товарно-транспортной накладной о фактически принятом

количестве, качестве и ассортименте Товара, а также составить в 2-х экземплярах акт о расхождении

по количеству и качеству Товара. Акт о расхождении по количеству и качеству Товара должен быть

подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.

В этом случае некачественный Товар должен быть заменен, а недопоставленный Товар

допоставлен в течение следующих суток.

4.12. В случае обнаружения скрытых дефектов Товара, Покупатель обязан сообщить об этом

Поставщику посредством направления письма на электронную почту, факс, либо по телефону

Поставщика указанных в настоящем договоре.

Поставщик обязан в течение 24 часов направить уполномоченного представителя к

Покупателю для составления Акта.

Покупатель имеет право потребовать обмена или возврата Товара ненадлежащего качества. В

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

3

случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время, Покупатель

составляет Акт в одностороннем порядке. Поставщик обязан проверить сведения, заявленные в Акте,

не позднее следующего дня с момента получения Акта и согласовать условия обмена или возврата.

Обмен или возврат некачественного Товара производится Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих

дней с даты составления Акта.

4.13. В случае поставки Товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе

отказаться как от Товаров, несоответствующих условию об ассортименте, так и от всех переданных

одновременно Товаров. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет

расторжения Договора.

4.14. Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи Товара все

необходимые сопроводительные документы, документы, подтверждающие качество данного Товара

(сертификаты), а также обеспечить наличие на Товаре всей необходимой информации на русском

языке.

4.15. Основаниями для отказа от поставленного Товара являются:

- недостача и/или неправильное оформление сопроводительных документов;

- несоответствие упаковки или маркировки Товара условиям договора;

- недопоставка Товара или превышение количества позиций по сравнению с заказанными;

- несоответствие поставленного ассортимента Товара Спецификации;

- нарушение сроков поставки.

5. Качество и комплектность. Гарантийный срок

5.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам и

техническим условиям, действующим на момент подписания Спецификации.

5.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым

заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком.

Поставщик обязуется представить Покупателю копию сертификата качества, а оригинал направить

вместе с Товаром.

5.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется сторонами в соответствии со

сроками гарантии, установленными заводом-изготовителем. В случае, если заводом-изготовителем

не установлен гарантийный срок на Товар или гарантийный срок на Товар установлен

продолжительностью менее одного года, то Стороны подписанием настоящего договора

устанавливают гарантийный срок на поставляемый по настоящему договору Товар

продолжительностью один год с момента поставки Товара.

5.4. Поставщик не вправе осуществлять замену страны происхождения Товара, за

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется

российский Товар и на замену получено согласие Покупателя. При этом качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанным

в настоящем договоре. Указанная в настоящем пункте договора замена Товара оформляется

дополнительным соглашением Сторон (данное условие включается в случае, если договор

заключается с лицом, которому был предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете Товаров российского происхождения, работ,

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными

лицами»).

6.

Упаковка и маркировка

6.1. Товар поставляется Поставщиком в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,

обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку

Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному

пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна

полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.2. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован в соответствии с ГОСТ,

техническими условиями, тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и

хранении и исключать свободный доступ к ней.

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

4

6.3. Вся упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативных актов

Российской Федерации.

6.4. Тара является невозвратной.

6.5 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7.

Ответственность сторон

7.1. За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность,

установленную законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. За поставку Товара с нарушением срока поставки, согласованного Сторонами в Договоре,

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременного

поставленного Товара за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока предоставления документов, указанных в п.3.1 настоящего договора,

Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей за каждый

случай нарушения сроков предоставления документов. Документы, ненадлежащим образом

оформленные, исправленные и/или содержащие ошибки, считаются не предоставленными.

7.4. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара Покупатель обязан по требованию

Поставщика уплатить неустойку в размере 0,01 % от стоимости несвоевременно оплаченного Товара

за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости несвоевременного оплаченного Товара.

7.5. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан уплатить Покупателю

штраф в размере 5% от стоимости Товара ненадлежащего качества (некомплектного Товара), что не

освобождает Поставщика от выполнения требований Покупателя (грузополучателя), связанных с

последствиями поставки Товара ненадлежащего качества (некомплектного Товара).

7.6. В случае поставки контрафактного Товара Поставщик обязан уплатить Покупателю

штраф в размере 30% от стоимости такого Товара. При этом Поставщик обязан заменить

поставленный контрафактный Товар за счет собственных средств в согласованный Сторонами срок,

а также возместить все понесенные в связи с этим расходы Покупателя.

7.7. За неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободным от прав третьих

лиц, приведшей к ее изъятию у Покупателя третьими лицами, Поставщик, кроме возмещения

убытков, обязан заплатить штраф в размере стоимости изъятого Товара.

7.8. Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (требования) без предварительного

письменного согласия Покупателя.

В случае нарушения процедуры письменного согласования перехода права (требования)

третьим лицам, Поставщик выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 25% суммы

договора в текущих ценах.

7.9. Суммы неустойки (пени, штрафы), а также возмещения убытков считаются признанными

с даты вступления в силу соответствующего судебного акта либо письменного признания должником

указанных сумм.

*Редакция пункта 7.10. выбирается из двух вариантов.

*Вариант 1. Если контрагент, с которым будет заключен договор, применяет упрощенную

систему налогообложения, предусмотренную главой 26.2 НК РФ, то в договор включается пункт 7.10.

в следующей редакции:

п. 7.10. Покупатель не несет ответственность за правомерность применения Поставщиком

упрощенной системы налогообложения. Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего договора, является

окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Исполнителем права на применение

упрощенной системы налогообложения или неправомерного её применения.

* Вариант 2. Если контрагент, с которым будет заключен договор, является плательщиком

НДС, то в договор будет включен пункт 7.10 в следующей редакции:

п. 7.10. В случае отказа налогового органа в вычете (возмещение) суммы НДС из бюджета,

обусловленного ненадлежащим оформлением счета-фактуры и (или) первичных учетных

документов, и (или) несвоевременным выставлением счета-фактуры, и (или) несвоевременным

предоставлением первичных учетных документов, Поставщик обязан возместить Покупателю

убытки, вызванные отказом в вычете (возмещении) НДС, в размерах не принятого к вычету

(возмещению) НДС и взысканных налоговым органом штрафов и (или) пеней.

Для контрагентов, являющихся плательщиками НДС:

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

5

7.11. В случае выставления счета-фактуры и (или) первичных учетных документов с

нарушением действующего законодательства Российской Федерации Поставщик в течение 3 (трех)

рабочих дней со дня получения требования Покупателя обязан внести в него соответствующие

изменения и представить их Покупателю. При неисполнении указанного требования Поставщик

обязан возместить Покупателю убытки (штрафы, пени и иные платежи, взысканные с Покупателя

или не возмещенные ему уполномоченными органами), в течение 10 (десяти) календарных дней со

дня получения требования Покупателя с подтверждающими документами.

Для контрагентов, являющихся плательщиками НДС:

7.12. В случае внесения Поставщиком изменений в направленные ранее счета-фактуры и (или)

первичные учетные документы, повлекшие за собой убытки Покупателя, Поставщик в течение 10

(десяти) календарных дней со дня предоставления Покупателем подтверждающих документов обязан

возместить их в полном объеме.

За нарушение срока возмещения расходов и убытков Покупателя Поставщик уплачивает

Покупателю штраф в размере 50 % от предъявленной к возмещению суммы.

7.13. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения своих обязательств по

настоящему Договору, в том числе устранения выявленных недостатков, Покупатель вправе в

одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика,

при этом Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей суммы настоящего

Договора, установленной п.2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.14. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора, требований

нормативных правовых актов или иных обычно предъявляемых требований к комплектности и

качеству Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- доукомплектования, допоставки или замены Товара.

Если Поставщик в установленный настоящим договором срок не выполнил требования

Покупателя о доукомплектовании, допоставки или замене Товара, Покупатель вправе отказаться от

исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением

случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности или

недопоставки поставленного Товара, либо Товаре ненадлежащего качества без промедления

доукомплектует, до поставит либо заменит его качественным и комплектным Товаром.

7.15. В случае нарушения срока доукомплектования, допоставки или замены Товаров,

установленного п. 4.11 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в

размере 0,1% от цены Товаров, требующих доукомплектования, допоставки или замены, за каждый

день просрочки.

7.16. В случае неявки представителя Поставщика для освидетельствования Товара и

составления акта об обнаружении недостатков (отсутствия ненадлежащим образом оформленной

доверенности) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от общей суммы настоящего

Договора, установленной п.2.1.

7.17. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности

перед другой Стороной за упущенную выгоду.

8. Заверения об обстоятельствах

8.1. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверяет и гарантирует:

а) что обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения настоящего

договора;

б) не существует каких-либо оснований или обстоятельств, ограничивающих полномочия

Стороны или определяемых как основание для признания настоящего договора недействительным;

в) что получила все согласования, согласия, решения, одобрения, разрешения и т.п.,

необходимые для заключения и исполнения настоящего договора в соответствии с действующим

законодательством РФ, учредительными и внутренними документами

В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Поставщик заверяет и гарантирует:

а) что основной целью заключения настоящего Договора не являются неуплата (неполная

уплата) и (или) зачет (возврат) Поставщиком суммы налога;

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

6

б) обязательства по настоящему договору будут исполнены Поставщиком, как Стороной по

договору, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению настоящего договора (полностью

или в части) передано по договору или закону;

в) Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим

законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные

государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в

соответствии с действующим законодательством РФ;

г) все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже Продукции

(Товара) Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской,

налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается

на Поставщика.

8.2. Поставщик обязан по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том

числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии

документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору, и подтверждающих заверения

об обстоятельствах, указанные в настоящем договору, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих

дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

8.3. Поставщик обязан возместить убытки, понесенные Покупателем и (или) иным лицом, в

интересах которого заключен договор (в том числе ПАО «Газпром»), вследствие нарушения

Поставщиком указанных в разделе 11 настоящего договора заверений об обстоятельствах в размере

сумм, уплаченных в бюджет Покупателем и (или) лицом, в интересах которого заключен настоящий

Договор (в том числе ПАО «Газпром»), на основании решений по результатам налоговой проверки

или требований налоговых органов об уплате доначисленных налога на добавленную стоимость и

налога на прибыль, соответствующих пеней, а также штрафов. Право Покупателя и (или) иного лица,

в интересах которого заключен настоящий договор (в том числе ПАО «Газпром»), требовать

возмещения указанных убытков не зависит от обжалования решений (требований) налоговых

органов.

8.4. Поставщик заверяет и гарантирует, что исполнение настоящего договора не нарушает

интеллектуальные права третьих лиц на товар, в том числе авторские и патентные.

8.5. Если Покупателю будут предъявлены требования, связанные с нарушением

интеллектуальных прав третьих лиц на товар, Поставщик обязуется за свой счет обеспечить

исполнение договора таким образом, чтобы устранить нарушение, а также полностью возместить

Покупателю причиненные убытки, включая расходы на юридических консультантов. В случае

рассмотрения спора о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц в судебном порядке

Поставщик обязуется выступить соответчиком в суде. В случае отказа Поставщика от участия в

судебном процессе в качестве соответчика Покупатель имеет право отказаться от договора в части

поставки товара, в отношении которого нарушены интеллектуальные права третьих лиц, и требовать

возврата оплаченной стоимости такого товара и иных причиненных убытков.

8.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных в разделе 11 настоящего

договора, и не устранения таких нарушений в течении 3 (трех) месяцев с момента получения

требования Покупателя. Покупатель в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора в части поставки товара, в отношении которой нарушены интеллектуальные права третьих

лиц, и требовать возврата оплаченной стоимости такого товара и иных причиненных убытков.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния

на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные

неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей

настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

7

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить

другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона

имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в

настоящем разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный

настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая

Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части,

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут

настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.

Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые соответствующая сторона не

могла ни предвидеть, ни предотвратить, а именно: пожара, стихийного бедствия, войны, военных

операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, или других независящих

от сторон обстоятельств. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение

которого будут действовать указанные обстоятельства.

10.2. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны

уведомляют друг друга письменно в течение 10 рабочих дней с даты их возникновения или

прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая

исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных

последствиях.

10.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более

трех месяцев, то любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор по истечении

указанного периода и сообщить об этом другой стороне в письменной форме.

11. Изменение и расторжение договора.

11.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному согласию сторон с

обязательным составлением дополнительного соглашения.

11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей

стороне без письменного согласия другой стороны.

11.3. Расторжение договора возможно по обоюдному согласию сторон, кроме случаев,

предусмотренных договором.

11.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего

договора поставки (полностью или частично) в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены

в приемлемый для Покупателя срок, а также Товара несертифицированного в порядке,

установленном Договором;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- несоответствия поставленного Товара требованиям Договора;

В этих случаях Договор поставки будет считаться расторгнутым или измененным с момента

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

8

получения Поставщиком уведомления Покупателя, если иной срок не будет предусмотрен в

уведомлении Покупателя.

11.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения

обязательств по Договору без объяснения причин, письменно уведомив об этом Поставщика. При

этом Покупатель обязан произвести оплату фактически полученного Товара до момента передачи

Поставщику уведомления о расторжении Договора. Подтверждением надлежащего уведомления

будет являться почтовое уведомление о доставке по адресу Поставщика, указанному в настоящем

договоре. Упущенная выгода Поставщику не возмещается. Договор считается расторгнутым со дня,

указанного в уведомлении о расторжении Договора.

11.6. При досрочном расторжении настоящего договора, сторона, требующая расторжения,

обязана письменно предупредить другую сторону путем направления в её адрес уведомления о

расторжении в срок не менее чем за 30 календарных дней.

11.7. Все изменения и дополнения к данному договору являются его неотъемлемой частью и

действительны только при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными на

то лицами.

11.8. Все письма, телеграммы, телетайпограммы об изменении условий договора,

Спецификаций, реквизитов и т. д. являются неотъемлемой частью договора.

12.Рассмотрение споров

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи

с ним, подлежат обязательному урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения

претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения.

В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в настоящем пункте, спор подлежит

разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной

некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливноэнергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с

регламентом и правилами арбитража.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО

НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_________________________________________________.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного

списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра

Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении

рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве

вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда,

может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту

нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в

компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный

суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий договор заключен в электронной форме с использованием программноаппаратных средств посредством электронной системы документооборота ООО «Электронная

торговая площадка ГПБ» (https://edo.etpgpb.ru), подписан квалифицированной электронной

подписью и признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью.

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

9

13.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по

30.06.2023 г., а в части расчетов – до полного их завершения.

13.3. Поставщик подтверждает, что относится к категории субъектам малого и среднего

предпринимательства: отвечает условиям отнесения к субъектам малого и среднего

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внесен в Единый реестр малого

и среднего предпринимательства.

13.4. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний предоставляет в

письменном виде информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в

течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими

документами.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной

настоящим пунктом.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком

письменного уведомления ООО «Газпром трансгаз Волгоград» об отказе от исполнения Договора

или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Покупатель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной

информации и использовать ее исключительно для предоставления в федеральные органы

исполнительной власти и ПАО «Газпром».

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных

данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в

соответствии с ним иных нормативных правовых актов».

13.5. Поставщик предоставляет разрешительные документы в соответствии с

законодательством РФ, а также сертификат Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

(при наличии).

13.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Приложение № 1 – Спецификация №1 на __ л.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

на момент заключения настоящего договора

14.1. Покупатель: ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Адрес юридического лица:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Волгоградская, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,

д. 58

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7852

Телефон/факс: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет: р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Банк ГПБ (АО) г. Москва

Банковский идентификационный код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ГУ Банка России по ЦФО

14.1.1. Грузополучатель: Управление материально-технического снабжения и комплектации

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Волгоградская, город Волгоград, шоссе Авиаторов, 135.

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7852

Телефон/факс: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(факс)

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Банк ГПБ (АО) г. Москва

Банковский идентификационный код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

10

14.2. Поставщик:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон/факс:

Расчетный счет:

Идентификационный номер:

Банковский идентификационный код:

Корр.счет:

КПП:

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

________________/

/

________________ /

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

/

11

Приложение №1

к проекту договора поставки

№___________________________от __________________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

№

п/п

Наименование товара

Ед.

изм.

Кол-во

1

Раствор

Реагент для определения уровня рН на 140 анализов, форма

выпуска - флакон 10 мл

ШТ

25

2

Раствор

Тестер реагент А для для измерения содержания хлора (для

фотометра) на 60 анализов, форма выпуска - флакон 10 мл

ШТ

70

3

Раствор

Тестер реагент В для для измерения параметров хлора (для

фотометра) на 60 анализов, форма выпуска - флакон 10 мл

ШТ

50

4

Раствор

Тестер реагент С для для измерения содержания общего хлора

(для фотометра) на 60 анализов, форма выпуска - флакон 10 мл

ШТ

20

5

Цеолит природный фракция 3,0-5,0 мм

КГ

35

6

Цеолит природный фракция 5,0-10,0 мм

КГ

35

Тип, марка

Технические характеристики

Страна

происхождения

Для обеззараживания сточных вод и зараженных

радионуклидами почв, а так же для очищения газа от

сернистых соединений. Форма гранул круглая, диаметр 3-5мм,

Форма выпуска - гранулы в мешках до 35 кг.

Для обеззараживания сточных вод и зараженных

радионуклидами почв, а так же для очищения газа от

сернистых соединений. Форма выпуска - гранулы в мешках до

35 кг.

Цена за ед. без

НДС (руб.)

Сумма без

НДС (руб.)

ИТОГО:

Срок поставки товара до 30.06.2023г.

Статья финансирования: МТР на технологические нужды и капитальный ремонт

Условия доставки: до склада УМТСиК, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 135

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

______________/_____________/

______________/_____________/

СОГЛАСОВАНО

Юридический отдел

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

НДС (20%)

Сумма с НДС

(руб.)