Тендер - Поставка хозяйственных товаров. №242537037

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка хозяйственных товаров. (с результатом)
Сумма контракта:	99 278,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	28.03.2023
Окончание:	31.03.2023 10:00:00
Тендер №:	242537037
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Легкая промышленность / Хозяйственные изделия Строительство, недвижимость и архитектура / Строительные материалы, оборудование и инструменты Химия / Химические элементы и соединения Химия / Бытовая химия Офис, дом / Канцелярские принадлежности
ОКПД2:	(203012130) Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные (203022120) Шпатлевки (203022220) Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) (222921000) Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см (235220110) Гипс строительный (329119120) Кисти технические
Регион:	Сибирский ФО / Омская область / Омск
Регион поставки:	Сибирский ФО / Омская область / Омск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров.
Цена контракта: 99 278,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Ацетон; Характеристика - Качественная	774	129	6	Л;ДМ3
2	Валик; Характеристика - Качественная	1965	131	15	ШТ
3	Валик; Характеристика - Качественная	2235	149	15	ШТ
4	Кисть; Характеристика - Качественная	1584	264	6	ШТ
5	Кисть; Характеристика - Качественная	320	32	10	ШТ
6	Кисть; Характеристика - Качественная	480	48	10	ШТ
7	Кисть; Характеристика - Качественная	740	74	10	ШТ
8	Краска; Характеристика - -	4740	790	6	ШТ
9	Лак; Характеристика - -	6300	630	10	ШТ
10	Лента техническая с липким слоем; Материал основы - Полипропилен; Длина рулона - ? 60000.0000000000 Миллиметр, < 70000.0000000000 Миллиметр; Ширина - ? 10.0000000000 Миллиметр, < 20.0000000000 Миллиметр; Толщина - < 0.0500000000 Миллиметр; Материал клеевого слоя - Акриловый клей; Наличие армирования - Нет; Количество клеевых сторон - 1.0000000000; Лента окрашенная - Нет	894	149	6	РУЛ
11	Растворитель; Характеристика - Качественная	534	89	6	ШТ
12	Уайт-спирит; Характеристика - -	690	69	10	БУТ
13	Шпатлевка; Характеристика - Качественная	434	434	1	ШТ
14	Волмаслой 30 кг; Характеристика - -	936	468	2	ШТ
15	Краска; Характеристика - -	37765	1079	35	ШТ
16	Краска; Характеристика - -	33250	1330	25	ШТ
17	Краска; Характеристика - -	1767	589	3	ШТ
18	Краска; Характеристика - -	3870	1290	3	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Омска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Результаты тендера

Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

12 КБ

14.04.23 13:35

Действующая

ДОГОВОР хоз.товары — проект.docx	27 КБ	28.03.23 05:36	Действующая
Техническое задание на краску.xlsx	14 КБ	28.03.23 05:36	Действующая

Скачать все файлы

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 26», в лице директора Синичниковой Тамары Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________, в лице директора _____________________________________________ действует на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров(далее – товар) в соответствии с номенклатурой, в количестве и по цене согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).

Стоимость товаров и порядок расчетов

Сумма договора составляет: 99278,00 (Девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) руб. 00 коп., в т.ч НДС не облагается

Оплата стоимости товара производится Заказчика путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней с момента получения товара со склада Поставщика на основании счета и универсального передаточного документа.

Цена договора включает в себя полную стоимость поставляемого товара, в том числе затраты на перевозку, страхование товара, хранение на таможенных складах, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования средства бюджетного учреждения

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Порядок поставки и приемки поставляемого товара

Доставка товара осуществляется по адресу: г. Омск, Лесной проезд, д.5

Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком универсального передаточного документа.

3.4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: качество и безопасность товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным для такого товара.

3.5. Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификатом соответствия).

3.6. Товар должен иметь упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.7. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на товар, должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа Заказчиком.

3.8. При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в универсальном передаточном документе, договоре. При приемке товара по качеству Заказчик осматривает товар и проверяет соответствие характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в договоре. Приемка товара должна быть осуществлена в срок, не превышающий 5 (пять) дней с момента поставки товара Заказчику. В случае выявления Заказчиком факта поставки товара, несоответствующего требованиям по количеству (комплектности) и/или качеству, Заказчик составляет акт об обнаружении таких несоответствий.

3.9. Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества. Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика уведомления с требованием замены, при этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой, возлагаются на Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

Поставщик:

обязан передать Заказчику товар на условиях, установленных договором;

обязан передать Заказчику оригиналы универсального передаточного документа и счета, предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара: декларацию (сертификат) соответствия (в случае, если требование об обязательном подтверждении качества для товара установлено законодательством Российской Федерации) и (или) иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. При этом под своевременностью предоставления информации понимается ее предоставление в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

Заказчик:

вправе проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего договора;

обязан оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Рассмотрение и разрешение споров

Все споры и разногласия решаются путем переговоров, если Стороны в течение 10 (десяти) дней не достигнут соглашения, споры рассматриваются в претензионном порядке.

В отношении всех претензий, направляемых в отношении исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, сторона, которой адресована претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту заключения настоящего договора только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования спора – 30 (тридцать) дней.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 года.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является спецификация (Приложение № 1 к настоящему договору).

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

10.1. Заказчик: Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 26»

- Посмотреть таблицу с данными

10.2. «Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с данными

11. Подписи Сторон

«Заказчик»:

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 26»

______________________ Т.Г.Синичникова

М.П.

«Поставщик»:

__________________________

____________________

М.П.

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273011489 Открытый отбор организации, способной выполнить работы по наработке катализатора Selectum OLG 101 для нужд ООО "Газпромнефть-КС" согласно требованиям технического задания.. Номер: № 01-1007436-380-2024	Отбор #273011489	См. док.	1 день 21.05.2024 05.06.2024
Тендер №273274701 Лакокрасочные материалы	Электронный аукцион #273274701	221 800	7 часов 24.05.2024 04.06.2024
Тендер №273315802 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта" объявляет тендер: Поставка технических газов с доставкой по адресу: г. Омск, ул. Карбышева, д. 1/1. Поставка технических газ...	Запрос цен #273315802	См. док.	11 часов 24.05.2024 04.06.2024
Тендер №273533006 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 55 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" объявляет тендер: Поставка химических препаратов	Электронный аукцион #273533006	91 589 Обеспечение контракта: 10%	1 день 28.05.2024 05.06.2024
Тендер №273533121 Поставка химических препаратов	Электронный аукцион #273533121	91 589 Обеспечение контракта: 10%	1 день 28.05.2024 05.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242536980 Поставка антигололедного реагента (План график)	Не определен #242536980	2 038 200	срок истек - 31.12.2023
Тендер №242536891 Поставка канцелярских товаров (План график)	Не определен #242536891	См. док.	срок истек - 31.12.2023
Тендер №242536623 04. Газы (Служба ЭТВО) 221 (с результатом)	Запрос предложений #242536623	369 000	срок истек 28.03.2023 02.04.2023
Тендер №242536417 ЗАПЧАСТИ (с результатом)	Малая закупка #242536417	30 197	срок истек 28.03.2023 28.03.2023
Тендер №242536387 Поставка тест полосок (План график)	Не определен #242536387	См. док.	срок истек - 31.12.2023

Тендеры из региона Омск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242537027 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения с МНН Тикагрелор для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (Реестровый номер 230962)	Электронный аукцион #242537027	1 779 053 Обеспечение заявки: 17 791	срок истек - 06.04.2023
Тендер №242537026 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения с МНН Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] (Реестровый номер 230968)	Электронный аукцион #242537026	1 921 000 Обеспечение заявки: 19 210	срок истек - 05.04.2023
Тендер №242536988 Поставка реагентов для КДЛ (XXXV) (Реестровый номер 230703) (с результатом)	Электронный аукцион #242536988	389 559 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 948	срок истек 28.03.2023 05.04.2023
Тендер №242536971 Поставка реагентов для КДЛ (XXXV) (Реестровый номер 230703)	Электронный аукцион #242536971	389 559 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 948	срок истек - 05.04.2023
Тендер №242536942 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения с МНН Омализумаб (Реестровый номер 230961)	Не определен #242536942	См. док.	срок истек - 05.04.2023

Тендер - Поставка хозяйственных товаров. №242537037

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Омск