Тендер - Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами на улично-дорожной сети на территории Свердловского района города Перми №242739634

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Титульный_лист - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_составу_и_содержанию_заявки - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_нмц - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_к_ТЗ_-_ведомость_объемова_работ_разметка_краской

Приложение № 1

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, согласно перечню объектов для выполнения работ по нанесению дорожной разметки:

- Посмотреть таблицу с данными

* Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Перми производится в границах области обсчета, которая отражена в проектах организации дорожного движения. Проекты организации дорожного движения (ПОДД), специализированная программа VStreets2, для просмотра ПОДД, размещены на сайте МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» по следующей ссылке https://www.pddd.perm.ru/dorozhnie_plany.

Срок выполнения работ:

по нанесению дорожной разметки лакокрасочными материалами: с 02.05.2023 по 05.06.2023. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части, разметка наносится после окончания указанных работ.

по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами: с момента нанесения разметки до 15.09.2023г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 29.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

33870.53 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Независимая гарантия, выданная участнику закупки субъектами, указанными в ч. 1 ст. 45, для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ и информация о ней должна быть включена в реестре независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной субъектами, указанными в ч. 1 ст. 45, и соответствующей ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

не требуется

Требования к гарантии производителя товара

не требуется

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

3 месяца

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

33870.53 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Номер лицевого счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84

«БИК» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная информация

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТ) НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Приложение к Проекту контракта

2 Приложение к Техническому заданию

3 Титульный лист

4 Приложение к Техническому заданию

Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.

Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки

лакокрасочными материалами на улично-дорожной сети на территории Свердловского района

города Перми

1.2.

Объем выполнения работ: в соответствии с Приложением к Техническому заданию.

1.3.

Срок выполнения работ: в соответствии с Приложением 2 к Контракту.

1.4. Место выполнения работ (участок автомобильной дороги): в соответствии с Приложением к

Техническому заданию.

1.5. Наименование вида работ c указанием метода демаркировки дорожной разметки согласно с

Приложением к Техническому заданию.

1.6. Наименование вида работ с указанием цвета, материала и(или) изделия для устройства

дорожной разметки: в соответствии с Приложением к Техническому заданию.

2.

Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным действующим

законодательством Российской Федерации, регулирующих порядок выполнения данного вида работ,

в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов, иных актов согласно

Перечню, указанному в пункте 2.2. Технического задания.

2.2.

Перечень нормативных правовых актов, иных актов:

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Пожарная безопасность. Общие требования (далее ГОСТ 12.1.004-91);

- ГОСТ 12.1.010-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Взрывобезопасность. Общие требования"(далее ГОСТ 12.1.010-76);

- ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность

статического электричества. Общие требования"(далее - ГОСТ 12.1.018-93);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация (далее- ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и

правила применения (далее ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Материалы для дорожной разметки. Технические требования"(далее ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Изделия для дорожной разметки. Технические требования"(далее ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Знаки дорожные. Методы контроля" (далее ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Разметка дорожная. Технические требования (далее ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14);

"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Требования к эксплуатационному состоянию"(далее- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства

организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

(далее ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,

дорожных ограждений и направляющих устройств"(далее ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства

организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила

применения» (далее-ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные

общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы

контроля"(далее ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);

- ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Отраслевой дорожный методический документ Рекомендации по организации

1

движения и ограждению мест производства дорожных работ» (далее ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

- ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации

по устройству дорожной разметки (далее ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

____________

3.

Термины, определения и обозначения

Дорожная разметка - линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильной

дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников

дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Горизонтальная дорожная разметка - разметка, расположенная на проезжей части автомобильных

дорог, велосипедных и пешеходных дорожках, стояночных площадках и тротуарах с

усовершенствованным покрытием.

____________

4.

Требования к выполнению работ

4.1.

Работы по дорожной разметке должны быть выполнены в соответствии с проектом

организации дорожного движения.

4.2. Заказчик передает в течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта проект

организации дорожного движения в виде электронного образа (скан-копии) Подрядчику.

4.3. Дорожное движение в местах производства работ должно быть организовано в соответствии

со схемой организации дорожного движения.

4.4. Подрядчик разрабатывает схему организации дорожного движения в местах производства

работ (далее-схема) в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 и в

срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ по нанесению разметки

направляет Заказчику на утверждение. Заказчик рассматривает схему в течение 5 рабочих дней

со дня получения и в случае отсутствия замечаний утверждает ее. В случае наличия замечаний

Заказчик направляет схему на доработку. Подрядчик в течение 5 рабочих дней дорабатывает

схему и направляет на утверждение Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим пунктом

Технического задания.

4.5. Подрядчик уведомляет подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о месте и сроках проведения

работ, а также передает утвержденные схемы не менее чем за одни сутки. При проведении

долговременных работ длительностью более 5 суток Заказчик информирует подразделения

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

Российской Федерации об адресе участка, на котором намечено проведение работ, сроках их

проведения не менее чем за 7 суток.

4.6. Ограждение мест производства работ по дорожной разметке должно быть выполнено с

использованием временных технических средств организации дорожного движения согласно ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется с использованием

автотранспортных средств, специальной техники, материалов и оборудования Подрядчика.

4.7. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.

Подрядчик обеспечивается персонал специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета

(далее - сигнальная одежда), надеваемой поверх обычной спецодежды, и другими средствами

индивидуальной защиты по установленным нормам.

4.8.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправка техники разметочным материалом

осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов.

Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места

производства дорожных работ.

4.9.

Машины и механизмы, которые выполняют работы по демаркировке, должны быть

оснащены системой спутникового позиционирования Глобальной

навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).

4.10.

Подрядчик обеспечивает вывоз принадлежащей Подрядчику техники, оборудования,

инвентаря, инструментов, временных сооружений и другого имущества в течение 10дней со дня

окончания выполнения работ.

4.11. Ненадлежащим качеством выполнения работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной

разметки и сохранности ее функциональных качеств является каждый случай нарушения

целостности разметки:

2

- для разметки 1.1 – 1.11 по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, если износ разметочного материала из любого

контрольного участка разметки, площадь которого составляет 1 кв. м., превышает 25% от

площади участка;

- для разметки 1.12 –1.26 по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, если износ разметочного материала из любого

контрольного элемента, превышает 25% от площади данного элемента.

Под контрольным элементом дорожной разметки понимается любой площадной участок дорожной

разметки (одна линия, стрела, буква и т.д.).

5.

Порядок выполнения работ

5.1.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки.

5.1.1.

Горизонтальная дорожная разметка наносится на покрытия автомобильных дорог

очищенные от загрязнений (в виде грунта, противогололедных материалов, нефтепродуктов,

пыли). Горизонтальную дорожную разметку нельзя наносить на влажные и мокрые покрытия.

5.1.2. Постоянную горизонтальную разметку выполняют красками (эмалями), термопластиками и

холодными пластиками по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, полимерными лентами и штучными формами по ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбелого, желтого, красного, синего и черного цветов.

5.1.3.

Для придания горизонтальной разметке, выполненной из красок (эмалей),

термопластиков и холодных пластиков, штучных форм световозвращающих свойств, применяют

микростеклошарики по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

5.1.4.

Устройство дорожной разметки выполняется в соответствии с сопроводительной

документацией производителя материалов, изделий и правилами эксплуатации применяемого

оборудования.

5.1.5. Выбор материалов, изделий и соответствующих технологий для нанесения горизонтальной

дорожной разметки осуществляется с учетом требуемых параметров горизонтальной дорожной

разметки, состояния автомобильной дороги, применяемых материалов и изделий, климатических

условий, сроков выполнения работ и других факторов, которые могут повлиять на качество,

функциональную долговечность и своевременность проведения работ.

5.1.6. Работы по обеспечению наличия и сохранности функционального качества нанесенной

дорожной разметки.

- на протяжении всего срока выполнения работ обеспечить соответствие дорожной разметки

требованиям данного Технического задания;

- за свой счет обеспечить регулярный технический осмотр состояния дорожной разметки;

- за свой счет устранять все дефекты и нарушения разметки.

5.2. Срок выполнения работ:

5.2.1. по нанесению дорожной разметки лакокрасочными материалами: с 02.05.2023 по

05.06.2023. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части, разметка наносится после

окончания указанных работ.

5.2.2. по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами:

с момента нанесения разметки до 15.09.2023г.

6.

Материалы и изделия при выполнении работ

6.1. Выбор материалов, изделий и соответствующих технологий для устройства дорожной

разметки выполняется исходя из требований к дорожной разметке сопроводительной

документацией производителей материалов и изделий, рекомендациями производителей

разметочного оборудования.

6.2. Все материалы, необходимые для выполнения данного вида работ, должны соответствовать

государственным стандартам, техническим условиям, иметь технические паспорта, сертификаты

качества или сертификаты соответствия, или документы, удостоверяющие их качество.

6.3. Материалы и изделия для дорожной разметки, поставляемые с нарушением маркировки,

правил упаковки, комплектации, сохранности упаковки (тары) не применяются.

6.4.

Материалы и изделия, условия хранения которых не соответствуют указанным в

сопроводительной документации на них, не применяются.

____________

7.

Качество работ

7.1. Заказчик осуществляет производственный контроль на стадиях входного, операционного и

приемочного контроля. Объем контроля определяет Заказчик.

7.2.

Входной контроль заключается в определении соответствия качества материалов данным

3

паспорта.

7.3. Операционный контроль качества состоит в оценке требуемых технологических параметров

в процессе производства работ. При операционном контроле оценивают: состояние поверхности

дорожного покрытия, температуру и влажность воздуха, геометрические параметры линий

разметки и их соответствие требованиям проектной документации.

7.4. В процессе приемочного контроля оцениваться: геометрическая правильность, сплошность,

толщина и ширина линий разметки; соответствие требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, проектам организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков

и разметки, коэффициент яркости, коэффициенты световозвращения и светоотражения.

____________

8.

Гарантийные сроки эксплуатации

8.1. Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная

долговечность разметки:

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной

термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами

и полимерными лентами - не менее одного года;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной

термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести

месяцев;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками

(эмалями) - не менее трех месяцев;

- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий,

потребовавших ее нанесение.

____________

____________

4

Приложение

к Техническому заданию

5

Проект_контракта

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

№__

Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами на уличнодорожной сети на территории Свердловского района города Перми

г. Пермь

«__»____________20__ год

Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" , именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________, действующего

на основании _____________________________________, с одной стороны, и ________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании

____________________, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по

отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по

результатам ___________________, объявленного Извещением от "______" ______________ ___ г.

№ _________________ на основании ______________ заключили настоящий Муниципальный контракт

(далее - Контракт) о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по нанесению и обеспечению наличия дорожной

разметки лакокрасочными материалами на улично-дорожной сети на территории Свердловского

района города Перми

(далее - работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат

выполненных работ на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Объем работ, требования к качеству, порядку выполнения работ определяются Техническим

заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту,

являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.

Срок выполнения работ: в соответствии с Приложением № 2 к Контракту.

1.4.

Место выполнения работ:

1.5.

Идентификационный код закупки:

1.6.

Источник финансирования:

2.

г. Пермь, Свердловский район

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

бюджет города Перми ____________

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет_________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС _____

(____) рублей ___ копеек/НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах.

Цена единицы работы указана в Спецификации (Приложение № 3 к Контракту). При этом цена

единицы работы не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления

цены Контракта на количество работ, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.3. Этапы исполнения Контракта, сумма (цена) этапов исполнения Контракта установлены в

Приложении № 2 к Контракту.

2.4. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов,

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5.

Цена Контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика,

возникшие у него в ходе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном

объеме, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и

других обязательных платежей Подрядчика.

1

____________

2.6.

Аванс не предусмотрен.

2.7. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу при поэтапном исполнении Контракта)

безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7

рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.8. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается

день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. В случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе,

определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение Контракта.

При этом такой размер указывается в соответствии с Законом о контрактной системе в качестве

цены Контракта, положения настоящего раздела Контракта об оплате не применяются.

2.9. Основанием для приемки и оплаты (в порядке, установленном настоящим Контрактом)

выполненных по факту объемов работ являются:

- акт, подписываемый сторонами в Единой Информационной Системе;

- счёт/счёт-фактура.

3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих

взаимодействие между Сторонами.

3.2. Для проверки выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком в части их соответствия

условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют

право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям

исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам

такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке

выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.4. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются

в виде заключения в соответствии со статьей 41 Закона о контрактной системе.

3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении

Контракта), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые

установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается

Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной

комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется

мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного

этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы

Заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ сдать

выполненные работы и предоставить Заказчику исполнительную документацию с общим журналом

производства работ, акт приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки на уличнодорожной сети Свердловского района города Перми (приложение № 4 к Контракту) или акт

приемки выполненных работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки а уличнодорожной сети Свердловского района города Перми (приложение № 4.1. к Контракту). Акты

предоставляются в соответствии с п. 5.2 Технического задания.

3.7.1.Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты передачи Заказчику указанных в п. 3.7.

документов формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее

– единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ

о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона

2

о контрактной системе.

3.8. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет

предусмотренная частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в

документе о приемке.

3.9. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о

приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.10. В течение 5 рабочих дней , следующих за днем поступления документа о приемке,

подписанного Подрядчиком, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии)

осуществляет одно из следующих действий:

3.10.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

3.10.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в

единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с

указанием причин такого отказа.

3.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее

поступления Заказчику документа о приемке:

5 рабочих дней , следующих за днем

3.11.1.

члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия

включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание

документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке,

подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой

информационной системы;

3.11.2.

после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о

приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой

информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные

электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими

документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются

автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления

Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке

считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

3.13.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке

Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

3.14. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования,

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени

Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа

о приемке.

3.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения

Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы в случае выявления

несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное

несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

3.17.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения

Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления

3

Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о контрактной

системе, в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

____________

4.

4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2.

Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе

приемки выполненных работ (ее результатов) в течение гарантийного срока (при его

установлении в Контракте).

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных

работ (ее результата).

4.1.6.

Отказаться от приемки и оплаты работ не соответствующих условиям Контракта.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с

гражданским законодательством.

4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести

экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных

организаций.

4.1.9. Выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 6 к контракту, об

устранении выявленных нарушений (недостатков) в процессе выполнения работ с указанием срока

для их устранения.

4.2.

Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ (ее результатов) в соответствии с настоящим

Контрактом.

4.2.2.

Оплачивать принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

4.2.4. По истечении одного месяца с момента заключения Контракта проверить у Подрядчика

документы о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения организации.

____________

4.3.

Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по

настоящему Контракту.

4.3.2.

Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.

____________

4.4.

Подрядчик обязан:

4.4.1.

Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику

результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, документы, предусмотренные

настоящим Контрактом, в том числе документ о приемке, в порядке и сроки, установленные

настоящим Контрактом.

4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, указанные в таком требовании,

документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

4.4.3.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.4.5.

Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков работ в течение

10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования (претензии) Заказчика.

4.4.6. В случае выполнения работ, требующих специальных разрешений, обладать необходимыми

разрешительными документами либо привлечь к выполнению таких работ субподрядчика,

обладающего необходимыми разрешительными документами;

____________

4

4.4.7. В соответствии с частью 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации

Подрядчик, создающий рабочие места на территории выполнения работ на срок более одного

месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах обособленное

подразделение организации в течение одного месяца с момента заключения Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах Подрядчик

в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по

месту нахождения обособленного подразделения организации.

При отсутствии признаков обособленного подразделения организации, в том числе при

выполнении работ полностью силами субподрядчика, Подрядчик представляет Заказчику

документы, подтверждающие отсутствие необходимости регистрации Подрядчиком обособленного

подразделения организации.

4.4.8. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с

Подрядчиком, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и копия

договора (договоров) предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента

заключения им договора (договоров) с субподрядчиком.

4.4.9. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) работ,

Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в течение 10 рабочих дней

с даты получения

уведомления (претензии) Заказчика.

4.4.10. Вести журнал производства работ в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по

устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение ГСДХ от

01.11.2001 № ОС-450-р).

4.4.11. Выполнить работы согласно схемам разметки проезжей части, полученным от Заказчика.

4.4.12. Обеспечить наличие и сохранность функциональных качеств всего объема нанесенной

дорожной разметки, её соответствие установленным нормативным требованиям в период действия

Контракта. Своевременно устранить дефекты и недостатки в выполненной работе, возникшие в

течение гарантийного срока.

4.4.13. Обеспечить присутствие уполномоченного надлежащим образом представителя для участия

в контрольных проверках и приемке выполненных работ.

4.4.14. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим

лицам, связанного с выполнением работ по Контракту, а также по ликвидации последствий

нанесенного ущерба.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного

представителя Заказчика, предоставлять по требованию указанного представителя журнал

производства работ, документы на используемые материалы для осуществления контроля над

ходом выполнения работ.

5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1.

Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение

исполнения Контракта в размере 5.00% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1.

Контракта, что составляет _________ рублей ____копеек.

5.2.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения

Контракта.

5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных

средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок

действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения

обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о

контрактной системе. Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения

исполнения Контракта применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет,

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими Заказчику.

5.4. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное

учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется.

5.5.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях,

5

установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений статьи

37 Закона о контрактной системе.

5.6. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта,

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,

Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с

учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

5.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком)

осуществляется Заказчиком в течение не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

5.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о

контрактной системе. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его

исполнения, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной

системе.

5.9.

Возврат Подрядчику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется

Подрядчиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с

частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком

на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов, в

течение не более 15 дней с даты получения Заказчиком соответствующего заявления

Подрядчика.

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой

гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком)

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется,

взыскание по ней не производится.

5.11. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Подрядчика по

Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков

выполнения работ, надлежащее качество работ, а также уплату неустоек (штрафа, пени).

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии

на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1,

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения

Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере,

определенном в порядке, установленном в соответствии настоящим Контрактом.

5.13. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом

Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

____________

6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик в течение 3 месяца со дня подписания Заказчиком документа о приемке,

гарантирует качество выполненных работ (их результатов), а также надлежащее качество

используемых при выполнении работ товаров (материалов) (в случае использования товаров

(материалов) при выполнении работ) в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации, требованиями, установленными настоящим Контрактом и приложениями к

нему. Требования к гарантии качества выполненной работы определяются Техническим заданием

6

(Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту, являющимися

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в

размере 1.00 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 33870.53 руб.

6.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом положений

постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых

гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии

(если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком)

определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии (если такая

форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) должен превышать

предусмотренный Контрактом срок гарантии, который обеспечен такой независимой гарантией, не

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95

Закона о контрактной системе. Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма

обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных

средств на счет, указанный Заказчиком.

6.4. Подтверждением обеспечения гарантийных обязательств является предоставление Заказчику

до даты подписания документа о приемке независимой гарантии в соответствии со статьей 45

Закона о контрактной системе или платежного поручения в размере, указанном в настоящем

разделе Контракта.

6.5. Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на

символов разметки на площади.

износ (разрушение) линий и

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Заказчик

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке и размере,

указанном в настоящем Контракте.

6.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств

новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.8. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных

обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется

Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты истечения гарантийного

срока, предусмотренного Контрактом, в том числе в случае его изменения в соответствии со

статьей 95 Закона о контрактной системе.

6.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом

Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.10. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в

случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений

статьи 37 Закона о контрактной системе.

6.11. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное

учреждение, обязательство по обеспечению гарантийных обязательств не применяется.

6.12. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения

Контракта, в случае выбора Подрядчиком такого вида обеспечения как внесение денежных

средств:

Получатель: ДФ г.Перми (МКУ «Благоустройство Свердловского района», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК (БИК ТОФК)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет (единый казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных

настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не

уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно)

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения

Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но

не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником

закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее

высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

8

рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11.

Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом о контрактной системе из

суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.13. При этом обязательства Подрядчика по перечислению сумм неустойки (штрафа, пени) в

доход местного бюджета возлагаются на Заказчика.

____________

8.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом о

контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами

дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему

Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания

Сторонами.

8.2. Предусмотренные пунктом 8.1.

настоящего Контракта изменения осуществляются при

условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью

1.3 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с

гражданским законодательством в порядке, установленном статьей 95 Закона о контрактной

системе.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

следующих случаях:

8.4.1.

Если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого

Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о

контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки

(за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования)

статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении

закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при

осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ)

требованиям, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, что позволило ему стать

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

9

следующих случаях:

8.5.1. неисполнение Подрядчиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

обязанности зарегистрировать обособленное подразделение организации;

8.5.2. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших

договор или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти

дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком;

8.5.3. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств. 8.5.4. задержки

Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 дней, по причинам, не

зависящим от Заказчика.

8.5.5. нарушения Исполнителем условий контракта, ведущих к снижению качества оказываемых

услуг;

8.5.6. неоднократное нарушение Исполнителем сроков оказания отдельных этапов услуг,

качества оказанных услуг;

8.5.7. нарушения срока окончания оказания услуг по контракту более чем на 30 дней;

8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

следующих случаях:

8.6.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств. ____________

9.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить

путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,

подписанных Сторонами.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в

Арбитражном суде Пермского края.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры

к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена Стороной с

использованием единой информационной системы в порядке, предусмотренном Законом о

контрактной системе. Дополнительно претензия может быть направлена в простой письменной

форме. По полученной претензии Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 14

(четырнадцати) дней с даты ее получения.

10.

10.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Контракт действует с момента подписания Контракта.

10.2. Срок исполнения настоящего Контракта - 18.10.2023 г. , а в части неисполненных

обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

11.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы.

11.2.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в

течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших

обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления

обстоятельств непреодолимой силы.

10

____________

12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе

исполнения настоящего Контракта.

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно

для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены)

третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия

Сторон.

12.3. Подрядчик обеспечивает возможность осуществления проверок органами, уполномоченными

на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

12.4.

В случае выявления органами, уполномоченными на осуществление внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля в ходе контрольных мероприятий факта

несоответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской

Федерации и (или) условиям Контракта, а также в случаях выявления фактов завышения

стоимости, объемов выполненных работ, невыполненных работ и (или) неверного применения

расценок, либо иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, или

неосновательное обогащение Подрядчика, Подрядчик возвращает Заказчику сумму излишне

полученных средств.

12.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных

действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении

Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,

Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном

сайте.

12.6. Ответственное должностное лицо Заказчика- Бартоломей Дмитрий Юрьевич, контактный

телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12.7.

Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи Сторон.

____________

12.8.

Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

12.8.1.

Приложение № 1 – Техническое задание.

12.8.2.

Приложение № 2 - Этапы исполнения контракта.

12.8.3. Приложение № 3 - спецификация

12.8.4. Приложение № 4 - акт приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки на

улично-дорожной сети Свердловского района города Перми;

12.8.5. приложение № 4.1. - акт приемки выполненных работ по обеспечению наличия нанесенной

дорожной разметки а улично-дорожной сети Свердловского района города Перми;

12.8.6. Приложение № 5 - форма акта контрольной проверки;

12.8.7. Приложение № 6 - форма предписания

13.

Заказчик

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

11

Муниципальное казенное учреждение

"Благоустройство Свердловского района"

Наименование:

Сокращенное наименование: МКУ

"Благоустройство Свердловского района"

Сокращенное наименование (при наличии):

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПермский край г

Пермь ул Куйбышева, 94

Место нахождения (место жительства):

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПермский край г Пермь

ул Куйбышева, 94

Почтовый адрес:

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02

Телефон:

Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02

Факс:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта:

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

ИНН:

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ДФ г.Перми (МКУ «Благоустройство

Свердловского района», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 в ФО

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с:

Корр. счет:

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:

Отделение Пермь Банка России//УФК по

Пермскому краю г. Пермь

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

____________

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____________/_____________

_____________/_____________

М.П.

М.П. (при наличии)

12

Приложение № 1

к Контракту №_

от «__» _____ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Размещается отдельным файлом. Информация включается по результатам электронной

процедуры при формировании проекта Контракта в соответствии со статьей 51 Закона о

контрактной системе.

13

Приложение № 2

к Контракту №_

от «__» _____ 202_ г.

ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Срок выполнения работ

№ этапа

Срок начала

выполнения

работ

1

02.05.2023 г.

2

06.06.2023 г.

Срок окончания

выполнения

работ

Не позднее

05.06.2023 г.

Не позднее

15.09.2023 г.

Срок исполнения контракта

Срок

Срок начала

окончания

исполнения

исполнения

этапа

этапа

контракта

контракта

Сумма этапа, руб.*

02.05.2023 г.

07.07.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90

06.06.2023 г.

18.10.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90

*Сумма (цена) этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной

(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

____________

14

приложение_2_к_ТЗ_Краска_разметка_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к качеству работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств на улично-дорожной сети

Выполненные работы должны соответствовать требованиям Контракта, технического задания, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9.

Ненадлежащим качеством выполнения работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств является каждый случай нарушения целостности разметки:

• для разметки 1.1 – 1.11 по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, если износ разметочного материала из любого контрольного участка разметки, площадь которого составляет 1 кв. м., превышает 25% от площади участка;
• для разметки 1.12 –1.26 по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, если износ разметочного материала из любого контрольного элемента, превышает 25% от площади данного элемента.

Под контрольным элементом дорожной разметки понимается любой площадной участок дорожной разметки (одна линия, стрела, буква и т.д.).

3. На основании выявленных Заказчиком в ходе контрольных проверок случаев некачественного выполнения работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств (случаи, указанные в п.4.2 Контракта) определяется коэффициент сохранности и качества дорожной разметки.

4. Коэффициент сохранности и качества дорожной разметки рассчитывается в следующем порядке:

4.1. Определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (далее – ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН / ПЛ,

где КН – количество выявленных одной контрольной проверкой случаев ненадлежащего качества выполнения работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств, зафиксированных в акте контрольной проверки (приложение №5 к Контракту);

ПЛ – общая площадь дорожной разметки, установленная техническим заданием, кв.м.,

4.2. Определяется величина коэффициента сохранности и качества:

а) в случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0,3, коэффициент качества (КК) определяется по формуле: КК=1-(ДДП/0,3);

б) в случае, если ДДП равен или превышает величину 0,3, коэффициент качества (КК) принимается равным 0 (нулю): КК=0.

4.3. При проведении нескольких контрольных проверок в соответствующем периоде конечная величина коэффициента сохранности и качества определяется следующим образом:

КК кон. =(КК 1 +КК 2 +…+КК n )/P, где

КК 1, КК 2, КК n – коэффициенты сохранности и качества, определенные по результатам проведенных контрольных проверок в соответствующем этапе выполнения работ по обеспечению наличия и сохранности функциональных качеств нанесенной дорожной разметки;

Р – общее количество проведенных контрольных проверок в соответствующем этапе выполнения работ по обеспечению наличия и сохранности функциональных качеств нанесенной дорожной разметки.

5. В период обеспечения наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств на улично-дорожной сети города Перми Заказчик осуществляет повседневный контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ. Повседневный контроль осуществляется Заказчиком без привлечения представителя Подрядчика.

Выявленные в ходе повседневного контроля нарушения, сроки их устранения, дата фактического устранения нарушений, прочие замечания по порядку и качеству выполнения работ Подрядчиком фиксируются Заказчиком в предписаниях. Подписанное представителем Заказчика предписание направляется Подрядчику не позднее двух рабочих дней с момента составления и является обязательным для исполнения. Ответственность за нарушение сроков исполнения предписаний установлена разделом 7 Контракта.

Приложения_к_Контракту_-_разметка_краска_свердловский_ра-он_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к муниципальному контракту №

от « __ » ________ 202__ г. № ________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по итогам аукциона в электронной форме

к муниципальному контракту №

от « __ » ________ 202__ г. № ________

АКТ

приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки

на улично-дорожной сети Свердловского района города Перми

по муниципальному контракту №_________от _______________

г. Пермь «____» _________202_г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Бартоломея Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик принимает работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Свердловского района города Перми, выполненные Подрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом от ________________ 202__г. № ________________________ (далее - Контракт) согласно выданным заявкам.

Объемы выполненных работ: - Посмотреть таблицу с данными

Сумма неустойки подлежащая перечислению в бюджет города Перми составляет _____________ (____________________) рублей ___ копеек.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один – для Заказчика, один – для Подрядчика.

Заказчик _______________/ _________

Подрядчик _______________/________

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту №

от « __ » ________ 202__ г. № ________

АКТ

приемки выполненных работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки лакокрасочными материалами на улично-дорожной сети Свердловского района города Перми

по муниципальному контракту №_________от _______________

г. Пермь «____» _________202_г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Бартоломея Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт к муниципальному контракту №_________от_______________ (далее - Контракт) о нижеследующем:

Заказчик принимает выполненные работы по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки и сохранности ее функциональных качеств на улично-дорожной сети Свердловского района города Перми

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма начисленной неустойки, подлежащая перечислению в бюджет города Перми, составляет _____________ (____________________) рублей ___ копеек.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один – для Заказчика, один – для Подрядчика.

Заказчик _______________/ _________

Подрядчик _______________/________

Приложение № 5

к муниципальному контракту №

от « __ » ________ 202__ г. № ________

АКТ №__ от « » ____________ 202__ г.

контрольной проверки выполнения работ по обеспечению наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами на улично-дорожной сети на территории Свердловского района города Перми

по муниципальному контракту №___________от ___________

г. Пермь

Проверка произведена уполномоченными представителями:

Заказчика

_________________________________________________________________________________________

Подрядчика

_________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

На основании данных таблицы производится расчет следующих показателей:

Доля дефектной поверхности равна __________________________________

ДДП = КН / ПЛ, где

КН – количество выявленных одной контрольной проверкой случаев ненадлежащего качества выполнения работ по обеспечению наличия нанесенной дорожной разметки, зафиксированных в акте контрольной проверки;

ПЛ – общая площадь дорожной разметки установленная техническим заданием, кв.м.

Коэффициент сохранности и качества равен __________________________________

а) в случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0,3, коэффициент качества (КК) определяется по формуле:

КК=1-(ДДП/0,3);

б) в случае, если ДДП равен или превышает величину 0,3, коэффициент качества (КК) принимается равным 0 (нулю): КК=0.

Представитель Заказчика: _______________/____________

Представитель Подрядчика: _______________/____________

к муниципальному контракту №

от « __ » ________ 202__ г. № ________

ПРЕДПИСАНИЕ № ___

об устранении выявленных нарушений

на улично-дорожной сети Свердловского района города Перми

по муниципальному контракту от ________ № _______

«___» ___________ 202_г.

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель Заказчика:______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Отметка об устранении дефекта (нарушения):____________________________________________________________

Устранение дефекта (нарушения) проверил представитель Заказчика:

_______________________ /____________________ дата _______________

Заказчик ________________/ ________________

Подрядчик ______________________/___________________

Дата получения предписания «__» ______________________ 202_ г.