Описание тендера: | Поставка хозяйственных товаров (с результатом) |
Сумма контракта: | 23 324,70 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.03.2023 |
Окончание: | 29.03.2023 09:32:35 |
Тендер №: | 242579874 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / Новгородская область / Зарубино |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / Новгородская область / Зарубино |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров
Цена контракта: 23 324,70 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хозяйственные товары | 23324.7 | 23324.7 | 1 | усл. ед |
Договор.docx | 33 КБ | 28.03.23 09:39 | Действующая |
ТЗ_23032023.docx | 35 КБ | 28.03.23 09:39 | Действующая |
Договор № ____
на поставку хозяйственных товаров.
с. Зарубино « ____» _____________ 2023 г.
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Зарубинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Курбанисмаилова Ашурлава Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 4 части 1 статьи 93 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1).
1.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.
1.4. Поставщик обеспечивает поставку Товара, отвечающего следующим требованиям:
1.4.1. Товар должен поставляться в объеме, ассортименте и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 1).
1.4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), характеристикам указанным в Спецификации (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью Договора, и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом, выданным производителем или независимой сертифицированной лабораторией, либо по требованию Заказчика, сертификатом соответствия.
Документы, удостоверяющие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром (сертификаты соответствия, паспорта качества).
1.5. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара: счет (счет-фактура при наличии), товарная накладная ТОРГ-12– в 2-х экземплярах.
1.7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новгородская обл., рп.Любытино, ул.Советов, д.143.
1.8. Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора сторонами.
II. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1 Стоимость договора составляет ________________ рублей ______ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
2.2. Стоимость настоящего договора включает в себя все затраты, включая, но не ограничиваясь, на покупку, расходы связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами РФ от места приобретения Товара до пункта назначения.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.4. Оплата поставленного Товара производится за счет средств обязательного медицинского страхования.
2.5. Расчет по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по дополнительному согласованию сторон с момента поставки товара в пункт назначения на основании подписанных Сторонами товарных накладных ТОРГ-12 и соответствующих счетов – фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарной накладной «Заказчиком».
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Договором.
2.7. Обязательство Заказчика по оплате Товара Поставщику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Спецификацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести все виды предусмотренных Договором работ и представить все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
3.3.4. Гарантировать качество Товара.
3.4. Поставщик имеет право:
3.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
IV. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом, выданным производителем или независимой сертифицированной лабораторией, либо по требованию Заказчика, сертификатом соответствия.
4.2. Количество фактически отгруженного Поставщиком Товара определяется Сторонами по товарно-транспортной накладной.
4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. №П-6 (в редакции от 14.11.1974 г., с изменениями от 22.10.1997 г.).
4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. №П-7 (в редакции от 14.11.1974 г., с изменениями от 22.10.1997 г.).
4.5. При наличии у Заказчика претензии по количеству и качеству Товара, Заказчик вправе в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара направить претензию по юридическому адресу Поставщика. Претензии, предъявленные после указанного срока, не рассматриваются.
4.6. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным в момент сдачи Товара Заказчику, что подтверждается оформленными актами приема-передачи, товарной накладной, подписанными уполномоченными представителями Сторон. Передача Товара осуществляется при предъявлении уполномоченным представителем Заказчика доверенности, подтверждающей наличие соответствующих полномочий.
4.7. В случае необоснованного отказа Заказчика от получения закупленного и поставленного Товара согласно Приложению №1 к настоящему Договору, Заказчик возмещает Поставщику все понесенные и подтвержденные документально убытки, связанные с закупкой и доставкой неполученного Заказчиком Товара.
4.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика на Заказчика с даты передачи Товара, что подтверждается датами актов приема-передачи, товарных накладных, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени (далее - неустойки) составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком его каждого отдельного обязательства, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Поставщик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 1% от цены Договора.
5.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.7. При нарушении законодательства при исполнении Договора Поставщик за свои действия несет административную, уголовную ответственности, а также возмещает ущерб, нанесенный окружающей среде.
VI. Порядок разрешения споров, претензии сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
6.2. Все претензии между сторонами должны предъявляться письменно. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений, а также срок рассмотрения претензии.
6.3. В случае, если в установленный в претензии срок письменного ответа на письменную претензию не поступило, претензия считается принятой и обоснованной.
6.4. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Новгородской области.
VII. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 28.02.2023 года включительно. В случае если к окончанию срока действия настоящего Договора у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.
7.2. Изменение и расторжение Договора допускается по письменному соглашению сторон, решению судебного органа или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения.
8. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Спецификация (описание объекта закупки) (приложение № 1).
VIII. Адреса, реквизиты и подписи
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору
от «____» __________________2023 года № _____
Спецификация на поставку Товара
- Посмотреть таблицу с даннымиСумма: ___________________________________________________
- Посмотреть таблицу с данными’‡_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПриложение № 1
к документации об электронном аукционе
Техническое задание
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
- Посмотреть таблицу с даннымиПри оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее:
1) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 5 и/или 6, участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, которое не должно быть ниже минимального значения, установленного в столбце 5, и не должно превышать максимальное значение, установленное в столбце 6.
2) При установлении заказчиком вариантов значений показателей (характеристик) в столбце 7, участник закупки должен указать один из требуемых заказчиком вариантов (указание нескольких вариантов значений будет расценено как не предоставление конкретного значения показателя (характеристики) предлагаемого товара, соответствующего значению, установленному документацией).
3) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 8 и/или 9, которые определяются диапазоном, участник закупки должен указать диапазон значений показателя (характеристики) предлагаемого товара, при этом такой диапазон должен включать в себя значения, установленные заказчиком в столбцах 8,9.
4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 10, которые не могут изменяться, участник закупки должен указать конкретное значение показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком.
5) Единицы измерения показателей (характеристик) предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать установленным заказчиком в столбце 11.
Срок поставки – в течение 15 дней с даты подписания договора.
Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новгородская область, рп.Любытино, ул.Советов, д.143
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Не определен
#273351726 |
388 522
|
7 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#242579848 |
45 800
|
срок истек
- 13.04.2023 |
|
Тендер №242579673
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
|
Электронный аукцион
#242579673 |
11 639
|
срок истек
- 29.03.2023 |
Не определен
#242579670 |
21 679
|
срок истек
- 31.12.2023 |
|
Тендер №242579482
Поставка дезинфицирующих средств (План график)
|
Не определен
#242579482 |
90 825
|
срок истек
- 31.12.2023 |
Запрос котировок
#242579471 |
2 987 604
|
срок истек
- 04.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#241934673 |
77 596
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 30.03.2023 |
|
Электронный аукцион
#241913649 |
11 684
|
срок истек
20.03.2023 21.03.2023 |
|
Электронный аукцион
#241236141 |
21 500
|
срок истек
15.03.2023 16.03.2023 |
|
Тендер №240900621
Поставка бензина Аи-92 (с результатом)
|
Электронный аукцион
#240900621 |
58 320
|
срок истек
10.03.2023 13.03.2023 |
Электронный аукцион
#240660120 |
150 000
|
срок истек
06.03.2023 14.04.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |