Тендер - Поставка лекарственных средств, расходных материалов и дезинфицирующих средств для медицинского применения №242533862

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта_на_поставку_лекарст._средств,_расходных_материалов_и_дезинф.средств

ПРОЕКТ

Договор №

на поставку лекарственных средств, расходных материалов и дезинфицирующих средств для медицинского применения

г.Назрань «___»__________2023 г.

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №2 войск национальной гвардии Российской Федерации», в лице директора Чаниевой Пятимат Даудовны, действующей на основании Устава, утвержденного Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 01.09.2016 г. №80 именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, в лице _______________________, действующей на основании_______________, далее именуемый «Поставщик», с другой стороны, и, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ от 05.04.2013 года, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору)

Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии с Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в течение 5 рабочих дней, в следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Назрань, ул.Т.К.Евлоева,7/7, военный городок 3718 (далее - Место доставки).

2. Цена Договора

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Договора составляет ________ (______________) руб. ___ коп., НДС не предусмотрен (в том числе НДС).

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.

По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

3. Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

Поставщик вправе:

требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Заказчик обязан:

предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

• • • Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
    • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

5. Поставка Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика (Телефонный звонок, либо на адрес электронной почты) о времени доставки Товара в Место доставки.

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение№ 2 к Договору).

При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную (ТОРГ 12), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

6. Порядок приемки Товара

• • Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору).

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

7. Качество Товара

Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств Федерального бюджета на 2023 год.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.

8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в течение 3 дней документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Получателями);

г) Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика;

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» - «г» пункта 8.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение рабочих 10 дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Договора.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

9.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.5. 3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 - 9.5 Договора.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.10. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

9.11.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

9.12.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 г.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о Договорной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренного Договором.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде электронного письма по электронному адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

14. Заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

14.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Ингушетия.

14.4. Объекты контроля (Заказчик и Поставщик) и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять в органы государственного финансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления государственного финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов государственного финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы государственного финансового контроля информации, документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов государственного финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, один - для Заказчика.

14.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Акт приема-передачи Товара;

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор

ФГКОУ «НОШ №2 войск национальной

гвардии Российской Федерации»

_______________/П.Д. Чаниева/ _______________/ /

М.П. М.П.

Приложение № 1

к проекту Договора

от «___»_________2023 г.

№___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор

ФГКОУ «НОШ №2 войск национальной

гвардии Российской Федерации»

______________/П.Д. Чаниева/ _______________/ /

М.П. М.П.

Приложение № 2

к проекту Договора

от «___»_________2023 г.

№___________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ

от «___»_________ 20___ №

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №2 войск национальной гвардии Российской Федерации», в лице директора Чаниевой Пятимат Даудовны, действующей на основании Устава, утвержденного Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 01.09.2016 г. №80 именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, в лице _______________________, действующей на основании_______________, далее именуемый «Поставщик», с другой стороны, и, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от « » 20 г. №

Счет-фактура от « » 20 г. №

Копия Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

От Поставщика От Заказчика

_______________ ______________

М.П. М.П.