Тендер - поставка строительных материалов в целях капитального ремонта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области №242698428

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку строительных материалов в целях капитального ремонта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области

г. Ногинск «___» ___________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Королевского Павла Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (__________________-)именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице(______________________), действующего на основании(_____________), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку строительных материалов в целях капитального ремонта (далее - товар) в ассортименте, количестве, по цене, адресу и срокам предусмотренным в Техническом задании (приложение № 1), и иным условиям Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар согласно условиям Контракта.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

1.7. Место поставки Товара: Московская область, г. Ногинск, ул. Толстовская д.5 – (далее «место поставки»).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет(____________________________), в том числе НДС –__%/ НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика (третьих лиц), стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в Контракте. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Расчет за полностью поставленный Товар осуществляется (при наличии на его лицевом счете соответствующих предельных объемов оплаты денежных обязательств) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Документа о приемке установленных пунктом 4.5. Контракта.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику путем направления сообщения по электронному адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В случае изменения банковских реквизитов Стороны подписывают дополнительное соглашение о внесении таких изменений.

2.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС).

2.8. Общая сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1 Досрочно принять и оплатить товар.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого товара в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств.

3.1.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с условиями Контракта.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

3.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка и сроков поставки Товара.

3.1.8. Выбрать способ проведения экспертизы соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.9. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности товара.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

1) Поставщик перестал соответствовать требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

3.2.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика в соответствии с разделом 6 Контракта;

3.2.5. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и техническим заданием;

3.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

3.3.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.3.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направить такое решение Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учётом положений пункта 4 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.3.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

3.4.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

3.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

3.4.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Товар надлежащего качества поставляется в полном объеме Поставщиком Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента заключения Сторонами Государственного контракта. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика, указанному в п.1.7. Контракта по рабочим дням (понедельник – четверг) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу – с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское). При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику документы указанные в п. 4.5. Контракта.

4.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме в установленные сроки, Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.

4.3. Поставщик должен уведомлять Заказчика о дате и времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки.

4.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика по адресу Заказчика. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

4.5. Поставщик при поставке Товара передаёт Заказчику:

- оригиналы товарной накладной в 2 экз.:;

- акт приёма-передачи товара в 2 экз.:;

- счет и УПД, счет – фактуру (для плательщиков НДС);

- -документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром;

-документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на срок не менее срока, установленного Контрактом.

В случае если документы, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.6. Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

4.7. В случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара, а также требованиям по номенклатуре (ассортименту), Заказчиком составляется акт в 2-х экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков Товара.

4.8. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик вправе предъявить претензии и потребовать от Поставщика замены некачественного Товара Товаром, соответствующим условиям Контракта Замена осуществляется после документального подтверждения ненадлежащего качества Товара в течение времени, необходимого на доставку Товара до Покупателя со склада Поставщика при наличии Товара на складе, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Товара от производителя (контрагента Поставщика).

4.9. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 4.5. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик подписывает акт приема – передачи товара и передает один экземпляр Поставщику.

4.10.Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен. Приемка осуществляется Заказчиком. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Результаты экспертизы в отношении исследованного товара распространяются
на всю партию товара, за исключением случаев, когда Заказчиком принято решение о приемке Товара в пределах товара надлежащего качества. Указанное решение отражается в документах о приемке товара.

4.8. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным и автомобильным транспортом, а также хранении и во время перегрузки.

5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиям производителя.

5.2. Заказчик вправе при приемке товара произвести отбор части поставленного товара и направить его на независимую экспертизу (выбор организации для экспертизы осуществляется Заказчиком) с целью проверки качества.

5.3. Контроль качества поставляемого товара, монтаж осуществляется Поставщиком.

5.4. В случае, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве товара, после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.

5.5. Поставщик обязан по требованию Заказчика, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

5.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

5.7. В случае обнаружения недовложения или брака Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика.

6. Ответственность Сторон [1]

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами договорных обязательств, стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.8. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за оказанные им услуги. Заявление о зачете направляется в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, в пределах стоимости контракта.

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.14. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.15. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путём переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты её получения.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Московской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые компетентным государственным органом. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (трех) дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение Контрактных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение Контрактных обязательств.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Контракту) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Выполнение Контрактных обязательств, приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения контрактных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение Контракта в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 7 (семи) дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, датой для наступления которых считается момент получения одной из Сторон письменного извещения от Стороны – инициатора расторжения Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменения и (или) дополнения в условия Контракта, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, и не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

9.2. Все дополнительные соглашения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ., а также в следующих случаях:

9.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества товара и иных условий Контракта;

9.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем поставляемого товара не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему поставляемого товара, исходя из установленной в Контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема поставляемого товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

9.4. Настоящий контракт может быть расторгнут:

˗ по соглашению Сторон;

˗ в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком:

9.5.1.1. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) дней.

9.5.1.2. Поставка товара с существенными нарушениями действующих норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды.

9.5.2. Признания Поставщика несостоятельным, проведение его реорганизации либо ликвидации, осуществление Поставщиком своей деятельности под контролем внешнего управляющего в пользу своих кредиторов, а также в том случае, если предпринимается какое-либо действие или происходит какое-либо событие, которое влечет за собой последствия, аналогичные любому из указанных действий или событий.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.7. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. При досрочном расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты за услуги только в той части, в какой они фактически выполнены Поставщиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на дату такого расторжения.

9.13. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.14. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём фактически поставленного товара Заказчику.

9.15. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

10. Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 20.12.2023. а в части своих обязательств до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.

10.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. Гарантии

12.1. Поставщик Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Документов о приемке Товара.

12.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров: Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период срока годности (хранения) и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ

12.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания на бумажном носителе, либо в случае если, контракт заключается по результатам закупки размещенной в едином агрегаторе торговле «Березка», Контракт считается заключенным с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя электронной процедуры и от имени заказчика в едином агрегаторе торговле «Березка».

13.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Государственный контракт (включая приложение №1), подписаны усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя электронной процедуры и от имени заказчика в едином агрегаторе торговле «Березка»

Приложение №1

к контракту №______от _______

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: поставка строительных материалов в целях капитального ремонта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области.

2. Сроки поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения сторонами государственного контракта.

3. Место поставки Товара: поставка товара осуществляется на территорию Заказчика (Московская обл. г. Ногинск, ул. Толстовская, 5)

4. Товары должны являться новыми, (ранее не находившиеся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5. Спецификация Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Государственный контракт (включая приложение №1), подписаны усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя электронной процедуры и от имени заказчика в едином агрегаторе торговле «Березка»

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322349917 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1" объявляет тендер: Маркетинговое исследование на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления (отходы упаковки и реагентов)	Запрос предложений #322349917	См. док.	19 часов 27.01.2026 05.02.2026
Тендер №322398570 Филиал Кировский ПАО Т Плюс объявляет тендер: Спирт 9340951	Запрос цен #322398570	См. док.	21 час 28.01.2026 05.02.2026
Тендер №322444852 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРСЕРВИС" объявляет тендер: Поставка противогололедного реагента для нужд МБУ "ДорСервис"	Электронный аукцион #322444852	23 000 000 Обеспечение заявки: 230 000	16 часов 28.01.2026 05.02.2026
Тендер №322509694 Поставка толуола, ацетона, растворителя Р-4 и скипидара	Анализ цен #322509694	См. док.	1 день 29.01.2026 06.02.2026
Тендер №322519093 Лот №3, Кислота ортофосфорная 74% - 2201, 265 л, Московская обл., г. о. Серпухов, г. Пущино, Грузовая ул., д. 2/5	Публичное предложение #322519093	198 061	74 дня 29.01.2026 20.04.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242698206 поставка строительных материалов в целях капитального ремонта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области	Малая закупка #242698206	52 120	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242698129 Электронный аукцион № 425-23 для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку реагента противогололедного (с результатом)	Электронный аукцион #242698129	180 840 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 29.03.2023 06.04.2023
Тендер №242697980 Поставка хозяйственного материала (с результатом)	Малая закупка #242697980	20 664	срок истек 29.03.2023 31.03.2023
Тендер №242697454 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Электронный аукцион № 425-23 для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения...	Электронный аукцион #242697454	180 840 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 06.04.2023
Тендер №242697046 Жидкость универсальная WD-40 420 мл	Электронный аукцион #242697046	59 400	срок истек - 29.03.2023

Тендеры из региона Ногинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242698206 поставка строительных материалов в целях капитального ремонта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Московской области	Малая закупка #242698206	52 120	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242688840 Оказание услуги в сфере ИКТ по предоставлению в круглосуточное пользование междугородных цифровых каналов связи с аналоговыми окончаниями (с результатом)	Единственный поставщик #242688840	45 792	срок истек 24.03.2023 24.03.2023
Тендер №242688763 Управление многоквартирным домом (с результатом)	Единственный поставщик #242688763	32 897	срок истек 27.03.2023 27.03.2023
Тендер №242688160 Оказание коммунальных услуг по водоотведению (358) (с результатом)	Единственный поставщик #242688160	104 842	срок истек 01.01.2023 01.01.2023
Тендер №242688145 Оказание коммунальных услуг по водоотведению (4/Б-2023) (с результатом)	Единственный поставщик #242688145	160 704	срок истек 01.01.2023 01.01.2023