Тендер - Поставка концентрата минерального "Галит" (соль техническая). №242586294

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xls
• Проект договора.doc
• Техзадание.docx

x

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Теплосеть

Наро-Фоминского городского округа»

____________Еремин С.М.

Техническое задание

на поставку концентрат минеральный "Галит" (соль техническая)

Предмет закупки: Поставка концентрата минерального "Галит" (соль техническая)

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%)

Срок и порядок поставки товара: Товар доставляется одной партией силами и средствами Поставщика, либо самовывоз Заказчиком в пределах 25 км от места поставки товара. Период поставки: апрель 2023 г.

Место поставки товара: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.38 Т, стр.1, база МУП «Теплосеть».

Сроки и условия оплаты товара: 100% оплата по факту поставки товара на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета на оплату поставленной партии товара и после подписания Заказчиком документов приема-передачи товара, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям обязательной сертификации и иметь паспорт. Срок выпуска партии не позднее III квартала 2022 года. Наименование, качество и количество поставляемого товара подтверждается сопроводительными документами, разрешающими использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Вся необходимая техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к безопасности товара: Товар и материалы, используемые при приготовлении товара, должны быть безопасными для жизни, здоровья и окружающей среды.

Требования к упаковке (таре) товара: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка – пропиленовый мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) 1000 кг, должен обеспечивать сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении. Тара и упаковка являются безвозвратной. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Требования к комплектности товара: В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с функциональными назначениями товара и требованиями технического задания. В комплект поставки должно быть руководство пользователя на русском языке, паспорт, сертификат и др.

Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок эксплуатации товара должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен составлять - 12 месяцев с момента отгрузки заказчику.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания документов приема-передачи товара и подтверждается документами от Поставщика. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

Наименование, количество и характеристики поставляемого товара: Согласно таблицы№1 и №2.

Таблица №1. Гранулометрический состав

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №2. Физико-химические показатели

- Посмотреть таблицу с данными

Особые условия: участник закупки предложивший наилучшую цену обязан в течение 1(одного) часа выслать на эл. почту заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть документы подтверждающие дистрибьюторские права АО «Аралтуз».

Главный инженер

МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» Ершов А.В.

Начальник химической службы

МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» Монахова Г.А.

轟埋 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ______ ПРОЕКТ

на поставку концентрата минерального "Галит" (соль техническая).

г. Наро-Фоминск "___" ____________ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Еремина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», и иного законодательства Российской Федерации и Московской области, основание ____________ (протокол)) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику и товар, в количестве и ассортименте, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки, установленные в Графике поставки товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – График поставки), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Договором порядке Товара.

1.2. Поставка Товара осуществляется единой партией силами и за счет Поставщика. Моментом поставки Товара, является момент, определенный в разделе 6.13 настоящего Договора.

1.3. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги): погрузку/разгрузку товара, поставленного Покупателю, включая работы с применением грузоподъемных средств, доставку товара до места передачи товара, услуги по установке.

1.4. Поставщик гарантирует:

• легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;
• соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);
• что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора с учетом снижения начальной (максимальной) цены составляет ________________, в том числе НДС 20% 1 - _______________________/ либо НДС не облагается (в связи с уведомлением __________________________) (далее - Цена Договора).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость самого поставляемого Товара, расходы по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы, установку его на территории Заказчика, иные расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги, таможенные пошлины, и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Источник финансирования для Заказчика – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объемы товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Оплата Товара производится Заказчиком: 50 % аванс в течение 3-х дней после выставления счета., 50% оплата по факту поставки товара на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета на оплату поставленной партии товара и после подписания Заказчиком документов приема-передачи товара, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара после поставки и установки всего Товара, определенного Спецификацией на основании надлежаще оформленной и подписанной обеими Сторонами Товарной накладной и акта приема-передачи товара (пункт 6.12. настоящего Договора и выставления Поставщиком счета на оплату.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. При наличии претензий к Поставщику по выполнению им своих обязательств по настоящему Договору направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Товарной накладной. Заказчик вправе потребовать от Поставщика устранение выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

4.1.6. Предложить поставщику увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов. Изменение цены допускается по соглашению сторон пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара.

4.1.7. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

4.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

4.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.

4.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 6.12 настоящего Договора Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи товара.

4.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

4.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

4.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, номера факса и электронной почты в срок не позднее 2 (двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением, номером факса и электронной почты Поставщика будет считаться данные, указанный в настоящем Договоре.

4.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им от Заказчика в ходе поставки Товара.

4.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара осуществляется согласно Графику поставок Приложение №3. Период поставки: апрель 2023 г.

5.2. Поставщик обеспечивает доставку товара до склада Заказчика за счет собственных средств, либо самовывоз Заказчиком в пределах 25 км от места поставки товара.. В случае доставки товара до склада Заказчика путем заключения Договора перевозки груза, одновременно с передачей товара Поставщик обеспечивает передачу одного экземпляра транспортных документов, подтверждающих передачу товара (транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи товара) от грузоперевозчика Заказчику.

5.3. Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосковская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 38Т стр.1 (база МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»). Время работы склада: пн-чт с 8-00 до 16-00, пт- с 8-00 до 15-00, сб-вс – выходной.

5.4. В случае не поставки товара в полном объеме в срок, указанный в пункте 5.1, раздела 5 Договора, считать, что у заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара, за исключением случаев, когда заказчик письменно уведомит поставщика о согласии принять поставляемый товар после истечения срока поставки в полном объеме, предусмотренном пунктом 5.1 Договора.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара электронным письмом или факсограммой не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара.

6.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

6.3. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, соответствовать функциональным, техническим, качественным, характеристикам, указанным в Техническом задании. По согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Техническом задании.

6.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка – пропиленовый мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) 1000 кг, должен обеспечивать сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении. Тара и упаковка являются безвозвратной.

6.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

6.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

6.7. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

6.8. Поставщик в день поставки (передачи) товара передаёт Заказчику:

- Товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- счет на оплату поставленного товара;

- счет-фактуру;

- паспорта, гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

После приемки товара на склад Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику 2 (два) экземпляра товарно-транспортной накладной, подписанные Поставщиком и Заказчиком.

В течении 10(десяти) рабочих дней после проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик возвращает Поставщику 1 (один) экземпляр товарной накладной, счета-фактуры и Акта приема-передачи товара, подписанный Заказчиком. Акт приема-передачи товара является подтверждением факта передачи Заказчику товара.

6.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный Товар, Товаром соответствующим условиям Договора.

6.10. В случае поставки некомплектного Товара, а также в случае недопоставки товара Поставщик обязан доукомплектовать/допоставить Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

6.11. В случае поставки Поставщиком Товара не соответствующего требованиям пунктам 6.3 – 6.10 настоящего Договора, Товар по истечении 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика, принимается на ответственное хранение с отнесением расходов на счет Поставщика, на срок не превышающий 6 (Шесть) месяцев с момента принятия товара на ответственное хранение. Оплата за хранение производится в размере 0,3 % от суммы поступившего товара указанной в сопроводительных документах к товару, за каждый день хранения продукции на складе Заказчика.

Если Поставщик не востребует принятое на хранение имущество, заказчик вправе по истечении 6 (Шесть) месяцев с момента принятия товара на ответственное хранение, после уведомления о прекращении своих обязательств по хранению имущества, самостоятельно осуществить его реализацию с удержанием расходов и вознаграждения за хранение.

Кроме того, вне зависимости от стоимости продукции, Заказчик имеет право реализовывать продукцию самостоятельно, без проведения аукциона.

6.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих проводит экспертизу поставленного товара (результатов поставки товара), в части его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.13. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается подписание товарной накладной и Акта приема-передачи товара.

7.ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях или требование о наличие лицензии, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора.

7.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, за исключением случаев, когда по Договору сторона вправе требовать только уплаты неустойки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. Если Договором предусмотрена неустойка за нарушение обязательств Заказчиком, Поставщик вправе требовать только выплаты такой неустойки, но не возмещения убытков, обусловленных этим же нарушением.

8.5. В соответствии с п. п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. В случае нарушения начального или конечного, а также промежуточного срока поставки Поставщик уплачивает пени, рассчитанные согласно условиям Договора.

8.7. В случае нарушения своих обязательств по объему, предусмотренному Спецификацией, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора.

8.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора. Под товаром ненадлежащего качества понимается товар, который не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

8.9. В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств, в том числе нарушение сроков их исполнения, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора.

8.10. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, а также по решению суда в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания соглашения (вступления в силу судебного акта) о расторжении Договора уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены настоящего Договора.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Покупатель вправе потребовать взыскания с Поставщика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени) (штрафная неустойка).

8.13. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:

9.2.1. Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

9.2.2. Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара, предусмотренные настоящим Договором;

9.2.3. Поставщик не приступает к исполнению настоящего Договора в срок, установленный настоящим Договором, или нарушает срок поставки товара, предусмотренный настоящим Договором, либо в ходе исполнения Поставщиком условий Договора стало очевидно, что товары не будут поставлены надлежащим образом в установленный настоящим Договором срок.

9.2.4. Покупатель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик или товар, поставленный Поставщиком, не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной Договора.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Не предусмотрено.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение судебных органов Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в порядке, определенном Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2023 г.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

13.3. Договор должен быть зарегистрирован в Едином реестре Договоров Заказчика после его подписания обеими Сторонами.

13.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, и в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

13.5. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Едином реестре Договоров Покупателя.

14.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Вся переписка (уведомления, запросы, претензии и т.п.) Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления документов (уведомлений, запросов, претензий и т.п.) с использованием почты документы (уведомления, запросы, претензии и т.п.) считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления документов (уведомлений, запросов, претензий и т.п.) посредством факсимильной связи и электронной почты документы (уведомления, запросы, претензии и т.п.) считаются полученными Стороной в день их отправки. В случае не нахождения поставщика по адресу. Указанному в разделе 16 настоящего договора, корреспонденция, отправленная заказчиком по этому адресу, считается доставленной.

15.2. Договор заключен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Спецификация поставляемых Товаров;

Приложение № 3 – График поставки товара;

Приложение № 4 - Акт приема-передачи товара.

15.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупателем и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Едином реестре Договоров Покупателя.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г

Техническое задание.

Прилагается отдельным файлом.

к Договору № ____________

от «___» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Договора составляет ________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Договору № _________________

от «___» _______________ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ______________

от «____» ____________ 20__ г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Московская область,

г. Наро-Фоминск «____»__________ 202_ г.

__________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «ТЕПЛОСЕТЬ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Еремина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ______________ от «___» ___________2022 г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг), а именно:

2. Фактическое качество поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) согласно Договору, предусмотрены сроком с «___» ______ 20___ г. по «__» ______ 20___ г.

4. Недостатки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) выявлены (указывается детализация) /не выявлены

_________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора _____________________________________________с учетом или без учета налога НДС.

6. В соответствии с разделом ___ Договора сумма штрафных санкций составляет ___________________________________________________________________________________________

(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________________________________________________.

8. Поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по Договору соответствуют требованиям Договора.

9. Поставщик представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в полном объеме согласно условиям Договора.

10. Поставщик представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в срок, установленный Договором.

- Посмотреть таблицу с данными

11. Нарушения условий Договора отсутствуют

^ Или иная ставка (в соответствии со ст. 164 НК РФ).

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Теплосеть

Наро-Фоминского городского округа»

____________Еремин С.М.

Техническое задание

на поставку концентрат минеральный "Галит" (соль техническая)

Предмет закупки: Поставка концентрата минерального "Галит" (соль техническая)

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%)

Срок и порядок поставки товара: Товар доставляется одной партией силами и средствами Поставщика, либо самовывоз Заказчиком в пределах 25 км от места поставки товара. Период поставки: апрель 2023 г.

Место поставки товара: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.38 Т, стр.1, база МУП «Теплосеть».

Сроки и условия оплаты товара: 100% оплата по факту поставки товара на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета на оплату поставленной партии товара и после подписания Заказчиком документов приема-передачи товара, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям обязательной сертификации и иметь паспорт. Срок выпуска партии не позднее III квартала 2022 года. Наименование, качество и количество поставляемого товара подтверждается сопроводительными документами, разрешающими использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Вся необходимая техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к безопасности товара: Товар и материалы, используемые при приготовлении товара, должны быть безопасными для жизни, здоровья и окружающей среды.

Требования к упаковке (таре) товара: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка – пропиленовый мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) 1000 кг, должен обеспечивать сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении. Тара и упаковка являются безвозвратной. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Требования к комплектности товара: В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности товара в соответствии с функциональными назначениями товара и требованиями технического задания. В комплект поставки должно быть руководство пользователя на русском языке, паспорт, сертификат и др.

Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок эксплуатации товара должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен составлять - 12 месяцев с момента отгрузки заказчику.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания документов приема-передачи товара и подтверждается документами от Поставщика. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

Наименование, количество и характеристики поставляемого товара: Согласно таблицы№1 и №2.

Таблица №1. Гранулометрический состав

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №2. Физико-химические показатели

- Посмотреть таблицу с данными

Особые условия: участник закупки предложивший наилучшую цену обязан в течение 1(одного) часа выслать на эл. почту заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть документы подтверждающие дистрибьюторские права АО «Аралтуз».

Главный инженер

МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» Ершов А.В.

Начальник химической службы

МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» Монахова Г.А.

Извещение_ед.пост

Извещение о закупке у единственного поставщика

г. Наро-Фоминск 28.03.2023

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ______ ПРОЕКТ

на поставку концентрата минерального "Галит" (соль техническая).

г. Наро-Фоминск "___" ____________ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Еремина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», и иного законодательства Российской Федерации и Московской области, основание ____________ (протокол)) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику и товар, в количестве и ассортименте, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в сроки, установленные в Графике поставки товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – График поставки), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Договором порядке Товара.

1.2. Поставка Товара осуществляется единой партией силами и за счет Поставщика. Моментом поставки Товара, является момент, определенный в разделе 6.13 настоящего Договора.

1.3. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги): погрузку/разгрузку товара, поставленного Покупателю, включая работы с применением грузоподъемных средств, доставку товара до места передачи товара, услуги по установке.

1.4. Поставщик гарантирует:

• легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;
• соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);
• что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора с учетом снижения начальной (максимальной) цены составляет ________________, в том числе НДС 20% 1 - _______________________/ либо НДС не облагается (в связи с уведомлением __________________________) (далее - Цена Договора).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость самого поставляемого Товара, расходы по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы, установку его на территории Заказчика, иные расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги, таможенные пошлины, и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Источник финансирования для Заказчика – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объемы товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Оплата Товара производится Заказчиком: 50 % аванс в течение 3-х дней после выставления счета., 50% оплата по факту поставки товара на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета на оплату поставленной партии товара и после подписания Заказчиком документов приема-передачи товара, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара после поставки и установки всего Товара, определенного Спецификацией на основании надлежаще оформленной и подписанной обеими Сторонами Товарной накладной и акта приема-передачи товара (пункт 6.12. настоящего Договора и выставления Поставщиком счета на оплату.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. При наличии претензий к Поставщику по выполнению им своих обязательств по настоящему Договору направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Товарной накладной. Заказчик вправе потребовать от Поставщика устранение выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

4.1.6. Предложить поставщику увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов. Изменение цены допускается по соглашению сторон пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара.

4.1.7. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

4.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

4.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.

4.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 6.12 настоящего Договора Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи товара.

4.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

4.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

4.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, номера факса и электронной почты в срок не позднее 2 (двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением, номером факса и электронной почты Поставщика будет считаться данные, указанный в настоящем Договоре.

4.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им от Заказчика в ходе поставки Товара.

4.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара осуществляется согласно Графику поставок Приложение №3. Период поставки: апрель 2023 г.

5.2. Поставщик обеспечивает доставку товара до склада Заказчика за счет собственных средств, либо самовывоз Заказчиком в пределах 25 км от места поставки товара.. В случае доставки товара до склада Заказчика путем заключения Договора перевозки груза, одновременно с передачей товара Поставщик обеспечивает передачу одного экземпляра транспортных документов, подтверждающих передачу товара (транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи товара) от грузоперевозчика Заказчику.

5.3. Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосковская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 38Т стр.1 (база МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»). Время работы склада: пн-чт с 8-00 до 16-00, пт- с 8-00 до 15-00, сб-вс – выходной.

5.4. В случае не поставки товара в полном объеме в срок, указанный в пункте 5.1, раздела 5 Договора, считать, что у заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара, за исключением случаев, когда заказчик письменно уведомит поставщика о согласии принять поставляемый товар после истечения срока поставки в полном объеме, предусмотренном пунктом 5.1 Договора.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (передачи) товара электронным письмом или факсограммой не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара.

6.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

6.3. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, соответствовать функциональным, техническим, качественным, характеристикам, указанным в Техническом задании. По согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Техническом задании.

6.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка – пропиленовый мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) 1000 кг, должен обеспечивать сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении. Тара и упаковка являются безвозвратной.

6.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

6.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

6.7. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

6.8. Поставщик в день поставки (передачи) товара передаёт Заказчику:

- Товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- счет на оплату поставленного товара;

- счет-фактуру;

- паспорта, гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

После приемки товара на склад Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику 2 (два) экземпляра товарно-транспортной накладной, подписанные Поставщиком и Заказчиком.

В течении 10(десяти) рабочих дней после проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик возвращает Поставщику 1 (один) экземпляр товарной накладной, счета-фактуры и Акта приема-передачи товара, подписанный Заказчиком. Акт приема-передачи товара является подтверждением факта передачи Заказчику товара.

6.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный Товар, Товаром соответствующим условиям Договора.

6.10. В случае поставки некомплектного Товара, а также в случае недопоставки товара Поставщик обязан доукомплектовать/допоставить Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

6.11. В случае поставки Поставщиком Товара не соответствующего требованиям пунктам 6.3 – 6.10 настоящего Договора, Товар по истечении 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика, принимается на ответственное хранение с отнесением расходов на счет Поставщика, на срок не превышающий 6 (Шесть) месяцев с момента принятия товара на ответственное хранение. Оплата за хранение производится в размере 0,3 % от суммы поступившего товара указанной в сопроводительных документах к товару, за каждый день хранения продукции на складе Заказчика.

Если Поставщик не востребует принятое на хранение имущество, заказчик вправе по истечении 6 (Шесть) месяцев с момента принятия товара на ответственное хранение, после уведомления о прекращении своих обязательств по хранению имущества, самостоятельно осуществить его реализацию с удержанием расходов и вознаграждения за хранение.

Кроме того, вне зависимости от стоимости продукции, Заказчик имеет право реализовывать продукцию самостоятельно, без проведения аукциона.

6.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих проводит экспертизу поставленного товара (результатов поставки товара), в части его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.13. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается подписание товарной накладной и Акта приема-передачи товара.

7.ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях или требование о наличие лицензии, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора.

7.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, за исключением случаев, когда по Договору сторона вправе требовать только уплаты неустойки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.2. Договора. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. Если Договором предусмотрена неустойка за нарушение обязательств Заказчиком, Поставщик вправе требовать только выплаты такой неустойки, но не возмещения убытков, обусловленных этим же нарушением.

8.5. В соответствии с п. п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. В случае нарушения начального или конечного, а также промежуточного срока поставки Поставщик уплачивает пени, рассчитанные согласно условиям Договора.

8.7. В случае нарушения своих обязательств по объему, предусмотренному Спецификацией, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора.

8.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора. Под товаром ненадлежащего качества понимается товар, который не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

8.9. В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств, в том числе нарушение сроков их исполнения, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора.

8.10. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, а также по решению суда в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания соглашения (вступления в силу судебного акта) о расторжении Договора уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) % от цены настоящего Договора.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Покупатель вправе потребовать взыскания с Поставщика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени) (штрафная неустойка).

8.13. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:

9.2.1. Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

9.2.2. Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара, предусмотренные настоящим Договором;

9.2.3. Поставщик не приступает к исполнению настоящего Договора в срок, установленный настоящим Договором, или нарушает срок поставки товара, предусмотренный настоящим Договором, либо в ходе исполнения Поставщиком условий Договора стало очевидно, что товары не будут поставлены надлежащим образом в установленный настоящим Договором срок.

9.2.4. Покупатель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик или товар, поставленный Поставщиком, не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной Договора.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Не предусмотрено.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение судебных органов Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в порядке, определенном Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2023 г.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

13.3. Договор должен быть зарегистрирован в Едином реестре Договоров Заказчика после его подписания обеими Сторонами.

13.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, и в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

13.5. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Едином реестре Договоров Покупателя.

14.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Вся переписка (уведомления, запросы, претензии и т.п.) Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления документов (уведомлений, запросов, претензий и т.п.) с использованием почты документы (уведомления, запросы, претензии и т.п.) считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления документов (уведомлений, запросов, претензий и т.п.) посредством факсимильной связи и электронной почты документы (уведомления, запросы, претензии и т.п.) считаются полученными Стороной в день их отправки. В случае не нахождения поставщика по адресу. Указанному в разделе 16 настоящего договора, корреспонденция, отправленная заказчиком по этому адресу, считается доставленной.

15.2. Договор заключен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Спецификация поставляемых Товаров;

Приложение № 3 – График поставки товара;

Приложение № 4 - Акт приема-передачи товара.

15.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупателем и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Едином реестре Договоров Покупателя.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г

Техническое задание.

Прилагается отдельным файлом.

к Договору № ____________

от «___» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Договора составляет ________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Договору № _________________

от «___» _______________ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ______________

от «____» ____________ 20__ г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Московская область,

г. Наро-Фоминск «____»__________ 202_ г.

__________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «ТЕПЛОСЕТЬ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Еремина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ______________ от «___» ___________2022 г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг), а именно:

2. Фактическое качество поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) согласно Договору, предусмотрены сроком с «___» ______ 20___ г. по «__» ______ 20___ г.

4. Недостатки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) выявлены (указывается детализация) /не выявлены

_________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора _____________________________________________с учетом или без учета налога НДС.

6. В соответствии с разделом ___ Договора сумма штрафных санкций составляет ___________________________________________________________________________________________

(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________________________________________________.

8. Поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по Договору соответствуют требованиям Договора.

9. Поставщик представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в полном объеме согласно условиям Договора.

10. Поставщик представил Заказчику поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в срок, установленный Договором.

- Посмотреть таблицу с данными

11. Нарушения условий Договора отсутствуют

^ Или иная ставка (в соответствии со ст. 164 НК РФ).