Тендер - Поставка лакокрасочных материалов и принадлежностей №242654083

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 18

• 1
• 2

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_эмаль

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

по определению поставщика на поставку лакокрасочных материалов и принадлежностей для обеспечения нужд ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр»

Регистрационный номер закупки: 24КРАС-ЭА-23

Код ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПЕС 2008)

20.30.21.130 Краски, эмали и глазури стекловидные

Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Бор

2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор

ГАУ НО «Нижегородский

лесопожарный центр»

_____________С.Н. Панин

«28» марта 2023 года

I ОбщИЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными

Участник может представить данную информацию в иной форме по своему усмотрению.

5.4. В том случае если участник закупки не имеет возможности указать конкретное значение показателя характеристики, так как согласно данным производителя, характеристика товара не имеет точного (конкретного) значения, то участником закупки в составе первой части заявки в отношении значения такого показателя указывается: «согласно данным производителя» или иная формулировка, из которой аукционная комиссия может сделать соответствующий вывод об отсутствии у производителя конкретного значения данного показателя.

Ответственность за достоверность вышеуказанной информации несет участник электронного аукциона, ее предоставивший.

5.5. Если значения показателей, которые указаны в разделе II документации об аукционе в электронной форме в таблице в столбце «Характеристики показателей» сопровождаются словосочетанием:

- «диапазон не уже», «диапазон не менее» (и производными) – это означает, что участник закупки должен указать диапазон значений равный или больший, чем установленный;

- «диапазон не шире», «диапазон не более» (и производными) – это означает, что участник закупки должен указать диапазон значений равный или меньший, чем установленный.

5.6. Участником закупки указывается значение показателя, соответствующее или улучшенное по отношению к значению (с обоснованием, что данная характеристика является улучшенной), установленному в разделе II документации об аукционе в электронной форме в таблице в столбце «Характеристики показателей», за исключением случаев, указанных в п.5.7 настоящей инструкции.

5.7. Участник закупки при указании конкретных значений показателей, значения которых не могут изменяться (неизменяемое значение/неизменяемый диапазон значений), не должен изменять эти значения/диапазоны значений, но обязан их указать в своем предложении относительно объекта закупки.

5.8. Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных в своей заявке при условии наличия единицы измерения в описании объекта закупки.

5.9. Наименование страны происхождения товара в составе первой части заявки может быть указано участниками закупки:

- путем указания полного или краткого официального наименования страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N529-ст.;

либо

- путем указания наименования страны в соответствии с документами на товар, предлагаемый к поставке (используемый при выполнении работ, оказании услуг) (регистрационные удостоверения, сертификаты, техническая документация, паспорт и другими), с маркировкой производителя на упаковке товара.

5.10. Представленные участником закупки значения конкретных показателей товара не должны содержать недостоверные сведения и должны соответствовать данным производителя товара и данным реестров товаров, подлежащих обязательной государственной регистрации.

6. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные частью 15 раздела I документации.

7. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением договора.

II. наименование и описание объекта закупки и условия договора. ПРОЕКТ договорА.

Техническое задание на поставку лакокрасочных материалов и принадлежностей для обеспечения нужд ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр»

1. Наименование объекта закупки: лакокрасочные материалы и принадлежности

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные (назначение объекта закупки, применимость, совместимость и т.д.), технические и эксплуатационные (надежность, работоспособность, условия эксплуатации, срок эксплуатации и т.д.) характеристики объекта закупки (при необходимости) с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться), а также требование к размерам объекта закупки и его упаковки:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года выпуска.

2.2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости): в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями товара. Объем предоставления гарантии качества должен распространяться на всю поставляемую продукцию.

3. Место и условия поставки товара: Нижегородская область, г.о.г. Бор, ул. Дачная, д. 15.

3.1 Поставщик доставляет товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц, собственным или специально арендованным для данной цели автотранспортом;

3.2 Поставщик уведомляет Заказчика за 1 (один) день о готовности Товара к поставке;

3.3 Поставщик поставляет продукцию в индивидуальной упаковке изготовителя без повреждений, деформаций, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке и хранении в закрытом складском помещении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается;

3.4 Товар может быть произведенным участником закупки или закупаемым участником закупки у третьих лиц. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц;

3.5 Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду продукции в соответствии с действующим законодательством;

3.6 Продукция должна быть новой, не восстановленной после повреждения, не бывшей ранее в эксплуатации, смазанной (при необходимости, определяемой типом изделия) и готовой к установке на транспортные средства Заказчика;

4. Сроки (периоды) поставки товара: поставщик доставляет Товар до места поставки в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,96 руб. (Триста сорок восемь тысяч пятьсот тридцать девять рублей 96 копеек).

6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная) цена договора определена по методу сопоставимых цен (анализа рынка). Расчет начальной (максимальной) цены договора выполнен Заказчиком в соответствии с разделом 1.5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр». Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью настоящей документации и размещен в ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла.

7. Порядок формирования цены договора: цена включает в себя стоимость Товара и все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу законодательства РФ.

8. Порядок оплаты: Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания документов приемки товара.

9. Источник финансирования: Федеральный бюджет «Охрана»; Поступления от оказания услуг на платной основе от иной приносящей доход деятельности.

3. Проект договора:

ДОГОВОР (проект) № ___

г.о.г. Бор «___» __________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский лесопожарный центр» (ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________ (наименование поставщика), именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее Стороны, на основании решения единой комиссии (Протокол № _ от «__» _________ 2023г.) и в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лакокрасочных материалов и принадлежностей (далее – Товар), в количестве и по цене за единицу Товара определенной Сторонами настоящего Договора, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Товар, поставляемый согласно Договору, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не с консервации, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, готовым к эксплуатации. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не имел дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при доставке. Не допускается наличие на Товаре царапин, вмятин, механических и иных повреждений.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.06.2023 г., а в части расчетов и штрафных санкцией – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ____________________в т.ч. НДС 20%____________________________.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы на доставку до места расположения склада Заказчика, погрузку/разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу законодательства РФ.

3.3. При исполнении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком может увеличить количество поставляемого товара не более, чем на 50 процентов от первоначального количества закупаемого товара.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

4. Порядок расчётов

4.1. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты поставки товара, после подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку товара (товарной накладной и/или акта приема-передачи товара и/или универсального передаточного документа) на основании выставленного Поставщиком счета. Аванс не предусмотрен.

4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

4.6. Если дата выплаты любых сумм по Договору придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм осуществляется не позднее следующего рабочего дня.

5. Порядок поставки Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственными силами и за счет собственных средств поставка осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.

5.2. Доставка товара производится поставщиком до склада заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Дачная, д. 15.

5.3. Срок и объем предоставления гарантии качества Товара Поставщика – в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями. Срок гарантии исчисляется с даты подписания документа о приемке Заказчиком.

В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого проводилось устранение дефектов или замена Товара.

5.4. Поставщик доставляет Товар до склада Заказчика и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств.

5.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа, в которой обязательно имеется ссылка на номер настоящего Договора, указывается наименование товара, цена, количество и стоимость полученного Товара.

5.6. В случае непоставки или недопоставки Товара Поставщиком в отдельном периоде поставки, Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком восполнить недопоставленное количество Товара (или части такого Товара) в течение 2-3 суток с момента обнаружения непоставки или недопоставки.

5.7. Досрочная поставка Товара может производиться только с согласия Заказчика.

5.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчиком составляется двухсторонний акт о возврате некачественного Товара, который в обязательном порядке подписывается представителями обеих Сторон настоящего Договора. В случае необходимости проведения экспертизы качества Товара, проведение ее осуществляется за счет средств Поставщика.

5.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности Товара/упаковки, Заказчик имеет право:

- потребовать замены на качественный Товар в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения Товара ненадлежащего качества;

- отказаться от некачественного Товара и приобрести качественный Товар у иных Поставщиков с отнесением расходов по стоимости и поставке Товара на Поставщика по настоящему Договору.

5.10. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

5.11. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. Акт является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

5.12. Заказчик, обнаруживший после приемки отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 2-3 дня после их обнаружения.

5.13. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком разногласий по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие им нарушений условий настоящего Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками.

5.14. При обоснованности претензий Заказчика Поставщик обязан своими силами и за свой счет в разумные, согласованные с Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки Товара.

5.15. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

5.16. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам исполнения договора Заказчиком подписывается заключение (в случае создания приемочной комиссии подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

5.17. Приемка поставленного Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов от Поставщика и акта сдачи-приемки товара и оформляется подписанием накладной или универсального передаточного документа (актом приема – передачи Товара), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

При передаче Товара Заказчику должен присутствовать уполномоченный представитель Поставщика для подтверждения соответствия поставляемого Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Договору (далее - Подтверждение соответствия). Подтверждение соответствия может быть осуществлено в виде наглядной демонстрации характеристик товара, так и подтверждаться инженерно-технической документацией.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.18. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.19. Для качественного проведения экспертизы и приёмки Товара Поставщик в присутствии уполномоченной Заказчиком экспертной группы обязан провести проверку технических характеристик Товара

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставлять Товар в точном соответствии со сроками поставки, согласованными Сторонами настоящего Договора, в определенном соотношении по виду, модели, размерам, цвету или иным признакам – ассортименте, согласованном Сторонами Договора.

6.1.2. Поставить Заказчику Товары надлежащего качества, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить участие своего уполномоченного представителя в приемке/передаче Товара Заказчику.

6.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию на поставляемую партию Товара.

6.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

6.1.6. При поставке Товара ненадлежащего качества, заменить его на качественный товар в течение 5 рабочих дней после составления акта и передачи акта Поставщику.

6.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в течение не менее чем за 1(один) рабочий день с момента их возникновения.

6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов уполномоченными лицами Сторон настоящего Договора в установленные сроки.

6.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

6.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.3.3. После приемки Товара подписать все необходимые документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

6.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Договора для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.

6.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный настоящим Договором срок.

6.4.2. требовать замены или возврата Товара при несоответствии качества Товара требованиям Договора, заявки Заказчика, ГОСТа или техническим условиям либо сертификату соответствия (качества).

6.4.3. Письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара.

6.4.5. Требовать оплаты Поставщиком неустойки и штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.4.6. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

6.4.7. Запрашивать у Поставщика любую, относящуюся к предмету настоящего Договора, документацию и информацию.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствующие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: военные действия, специальные военные операции, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть также документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается, и санкции за неисполнения обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по-настоящему Договора на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер составляет 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком/Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процентов цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Прочие условия

9.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить другую Сторону. Данное извещение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Стороны согласовали в качестве существенных нарушений условий Договора Поставщиком следующие:

- ненадлежащее исполнение сроков поставки более чем на 10 (Десять) календарных дней со дня, когда такое обязательство должно быть исполнено;

- ненадлежащее исполнение прочих обязанностей Поставщиком по настоящему Договору не устраненное в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда такое обязательство должно быть исполнено;

- приостановление деятельности Поставщика, прекращение или приостановление действия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права исполнения Договора;

- иные предусмотренные действующим законодательством случаи.

Указанный выше перечень не является исчерпывающим и не ограничивает права Заказчика на расторжение настоящего Договора, когда Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Договора.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Настоящий Договор заключен после предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение исполнения договора (предоставляемое путем внесения денежных средств на счет Заказчика) предоставляется на весь срок действия договора.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок окончания исполнения основного обязательства (с даты поставки Товара) не менее чем на месяц.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" ;

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

4) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

10.2. Обеспечение исполнения Договора составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора и составляет 17427,00 рублей, должно быть предоставлено Заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Договора.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, Поставщик обязуется в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре.

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, а также неисполнение любого из сроков поэтапного исполнения договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика обеспечение исполнения договора.

10.4. Возврат Заказчиком денежных средств осуществляется в случае надлежащего исполнения Поставщиком всех условий настоящего контакта в течение 10 рабочих дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком договора, после получения Заказчиком письменного заявления Поставщика о возврате суммы обеспечения с указанием реквизитов для возврата (указывается в случае предоставления обеспечения исполнения договора денежными средствами).

11. Разрешение споров и разногласий

11.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для урегулирования и разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров для Сторон является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента её получения одной из Сторон настоящего Договора.

11.3. Разногласия, не урегулированные в процессе их разрешения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

12.3. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

12.4. Соглашения и иные документы, подготовленные в рамках исполнения настоящего Договора, в случае необходимости могут быть заключены (подписаны, направлены) путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты. Оформленные (направленные) таким образом документы признаются Сторонами в качестве обладающих юридической силой.

12.5. Обмен корреспонденцией (включая документы) осуществляется Сторонами по почтовым или электронным адресам, или посредством факсимильной связи, указанным в настоящем Договоре в разделе юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. Предусмотренные настоящим Договором корреспонденция и документы могут быть вручены непосредственно другой Стороне под расписку ответственного должностного лица или иную отметку, подтверждающую их вручение.

12.6. Указанные в настоящем Договоре адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по обеспечению безопасного их использования и своевременного получения сообщений. Все сообщения, направленные с использованием указанных в Договоре средств связи, считаются направленными от имени и в интересах отправляющей Стороны даже при отсутствии электронной цифровой подписи и иных средств электронной защиты. Стороны несут ответственность и риск наступления негативных для них последствий в случае несанкционированного доступа к соответствующему аккаунту или номеру посторонними лицами. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

12.7. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору является:

1. Спецификация.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____________ от __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:

(Указываются в соответствии с документацией об электронном аукционе и предложением участника размещения заказа)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2023 по 05.04.2023Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется