Описание тендера: | на поставку туалетного мыла (с результатом) |
Сумма контракта: | 11 629,80 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.03.2023 |
Окончание: | 05.04.2023 07:00:00 |
Тендер №: | 242576142 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Оренбургская область / Курманаевка |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Оренбургская область / Курманаевка |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: на поставку туалетного мыла
Цена контракта: 11 629,80 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мыло туалетное твердое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Да Марка мыла Детское (Д) | 11629.8 | 258.44 | 45 | Килограмм |
Электронный документ, полученный из внешней системы.rtf | 13 КБ | 07.04.23 16:24 | Действующая |
2023.011298 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.doc | 37 КБ | 28.03.23 00:00 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 28.03.2023 №0853500000323002516.html | 20 КБ | 28.03.23 00:00 | Действующая |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.docx | 9 КБ | 28.03.23 00:00 | Действующая |
онмцк.docx | 11 КБ | 28.03.23 00:00 | Действующая |
проект договора мыло.docx | 38 КБ | 28.03.23 00:00 | Действующая |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- Посмотреть таблицу с данным讬æªxxОбоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора для нужд ГБУЗ «Курманаевская РБ»
на поставку туалетного мыла
На основании статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», был осуществлен расчет начальной (максимальной) цены Договора.
Расчет начальной (максимальной) цены договора путем метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
- Посмотреть таблицу с даннымиДата подготовки обоснования НМЦД: 20.02.2023 г.
Контрактный управляющий Н.А.Швецова__________________ Контактный телефон: (35341)-21237
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 28.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть002516
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, с. Курманаевка, ул. Ст. Разина,1
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, указанных в ч.8 и 8.1 ст.96 № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться независимой гарантией, выданной в соответствии с требованиям ст.45 № 44-ФЗ, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к нему не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии, установлены в ст.45 № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию, указанную в ч.2 и 3 ст.45 44-ФЗ, а также дополнительную информацию, указанную в ПП РФ от 08.11.2013 N1005. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 № 44-ФЗ. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в настоящем извещении с обязательным указанием соответствующего назначения платежа в платежном поручении; факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты; денежные средства должны быть перечислены до заключения контракта
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации" Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование - Отделение Оренбург Банка России//УФК по Оренбургской области г. Оренбург
"Номер корреспондентского счета"
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Нет
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Объект закупки
Российский рубль
Итого: 11629.80 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
Не установлены
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 2023.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №
на поставку туалетного мыла
Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
С.Курманаевка ____________2023г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курманаевская Районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивана Юрьевича Журавлёва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______ ______ __ __ ___ ____ ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), заключили по результатам проведения аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «__» ____________ 20__ года №_______________________, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона (или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме) от «__» ___________ 20__ г. настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку туалетного мыла (далее Товара), а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договор составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______)рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Договора включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара. [1]
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Договором.
При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей95 Закона N 44-ФЗ.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.3. Источник финансирования Договора - Средства бюджетных учреждений (Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области) .
2.4. Оплата каждой партии Товара, к настоящему Договору (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, представленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке предусмотренного частью 13 статьи 94 №44-ФЗ.
2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить товар по местонахождению Заказчика в соответствии с условиями договора в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в п. 4.1 договора, за свой счет.
Поставка должна быть осуществлена в соответствии с режимом работы склада Заказчика:
- до 16.00 (по местному времени Заказчика) в период с понедельника по четверг,
- до 12.00 (по местному времени Заказчика) в пятницу.
Возможность поставки с 13.00 до 14.00 должна быть дополнительно согласована с Заказчиком.
3.1.2. Поставить Заказчику товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.
3.1.3. Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве и с характеристиками согласно Приложению №1 к договору. Товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в употреблении.
3.1.4. По результатам поставки партии товара Заказчику, в срок, установленный в п. 4.1. договора, сформировать с использованием единой информационной системы документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика.
Вышеуказанные документы должны быть сформированы в ЕИС по результатам поставки товара Заказчику, в срок, установленный в п. 4.1. договора, и в случае их отсутствия в ЕИС или их некорректного оформления, требующего внесения изменений в документ о приёмке, Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки товара соразмерно сроку просрочки предоставления недостающего документа.
3.1.5. Устранить замечания к поставленному товару, заменить товар ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном разделом 5договора. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.
3.1.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
3.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 договора при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном договором.
3.2.3. Выполнить иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по договору.
3.3.2. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями договора.
3.3.3. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями договора.
3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору.
3.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.
3.4.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени).
3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
4. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней со дня отправки Заявки. Общий срок поставки товара: с момента заключения договора до 22 ноября 2023 г.
4.2. Место поставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОренбургская область, с. Курманаевка, ул. Ст. Разина,1
4.3. Поставка и разгрузка товара осуществляются силами и средствами Поставщика или за счет Поставщика непосредственно на склад Заказчика. Склад Заказчика находится в подвале здания.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, дату и планируемое время поставки. Сообщение может быть направлено Заказчику любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления.
5.2. По результатам поставки товара Заказчику, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, с соблюдением единых форматов электронных документов и открытых форматов для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Федеральным казначейством.
Указанный документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.3. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Срок проведения экспертизы не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, указанного в п. 5.2 договора, сформированного по результатам поставки товара.
По окончании экспертизы поставленного товара силами Заказчика Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, или, в случае привлечения экспертов, экспертных организаций, оформляется заключение по результатам внешней экспертизы, содержащее вывод о соответствии товара условиям договора.
5.4. Приемка товара осуществляется представителями приемочной комиссии Заказчика после проведения экспертизы поставленного товара.
Приемка товара осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар.
5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, предусмотренным договором. Одновременно проверяется соответствие наименования и характеристик товара с учетом выводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы.
5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.
Если Поставщик передал меньшее количество товара, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара. В случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, превышающих срок действия договора, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
Срок проведения экспертизы входит в срок приемки товара, так что совокупный срок приемки не может превышать20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
5.5. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, по окончании проведения экспертизы поставленного товара и оформления заключения по результатам экспертизы, члены приемочной комиссии Заказчика подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Причинами для мотивированного отказа от подписания документа о приемке могут послужить нарушения Поставщиком условий договора по наименованиям, количеству, характеристикам товара, его упаковке и (или) маркировке, стране происхождения товара и другие нарушения требований, установленных договором.
После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
5.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
5.9. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика документов, указанных в пункте 3.1.4 договора, срок приемки поставленного товара отодвигается соразмерно задержке предоставления соответствующих документов или исправления недостатков.
5.10. Подписанные всеми уполномоченными лицами документы, указанные в пункте 3.1.4 договора, являются основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пени).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пени).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.10-6.12 договора):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.14. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.15. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
6.16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
6.17. В случае если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пеню), Заказчик вправе производить оплату по договору за вычетом размера начисленной неустойки (штрафа, пени).
6.18. Ответственность сторон, прямо неурегулированная положениями договора, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.19. Начисленные Поставщику, но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону, однако не позднее чем через 10 (десять) дней с момента их начала.Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, стороны вправе расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (от цены, по которой заключается договор – в случае заключения договора по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, но не менее размера аванса).
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора или от цены заключаемого договора (если договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Если начальная максимальная цена договора составляет 15 миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в вышеуказанном размере (в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора или от цены заключаемого договора (если договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона№ 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки.
8.2. В случае если в соответствии с п. 8.1. настоящего договора обеспечение исполнения договора установлено, обеспечение исполнения настоящего Договора обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Договором, включая:
- исполнение основного обязательства по поставке Товара;
- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;
- соблюдение срока поставки;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Договором и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Договором.
8.3. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиямистатьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
8.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.6. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора новое обеспечение исполнения настоящего Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Договора, в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
8.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Договора применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
8.8.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего договора применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего договора в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
8.9. В случае заключения настоящего Договора с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Все изменения оформляются подписания сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания сторонами.
9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации и положениями частей 8-23 и 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
При этом основаниями для одностороннего отказа от исполнения договора для Заказчика являются:
- отказ Поставщика передать Заказчику товар;
- если поставка товара потребует больших временных затрат, превышающих срок действия договора, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору (п. 5.4.3. договора);
- нарушение Поставщиком требований к качеству товара, характеристикам товара, стране происхождения товара, отказ Поставщика поставить товар с характеристиками, указанными в договоре.
9.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ.
9.5. При изменении и (или) расторжении договора стороны руководствуются положениями Закона № 44-ФЗ.
10. АНТИКОРРУПЦИОНАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях.
10.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону. Вуведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
10.4. При нарушении одной стороной антикоррупционных обязательств другая сторона имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещение ущерба.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2023 г. (включительно).
11.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности, возникшей в результате ненадлежащего исполнения обязательств, как в период действия договора, так и выявленного после окончания срока действия договора. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по договору, в том числе обязательств сторон в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом №44-ФЗ.
12.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
12.3. Все не урегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникающие в результате исполнения договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.
12.4. При изменении у какой-либо из сторон адресов (реквизитов), номеров телефонов, через которые сторонами осуществляется взаимодействие и обмен информацией по договору, банковских реквизитов, такая сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения; в противном случае сторона, не получившая уведомления в срок и предоставившая исполнение своего обязательства по договору по прежним адресам (реквизитам), банковским реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом, а не уведомившая сторона обязана возместить все убытки, вызванные не уведомлением.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. К договору прилагается и является неотъемлемой частью:
- Приложение №1 - Спецификация.
13. Адреса и платежные реквизиты сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1к гражданско-правовому договору
№_____ от «____»_____20___г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с даннымиРасходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку товара указываются в государственном (муниципальном) договоре (договоре) в зависимости от условий такого договора, устанавливаемых заказчиком ↑
2023.011298
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению, требования к участникам закупки
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
(данный пункт подлежит применению и участник закупки обязан предоставить указанную информацию только в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения допуска происходящих из иностранных государств отдельных видов медицинских изделий, являющихся объектом закупки, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102).
ж) При осуществлении закупки пищевых продуктов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях подтверждения страны происхождения пищевых продуктов, являющихся объектом закупки участник закупки должен указать (декларировать):
- страну происхождения и производителя пищевых продуктов. Наименование страны происхождения пищевых продуктов указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
- сертификат о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
(данный пункт подлежит применению и участник закупки обязан предоставить указанную информацию только в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения допуска пищевых продуктов, являющихся объектом закупки, и происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832).
з) При осуществлении закупки программного обеспечения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
- порядковый номер реестровой записи в реестре российского программного обеспечения, подтверждающую происхождение программ для электронных вычислительных машин и баз данных из Российской Федерации, за исключения случая указания заказчиком в описании объекта закупки конкретного программного обеспечения;
- порядковый номер реестровой записи в реестре евразийского программного обеспечения сведений о программах для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждающую, что программа для электронных вычислительных машин и баз данных относится к государству - члену Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), за исключения случая указания заказчиком в описании объекта закупки конкретного программного обеспечения.
(данный пункт подлежит применению и участник закупки обязан предоставить указанную информацию только в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлен запрет на допуск происходящего из иностранных государств (за исключением программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) программного обеспечения и (или) права на него для целей осуществления закупки, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 и если в техническом задании содержится описание поставляемого (используемого) программного обеспечения).
и) При осуществлении закупки товаров, входящих в перечень утвержденный Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик учитывает информацию о стране происхождения поставляемого товара, указываемую участником закупки в составе заявки в соответствии с пп. «б» п. 2 настоящих Требований.
В случае отсутствия в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных в пп.а)-з) настоящего пункта, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
- характеристики поставляемого товара указываются в полном соответствии с показателями, установленными заказчиком в описании объекта закупки, при этом участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик, указанных в описании объекта закупки.
-характеристики предлагаемого участником закупки товара и товарный знак (при наличии у товара товарного знака) могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;
- характеристики поставляемого товара участник закупки обязан указывать только в случае установления в описании объекта закупки (Техническом задании) требований к характеристикам закупаемого товара (максимальных и (или) минимальных значений показателей товара, а также значений показателей, которые не могут изменяться) и только по тем позициям товаров, в которых не указан товарный знак (или не установлено требование оригинальности запасных частей к имеющемуся оборудованию обозначенным товарным знаком) или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (Техническом задании).
- характеристики предлагаемого участником закупки товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) не включаются в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
2. Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
3. При необходимости указания в заявке на участие в закупке информации о наименовании страны происхождения товара, участник закупки должен руководствоваться следующими требованиями: участник закупки должен однозначно, определенно и недвусмысленно указать на то, что страной происхождения товара является определенная страна (государство), при этом указываются официальное наименование страны (государства) в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.
Указание на регион страны, часть страны, населенный пункт, определенный географический объект без указания на наименование страны не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявке наименования страны происхождения товара.
Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника закупки, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявке страны происхождения товара.
4. Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
5. При осуществлении закупки лекарственного средства, участник закупки должен предоставить в составе заявки документ, подтверждающего соответствие лекарственного средства требованиям законодательства, в случае если данный документ указан в п.1 п.п.2(в) настоящих Требований. При этом в случае отсутствия в государственном реестре лекарственных средств и (или) регистрационном удостоверении международного непатентованного или химического или группировочного наименования лекарственного препарата участник закупки должен предоставить регистрационное удостоверение с указанным в нем составом лекарственного средства, соответствующего объекту закупки.
6. В случае, если в настоящем извещении об осуществлении закупки установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).
7. В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Описания объекта закупки, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии заявки на основании информации, содержащейся в государственном реестре.
8. В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
9. В случае осуществления закупок лекарственных средств:
При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
В случае если в Описании объекта (Техническом задании) закупки в описании товара включенного в Каталог товаров, работ, услуг указано несколько различных значений одной из характеристик, участнику необходимо выбрать из них одно значение, если весь объем поставляемого товара будет соответствовать указанному значению характеристики, или, если к поставке предлагается товар, части объема которого будут соответствовать различным значениям характеристики, указанным в Описании объекта закупки, указываются все данные значения.
Устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
участник закупки не является иностранным агентом;
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#280667601 |
283 027
|
6 дней
26.09.2024 04.10.2024 |
|
Тендер №280682005
поставка мыла туалетного
|
Малая закупка
#280682005 |
21 168
|
2 дня
26.09.2024 30.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №242576130
Приобретение моющих и чистящих средств для детского сада (с результатом)
|
Запрос предложений
#242576130 |
680 844
|
срок истек
28.03.2023 04.04.2023 |
Тендер №242576101
Приобретение хозяйственные и строительное материалы/ (с результатом)
|
Запрос предложений
#242576101 |
138 900
|
срок истек
28.03.2023 02.04.2023 |
Тендер №242576069
Хозяйственное мыло (с результатом)
|
Запрос предложений
#242576069 |
5 000
|
срок истек
28.03.2023 05.04.2023 |
Электронный аукцион
#242576012 |
133 284
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
- 05.04.2023 |
|
Тендер №242575966
Порошок стиральный (с результатом)
|
Запрос предложений
#242575966 |
25 000
|
срок истек
28.03.2023 04.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №242557862
на поставку чистящего порошка (с результатом)
|
Электронный аукцион
#242557862 |
4 584
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.03.2023 05.04.2023 |
Единственный поставщик
#242547749 |
438 582
|
срок истек
23.03.2023 23.03.2023 |
|
Тендер №242307396
ГБУЗ "КУРМАНАЕВСКАЯ РБ" объявляет тендер: на поставку стиральной машины
|
Малая закупка
#242307396 |
48 999
|
срок истек
- 24.03.2023 |
Тендер №241890819
Поставка продуктов питания
|
Малая закупка
#241890819 |
515 593
|
срок истек
- 21.03.2023 |
Единственный поставщик
#241850448 |
859 954
|
срок истек
- 31.03.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |