Тендер - Поставка реагента для очистки теплообменного оборудования №242580786

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_реагент

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _________

на поставку реагента для очистки теплообменного оборудования

г. Комсомольск-на-Амуре «___» _________ 2023 г.

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Региональный центр развития спорта» (КГАУ СШРЦРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____________ (___), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАУ СШРЦРС, утвержденного решением наблюдательного совета от 26.12.2022 № 2.3-6/9, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке реагента для очистки теплообменного оборудования (далее - Товар) в соответствии с Технической частью (Приложение № 2) и Спецификацией (Приложение № 1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Одновременно с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы, удостоверяющее качество и безопасность товара (сертификат соответствия и т.п.), товарная накладная, счёт-фактура, счет.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________ рублей _____копеек, в т.ч. НДС - (__%) __________ рублей ______________ копеек [1] .

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой в месте доставки, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п. 9.5. договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.5. Источник финансирования настоящего договора – средства автономных учреждений - субсидии на выполнение Государственного задания.

2.6. Расчеты по договору производятся по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара (товарной накладной/универсального передаточного документа).

2.7. Оплата по договору может производится с учетом пункта 6.8 договора.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Место поставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д.85 корп.1. (далее – место поставки).

3.2. Срок поставки Товара: с момента подписания договора в течение 40 дней.

3.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика. Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки товара в место поставки.

3.4. Моментом поставки является фактическая поставка Товара, предусмотренного настоящим договором, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку Товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная или универсальный передаточный документ (УПД), сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного Товара.

3.5. Право собственности в рамках настоящего договора, риск случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи Товара и подписания документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа), подтверждающего факт передачи Товара.

3.6. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

3.7. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, комплектности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара.

При обнаружении недостатков Заказчик не позднее следующего рабочего дня с момента их обнаружения уведомляет Поставщика о замечаниях и определяет срок для их устранения, который не может превышать 5 рабочих дней. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает документ о приемке Товара.

3.8. При обнаружении в ходе приемки Товара ненадлежащего качества Стороны составляют и подписывают акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления совместного акта.

3.9. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.10. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и Спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

4.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 договора.

4.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные договором;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям договора;

4.4.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.6. предложить увеличить в процессе исполнения договора количество поставляемого товара с соответствующим изменением цены договора в пределах 10% (десять процентов) от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы Товара. При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора.

5. Качество Товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации [2] .

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено договором.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями данного договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на стоимость фактически исполненных обязательств.

6.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

6.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажут, что причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения послужила вина другой Стороны.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком предусмотренного договором обязательства Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пеней).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, возникшие после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и иных независящих от воли Сторон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, письменно (заказным письмом с уведомлением о вручении) уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств с предоставлением удостоверяющих документов, выданных компетентными органами.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. настоящего договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1. договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.4 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.3. договора, спор передается в Арбитражный суд Хабаровского края в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Срок действия договора. Порядок его изменения и расторжения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

9.4. Изменение условий договора, не являющихся существенными, допускается по соглашению Сторон.

9.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг КГАУ СШРЦРС:

- увеличение по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 10% (десять процентов) от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) ТРУ. При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг КГАУ СШРЦРС и настоящим договором.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Все уведомления и сообщения по настоящему договору должны направляться Сторонами в письменной форме.

11.3. Оригиналы документов, полученные Поставщиком от Заказчика, должны быть подписаны Поставщиком и направлены в адрес Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.

11.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.5. При исполнении договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16 сентября 2016 года, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью договора является следующее приложение:

- Спецификация - Приложение 1;

- Техническая часть - Приложение 2.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору

от _______ 2023 г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку реагента для очистки теплообменного оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору

от _______ 2023 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к остаточному сроку годности товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 8 месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, либо если поставляемый Товар не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС, указать «НДС не облагается». ↑

В случае, если требование о соответствии Товара стандартам, действующим в Российской Федерации, установлено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора, заключаемого с единственным поставщиком ↑

ОБОСНОВАНИЕ_Н(М)ЦД_реагент

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Расчет НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации).

1. Поиск ценовой информации в отношении объекта закупки для определения начальной (максимальной) цены договора путем анализа общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары) с условиями, схожими с потребностями заказчика, дал следующие результаты:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещенном на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - реестр контрактов), информации об исполненных контрактах на поставку товара с условиями, схожими с потребностями заказчика:

Информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками

- Посмотреть таблицу с данными

3. Размещен запрос о представлении ценовой информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004). Ценовые предложения не получены.

4. Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе. Были получены три ценовых предложения.

На основании полученной ценовой информации осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Реквизиты предложений с ценовой информацией, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Предложение 1: коммерческое предложение от 03.03.2023 № ST52643;

Предложение 2: коммерческое предложение от 14.03.2023 № 73

Предложение 3: коммерческое предложение от 13.03.2023 № 82.

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 17.03.2023 г.

Специалист по закупкам: Ильина Инга Петровна