Тендер - Масло моторное и специальные жидкости для автомобиля №242535064

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_по_ГОЗ_новый ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Государственный контракт на поставку масла моторного и специальных жидкостей для автомобиля

№____________________________ ИГК__________________________________

г. Томск «____»_________2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области, выступая от имени Российской Федерации (ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Томской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Маслова Романа Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Золотое Руно», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ярлыкова Д.В., именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом «Поставщик» принимает на себя обязательство поставить масло моторное и специальные жидкости для автомобиля (далее по тексту Контракта – товар), а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить данный товар в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Количество, качественные характеристики, цена поставляемого товара, устанавливаются Сторонами в спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Доставка товара производится путем самовывоза Государственным заказчиком с адреса «Поставщика»: г.Томск, ул. Иркутский 75А, в срок – не более 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

1.4. Контракту в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» присваивается идентификатор. Идентификатор Контракта подлежит указанию в платежных документах, а также в документах, которые подтверждают возникновение обязательств Поставщика и перечень которых определяется Министерством финансов РФ.

2.СУММА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Товар оплачивается «Государственным заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.

2.4. Сумма, подлежащая уплате «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.5. Цена настоящего Контракта составляет 3359,00 (три тысячи триста пятьдесят девять рублей 00 копеек с НДС / НДС не облагается на основании п. НК РФ).

Цена Контракта на период действия Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев предусмотренных п. 1.1, 1.2. ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.6. Оплата «Государственным заказчиком» фактически поставленного «Поставщиком» товара осуществляется на основании счета, счет-фактуры (при наличии), выставленных «Поставщиком» с приложением подписанной «Государственным заказчиком» товарной накладной.

2.7. Срок оплаты «Государственным заказчиком» поставленного товара должен составлять не более 30 дней с даты подписания «Государственным заказчиком» документа о приемке (товарной накладной).

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте.

2.9. В настоящем Контракте указываются цены, включая стоимость товара, расходов по доставке, тары, упаковки, маркировки, страхования, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей за счет «Поставщика».

3.УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ И ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Поставка товара производится одной партией по адресу «Поставщика», указанного в п. 1.3. настоящего контракта. Поставка товара производится транспортом и за счет «Государственного заказчика».

3.2. Обязанность «Поставщика» передать товар «Государственному заказчику» считается исполненной в момент передачи товара «Государственному заказчику» на месте назначения товара, указанного в п.3.1. контракта. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность по передаче товара «Государственному заказчику».

3.3. «Поставщик» имеет право исполнить обязательство досрочно по письменному согласованию с «Государственным заказчиком».

3.4. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товара, не обремененный правами третьих лиц.

3.5. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию:

счёт;

счёт-фактуру (при наличии);

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для «Поставщика» и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика».

3.6. В случае, если документы, указанные в пункте 3.5. Контракта, не переданы «Поставщиком» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.7. Обязательство «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается исполненным после подписания сторонами товарных накладных.

3.8. Этап исполнения Контракта соотносить со сроком поставки и оплаты товара, указанными в Контракте.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Поставщик» обязуется:
- самостоятельно поставить товар в соответствии с условиями Контракта;
- обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока;
- исполнять требования законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
- заключить договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;
- соблюдать режим использования отдельного счета, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;
- указывать в распоряжении идентификатор государственного контракта, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;
- обеспечить исполнение предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений;
- обеспечить соответствие товара, поставляемого по Контракту, обязательным требованиям, установленным Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом;
- обеспечить качество товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиями Контракта;
- обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе;
- представлять по запросу Государственного заказчика, контролирующего органа информацию о цене предлагаемого к поставке товара, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по исполненным Контрактам;
- обеспечить соответствие в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере.
- соответствовать в течение всего срока действия государственного контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;
-гарантировать государственному заказчику передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров);
-предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном головным исполнителем исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 275-ФЗ;
- досрочно исполнить обязательства по государственному контракту (контракту), при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции;
- обеспечить соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе и условиям, установленным контрактом;
- представлять по запросу головного исполнителя предложение о цене на продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах по исполненным контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе);
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

«Государственный заказчик» обязуется:

- принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- использовать для расчетов по Контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном банке Поставщику, при наличии у такого Поставщика договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком, в соответствии с требованиями пп. «З» п. 2 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований;

- осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара по Контракту;

- осуществлять контроль качества поставленного товара на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта;

- принять поставленную продукции, соответствующей требованиям, установленным государственным контрактом, и оплате этой продукции на указанных в нем условиях;

- осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности, полученных при выполнении государственного контракта.

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе;

4.3. «Поставщик» вправе:

- требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара;

4.4. «Государственный заказчик» вправе:

- требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом; - требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков товара;

- осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика;

4.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

4.6. «Поставщик» гарантирует соответствие единым требованиям, установленным ст. 31 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия «Государственного заказчика» с «Поставщиком» в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе:

приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта;

оплату «Государственным заказчиком» поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

взаимодействие «Государственного заказчика» с «Поставщиком» при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения «Поставщиком» или «Государственным заказчиком» условий Контракта.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ОФОРМЛЕНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства.

6.2. По факту приемки товара «Государственный заказчик» подписывает товарную накладную.

Для проверки предоставленных Головным исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами в течение 3 рабочих дней после поставки товара Головным исполнителем. Для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта Государственный заказчик создает приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам экспертизы в течение 2 рабочих дней после проведения подписывается акт экспертизы.

В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.3. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, и устранено Головным исполнителем

6.4. Фактом приемки товара является подписание сторонами товарной накладной.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. «Поставщик» гарантирует:

-соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

-устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

-что поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7.2. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать условиям настоящего Контракта.

Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» («Грузополучателя») о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

Под скрытыми дефектами Стороны понимают дефекты, происхождение которых связано с некачественным изготовлением и выявление которых с помощью применяемых методов и средств контроля в технологическом процессе изготовления невозможно.

7.3. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет «Поставщика».

7.4. Грузополучатель обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

7.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства «Поставщика» по Контракту не прекращаются.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик» (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в редакции Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 (далее по тексту - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Контракту, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.д.). О наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга.

8.15. Уплата Сторонами неустойки (пени, штраф) не освобождает их от исполнения или надлежащего исполнения обязательств установленных государственным контрактом.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Перечень случаев отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств:

- отказ «Поставщика» передать «Государственному заказчику» товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение «Поставщиком» требований к качеству товара, а именно обнаружение «Государственным заказчиком» неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, или других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение «Поставщиком» в разумный срок требования «Государственного заказчика» о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение «Поставщиком» сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.4. При исполнении Контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, техническиеи функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническимии функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

9.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.9. Особенности порядка принятия сторонами Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта при осуществлении закупки товара по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию, письма - 7 дней с момента получения.

11.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

11.3 Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

12.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

12.4. Поставщик предупрежден об ответственности по ст.14.55 КоАП РФ за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

12.5. Поставщик гарантирует соответствие единым требованиям, установленным ст. 31 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13 СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.07.2023 года.

Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара по Контракту;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация на поставку товара

по контракту

- Посмотреть таблицу с данными

«Поставщик» передает в собственность «Государственного заказчика», а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает следующий товар:

Всего наименований 1 (одно), на сумму: 3359,00 (три тысячи триста пятьдесят девять рублей 00 копеек) с НДС / НДС не облагается на основании п… НК РФ).

- Посмотреть таблицу с данными