Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Смолы ионообменные №242530309

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики

Приложение 4

Форма расчёта цены ТКП

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики

Приложение 3

Фирменный бланк организации Начальнику ОМТС АО «АЭХК»

Осину Д.В.

«___» __________ 2023 года №______ (копия Ериной Т.И.)

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Посмотреть таблицу с данными

Рассмотрев направленный Вами запрос ТКП от___________ № _____________ предлагаем Вам поставку смол ионообменных на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень, количество [1] и характеристики товара приведены в Спецификации в формате excel, являющейся неотъемлемой частью настоящего предложения.

Условия исполнения договора, в том числе:

Цена Договора включает в себя стоимость: товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки (в случае, если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием товара – страхование на условиях, определенных договором), все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: Россия, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100.

Форма, срок и порядок оплаты товара: оплата производится Покупателем в следующем порядке:

на условиях 100 % предоплаты в течение 10 календарных дней с момента заключения договора обеими сторонами, на основании выставленного счета Поставщиком.

Срок поставки товара: не более 45 календарных дней с даты получения предоплаты.

Товар доставляется в место поставки следующим видом транспорта: автотранспортом______(указывается вид транспорта).

Настоящим подтверждаем, что в случае заключения с нами договора, договор будет заключен по форме, приложенной к запросу ТКП на условиях и цене, указанных в данном предложении. Внесение изменений протоколом разногласий допускается только при условии, если разногласия носят технический характер (исправление арифметических и грамматических ошибок).

Срок действия предлагаемой цены 90 календарных дней с даты направления данного ТКП.

Настоящим подтверждаем, что в настоящем ТКП не предлагаем к поставке товары согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик вправе не заключать с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе в любой момент принять решение не заключать с нами договор в случае выявления нахождения нас, или изготовителей предлагаемого к поставке товара в перечне физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае заключения договора с АО «АЭХК» мы обязуемся представить:

- копии документов о государственной регистрации:

для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на русский язык (данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на русский язык);

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (если договор подписывается по доверенности, то также предоставляется такая доверенность);

- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

- копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;

- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;

или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

- сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с документами, подтверждающими данные сведения.

В случае заключения договора с АО «АЭХК» мы обязуемся отразить информацию о данной сделке в налоговой/бухгалтерской отчетности, в соответствии со счет-фактурой/УПД, своевременно сдать налоговую/ бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, исполнить обязанности по уплате налогов.

Приложение: Спецификация в формате excel.

Руководитель организации ______________________________________ Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

Проектом договора предусмотрен толеранс, в зависимости от нормы упаковки производителя, но в спецификации необходимо указать требуемое Заказчиком количество, в соответствии с запросом. ↑

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

В целях формирования начальной цены для организации закупки в интересах АО «АЭХК» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку смол ионообменных (далее - ТКП).

Количество закупаемого товара, а также технические характеристики продукции (товара) описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки являются:

цена договора включает в себя стоимость: товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки (в случае, если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием товара – страхование на условиях, определенных договором), все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

условия оплаты:

Оплата Товара производится Покупателем на условиях 100 % предоплаты в течение 10 календарных дней с момента заключения договора обеими сторонами, на основании выставленного счета Поставщиком.

место поставки продукции (товара):

Россия, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100.

срок поставки товара: не более 45 календарных дней с даты получения предоплаты.

В случае заинтересованности прошу Вас в срок в течение 7 рабочих дней включительно с даты регистрации данного запроса направить коммерческое предложение в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу) и заполнить форму расчета цены ТКП согласно приложению № 4 к запросу.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции (товара) в рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

Проектом договора предусмотрен толеранс, в зависимости от нормы упаковки производителя (не более чем ± 10%), но в ТКП необходимо указать требуемое Заказчиком количество, в соответствии с настоящим запросом

Цену единицы продукции и общую цену договора просим указать минимально допустимыми для Вашей организации, т.к. по условиям данной закупки будет выбран поставщик, предложивший наименьшую стоимость продукции при условии сопоставимости по техническим характеристикам, срокам поставки, условиям оплаты и т.п., и только с выбранным поставщиком будут проведены переговоры по снижению цены, улучшению условий закупки в пользу Заказчика.

Для адресных ТКП: ТКП необходимо оформить по образцу (приложение № 3 к письму) на бланке организации, подписать уполномоченным лицом, заполнить Спецификацию (приложение № 4 к письму) и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Для электронных ТКП: ТКП необходимо сформировать при помощи функционала электронной торговой площадки и прикрепить к ТКП ценовое предложение, оформленное по образцу (приложение № 3 к письму), на бланке организации, подписанное уполномоченным лицом.

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для АО «АЭХК».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи приложении настоящего письма Ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) АО «АЭХК» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для АО «АЭХК», отдельно указав их в тексте ТКП.

Дальнейшая закупка будет проводиться с использованием Цифрового решения «Бриф».

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: 1. Техническое задание

2. Проект договора.

3. Образец ТКП.

4. Форма расчет цены.

5. Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Фамилия Имя Отчество исполнителя

(код) номер телефона исполнителя

Технические_характеристики

1

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:

Смолы ионообменные

Ангарск

2023

2

Техническое задание

Предмет закупки:

Смолы ионообменные

для АО «АЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 2.2. Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Смолы ионообменные (в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не

восстановленным, не являться выставочным образцом.

Товар не должен быть обременен правами третьих лиц.

Остаточный срок хранения товара на момент поставки должен составлять не менее

80% от указанного в Приложении № 1 настоящего технического задания.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

20.16.59.320

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

В соответствии с Приложением № 1 к ТЗ.

Подраздел 2.2. Требования к маркировке

По ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для катионитов)).

По ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс Изменениями №1, 2, 3, 4, 5 (раздел 4 пункта 4.1-4.2 (для

анионитов)).

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

По ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для катионитов)).

По ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс Изменениями №1, 2, 3, 4, 5 (раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для

анионитов)).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1. Порядок сдачи и приемки

В соответствии с требованиями проекта договора.

Подраздел 3.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Товара

Одновременно с передачей товара Поставщик направляет Покупателю комплект

документов, включающий в себя:

- товарную накладную (по форме № ТОРГ–12) или универсальный передаточный

документ (далее – УПД);

- транспортную накладную, товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру или УПД;

- счет на оплату;

- документы о качестве (сертификаты, паспорта качества завода-изготовителя с

печатью завода-изготовителя, подписью или штампом технического контроля, а

также заверенные печатью и подписью Поставщика);

4

- заверенные Поставщиком копии грузовых таможенных деклараций со штампом

таможенной службы «выпуск разрешен» (в случае поставки импортного товара).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар транспортируют транспортными средствами всех видов в соответствии с

правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Крепление и транспортировка товара не должны допускать нарушения его

целостности, сохранности и внешнего состояния.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранят в закрытых, прохладных и сухих складских помещениях в условиях,

обеспечивающих их сохранность.

Товар должен храниться в закрытых помещениях, защищающих от прямого

воздействия солнечных лучей, органических растворителей, смазочных масел, кислот

и других веществ на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и при

температуре не выше 35°С.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не относится к опасным продуктам.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, изложенным в

Приложении № 1 технического задания.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные

законодательные акты России закупаемый товар не должен содержать

озоноразрушающих веществ и материалов, перечень которых утвержден

Правительством России.

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Вся сопроводительная документация, направленная Покупателю, проверена на

легитимность к поставляемому товару.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

АО «АЭХК»

Расшифровка сокращения

Акционерное общество

5

«Ангарский электролизный химический комбинат»

Начальник ОМТС

Д.В. Осин

Экономист ОМТС

Т.И. Ерина

6

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

№

п/п

1.

2.

Наименование

Тип, марка

Ед. изм.

Кол-во

Срок поставки

Место

поставки

Гарантийный срок

Смола

2

ионообменная

анионит

марка АВ-17-8чС

сорт высший

Форма ОНГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кг

560

В соответствии

с требованиями

проекта

договора.

В

соответствии

с

требованиями

проекта

договора.

не менее 12 месяцев

со дня изготовления.

3

Смола

ионообменная

катионит

марка КУ-2-8чС

Форма Н+

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кг

560

В соответствии

с требованиями

проекта

договора.

В

соответствии

с

требованиями

проекта

договора.

не менее 12 месяцев

со дня изготовления.

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь

рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования

производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят

по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в Спецификации Приложении №1 к

Технического задания.

7

Технические_характеристики

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «АЭХК»

от __________№ ___________

Договор поставки

г. Ангарск «___»___________202__ г.

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность, ФИО, действующего на основании Устава/ доверенности с датой выдачи, с одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице должность, ФИО, действующего на основании Устава/ доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

А.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара по цене, в порядке и на условиях, определенных Договором.

А.2. Товар – имущество, поставляемое по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 1), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 2)/соответствующие по наименованию, номенклатуре, техническим характеристикам (химические показатели и т.д) Спецификации.

А.3. Настоящий договор заключен по итогам проведения ____________________________ (указывается способ закупки), в соответствии с Протоколом заседания Закупочной комиссии № _________ от ________ г.

Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)

Б.1. Цена Договора – ... рублей, включая НДС в размере … рублей.

Б.2. НДС – ... рублей или привести основание освобождения от НДС.

Б.3. Условия оплаты – Оплата с авансированием.

Размер авансового платежа: ... рублей, включая НДС в размере … рублей..

Оплата производится Покупателем в следующем порядке: на условиях 100 % предоплаты в течение 10 календарных дней с момента заключения договора обеими сторонами, на основании выставленного счета Поставщиком.

Б.4. Особые условия оплаты: Стоимость фактически поставленного товара может быть пересчитана как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (при отклонении поставленного объема каждой позиции не более чем на ±10%).

В. Условия поставки (статья 3)

В.1. Условия поставки – доставка Покупателю.

Доставка Товара Покупателю осуществляется силами и средствами Поставщика.

В.2. Место поставки – Россия, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, АО «АЭХК».

В.3. Срок поставки – не более 45 календарных дней с даты получения предоплаты.

В.4. Страхование Товара – не требуется.

В.5. Товар доставляется в место поставки следующим видом транспорта: Место для ввода вида транспорта.

В.6. Особые условия поставки: Указанный объем по каждой позиции товара может меняться в зависимости от нормы упаковки производителя не более чем ± 10% от заявленного.

В.7. Целью приобретения товара является: применение в фильтрах установки водоподготовки, для обработки подпиточной воды методом ионного обмена.

В.8. В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» закупаемый товар не должен содержать озоноразрушающих веществ и материалов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации.

Г. Упаковка и маркировка (статья 4)

Г.1. Особые условия упаковки и (или) маркировки: Требования к маркировке: по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для катионитов)); по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс Изменениями №1, 2, 3, 4, 5 (раздел 4 пункта 4.1-4.2 (для анионитов)). Требования к упаковке: по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для катионитов)); по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс Изменениями №1, 2, 3, 4, 5 (раздел 4 пункт 4.1-4.2 (для анионитов)).

Д. Условия приемки Товара (статья 5)

Д.1. Особые условия приемки: отсутствуют. Если имеются специальные требования к ним – указать.

Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)

Е.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня изготовления..

Е.2. Особые условия – отсутствуют. Либо указать при необходимости (при поставке нестандартного оборудования, изделия и/или системы, стандартного промышленного оборудования, сырья, материалов, комплектующих и групп товаров, за исключением нестандартных, условия, предусмотренные ПГД от 21.12.2016 № 10/101/3191-П «О включении требований по охране окружающей среды и экологической безопасности в технические задания на закупку МТР, оборудования, работ, услуг и договоры»).

Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)

Не требуется.

З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

З.1. Срок действия договора: настоящий договор является заключенным с момента его подписания обеими сторонами - момент подписания соответствует более поздней дате из проставленных на титульном листе договора или совместно с подписью одной из Cторон.

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

З.2. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются (пункты 11.1.1-11.1.5 Общих условий Договора применяются). Информация предоставляется по форме Приложения № ___).

Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1 - Выберите элемент.

Адрес электронной почты или реквизиты акта - Место для ввода текста.

З.3. Досудебное урегулирование – требуется.

З.4. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренных
п. 11.7.1 Общих условий Договора будут использоваться следующие адреса
электронной почты:

Покупатель: [адрес электронной почты];

Поставщик: [адрес электронной почты].

З.5. Обмен электронными документами - Стороны пришли к соглашению на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Настоящее соглашение не ограничивает стороны в возможности выставления и получения, указанных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

З.6. Приложения к Договору:

Скорректировать перечень приложений (дополнить или сократить, в том числе, графиком платежей и (или) графиком поставок) или указать «Отсутствуют».

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

Приложение № 3: График поставок.

Приложение № 4: Форма Акта сверки.

Приложение № 5: Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров.

Приложение № 6: Форма акта об отказе от Товара/о частичной приёмке Товара.

Приложение № 7: Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом».

Приложение № 8: Форма акта приёма-передачи Товара.

З.7. Особые условия:

З.7.1 Взаимодействие Сторон в области качества продукции, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Горкорпорации «Росатом в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (Приложение № 7), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

З.7.2 Поставщик обязан проводить аудиты достоверности данных в отношении субпоставщиков. Поставщик обязан обеспечить управление несоответствиями, выявленными в ходе аудита достоверности данных в части оценки соответствия установленным требованиям (приложение № 1 к Единым отраслевым методическим указаниям по аудиту достоверности данных, введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П), в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (указанные локальные нормативные акты расположены по общедоступному адресу http://zakupki.rosatom.ru, в разделе документы по качеству). Поставщик обязан обеспечивать передачу Покупателю результатов проведения аудитов достоверности данных в отношении субпоставщиков.

Поставщик обязан проводить аудиты достоверности данных в отношении субпоставщиков. Поставщик обязан обеспечить управление несоответствиями, выявленными в ходе аудита достоверности данных в части оценки соответствия установленным требованиям (приложение № 1 к Единым отраслевым методическим указаниям по аудиту достоверности данных, введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П), в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (указанные локальные нормативные акты расположены по общедоступному адресу http://zakupki.rosatom.ru, в разделе документы по качеству). Поставщик обязан обеспечивать передачу Покупателю результатов проведения аудитов достоверности данных в отношении субпоставщиков.

Покупатель вправе провести аудит достоверности данных в отношении производителя товара в части оценки его соответствия установленным требованиям (приложения №1/№3 Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П) в порядке, установленном Едиными отраслевыми методическими указаниями по аудиту достоверности данных, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П, группой аудиторов, аттестованных на право проведения аудита достоверности данных, в сроки, установленные Едиными отраслевыми методическими указаниями по аудиту достоверности данных, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П.

Поставщик обязан обеспечить возможность проведения аудита достоверности данных в отношении производителя товара группой аудиторов Покупателя. Поставщик обязан обеспечить принятие производителем товара группы по аудиту достоверности данных Покупателя, организовать её сопровождение и работу, предоставить аудиторам доступ к необходимой информации и документам.

Покупатель обязан направить результаты проведения аудита достоверности данных Поставщику и производителю товара.

Поставщик обязан обеспечить управление несоответствиями, выявленными в ходе аудита достоверности данных в части оценки соответствия установленным требованиям (приложение №1 / №3 Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П), в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (указанные локальные нормативные акты расположены по общедоступному адресу: http://zakupki.rosatom.ru, в разделе «Документы по качеству»), производителем товара.

И. Неотъемлемость Общих условий.

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные Сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Общие условия к договору

№ ___________ от _______________

Общие условия

поставок товаров

(«Общие условия»)

Предмет Договора

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

Цена Договора и условия оплаты

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость:

Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на погрузку и транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара- страхование на условиях, определенных Договором), все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.

Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

Авансовый платеж перечисляется в срок, установленный п. Б.3 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, обеспечения возврата аванса (если это предусмотрено Особенными условиями).

Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии) выплачивается:

2.4.1.1.Для договоров с ценой свыше 5 млн. руб. (с НДС) – оставшаяся часть цены принятого Товара выплачивается не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее 50 календарных дней после приемки товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (далее-товарной накладной)/универсального передаточного документа (далее - УПД)/акта приема-передачи), и предоставления Покупателю счета и надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего Договора;

2.4.1.2.Для договоров с ценой до 5 млн. руб. (с НДС) включительно – оставшаяся часть цены (принятого) Товара выплачивается не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней и не позднее 20 календарных дней после приемки товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего договора;

2.4.1.3.Для договоров, заключенных с Поставщиком - субъектом малого и среднего предпринимательства, а также договоров с единственным поставщиком – организацией Госкорпорации «Росатом», оставшаяся часть цены принятого Товара выплачивается не позднее 30 календарных дней после приемки товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего Договора.

2.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.

2.4.2.1.Для договоров с ценой свыше 5 млн. руб. (с НДС)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть% цены принятого Товара выплачивается не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее 50 календарных дней после приемки Товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего Договора.

2.4.2.2.Для договоров с ценой до 5 млн. руб. (с НДС) включительно▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть% цены принятого Товара выплачивается не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней и не позднее 20 календарных дней после приемки Товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего договора.

2.4.2.3.Для договоров с единственным поставщиком – организацией Госкорпорации «Росатом» 100 % цены принятого Товара выплачивается не позднее 30 календарных дней после приемки Товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего договора.

2.4.2.4.Для договоров, заключенных с Поставщиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, 100 % цены принятого Товара выплачивается не позднее 30 календарных дней после приемки Товара по количеству и качеству (подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД/акта приема-передачи) и предоставления Покупателю надлежаще оформленных счета и документов, предусмотренных п.3.1.1. настоящего договора.

2.5. Банковские расходы.

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

2.6. Дата платежа.

Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя (если иное не предусмотрено в разделе Б Особенных условий Договора).

2.7. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.8. Предоставление счета-фактуры.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.9. Зачет требований.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки/штрафа.

2.10. Отказ от оплаты.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.3- 5.5. настоящего Договора.

2.11. Сверка взаиморасчетов.

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора в случае, если объем операций за квартал и/или задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах по форме в соответствии с Приложением № ___ к договору.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Формулировка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по настоящему Договору на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 15 февраля следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, для чего Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Условия поставки

3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.

3.1.1. Сопровождающая Товар документация.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - Принадлежности):

документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию (руководство) пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в 2 экз. или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

счет на оплату;

счет-фактуру или УПД;

транспортную накладную/товарно-транспортную накладную/копию путевого листа (в случае доставки товара Поставщиком);

заверенные Поставщиком копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен» (в случае поставки импортного товара).

Особенными условиями Договора настоящий перечень может быть сокращен или дополнен.

Поставка товара без документов, предусмотренных настоящим пунктом, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного товара.

Требование Покупателя о возврате указанных выше денежных средств направляется на электронный адрес Поставщика и должно быть исполнено им в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования.

3.1.2. Срок поставки – существенное условие.

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.

В случае если обязательство по поставке обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени Покупателя.

3.1.5. Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.6. Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент приемки товара по количеству и качеству в Месте поставки и подписании товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД/акта приема-передачи обеими Сторонами. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД/акта приема-передачи обеими Сторонами.

3.1.7. Применение пунктов 3.2 – 3.4. Договора.

В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях Договора, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4 настоящего Договора, положения остальных пунктов при этом не применяются.

В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2 – 3.4 настоящего Договора применяются в части, ему не противоречащей.

3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

3.1.10. Предварительное уведомление

В течение 2-х дней с момента отгрузки Поставщик обязан уведомить Покупателя по факсимильной связи или электронной почте об отправке Товара согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные:

- наименование и количество товара, отгрузочные реквизиты грузоотправителя, номер вагона, контейнера, полувагона, платформы (при доставке железнодорожным транспортом);

- наименование и количество товара, реквизиты товарно-транспортной накладной, транспортной накладной (при доставке автомобильным транспортом);

- наименование и количество товара, реквизиты авиационной накладной (при доставке авиатранспортом).

3.2. Поставка с доставкой.

3.2.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки своими силами.

Факт доставки товара подтверждается транспортной накладной/товарно-транспортной накладной, в случае их отсутствия-Актом приема-передачи товара, составленным сторонами по форме приложения № ____ к настоящему Договору. Датой доставки товара является дата получения товара, указанная в транспортной накладной/товарно-транспортной накладной/Акте приема-передачи товара. В случае, если доставленный товар в дальнейшем будет принят Поставщиком по количеству/качеству, дата доставки товара является датой исполнения Поставщиком обязательства в части соблюдения срока поставки.

В случае если передача товара осуществляется представителем Поставщика, не уполномоченным на подписание указанного в настоящем пункте Договора Акта приема-передачи товара, Покупатель не позднее 2-х рабочих дней с даты получения товара направляет на электронный адрес Поставщика, указанный в п.З.4 настоящего Договора, подписанный со своей стороны Акт приема-передачи товара. Поставщик обязан подписать Акт приема – передачи товара и направить его на электронный адрес Покупателя, указанный в п.З.4 настоящего Договора, в срок не позднее 1 рабочего дня после получения указанного Акта – в случае неисполнения Поставщиком указанной обязанности, факт доставки товара подтверждается Актом приёма-передачи товара, составленным Покупателем в одностороннем порядке.

3.2.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.

3.2.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя (если иное не предусмотрено в подразделе В.6 Особенных условий Договора или в графике поставок).

3.2.4. Переход рисков.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

3.3. Поставка с выборкой.

3.3.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.

3.3.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.

3.3.3. Срок выборки.

Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному пунктом В.3. Особенных условий Договора.

3.3.4. Предварительное извещение.

Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.

3.3.5. Переход рисков (общие условия).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной № ТОРГ-12/УПД.

3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:

- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4 настоящего Договора;

- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;

- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;

- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.

3.4. Поставка с передачей перевозчику.

3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.

3.4.2. Обязательства Поставщика.

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД Покупателем.

3.4.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.4.4. Предварительные уведомления.

3.4.4.1. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.

3.4.4.2. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.

3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).

Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до передачи товара Покупателю.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).

Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.

3.6. Переход рисков (при отсутствии страхования Товара).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД/акта приема- передачи Покупателем.

3.7. Переход рисков (при страховании).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по страхованию Товара и передаче страхового полиса Покупателю.

Риски случайной гибели и случайного повреждения незастрахованного (ненадлежаще застрахованного) Товара или Товара, страховой полис на который не был передан Поставщиком Покупателю в установленный срок, несет Поставщик.

Упаковка и маркировка

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки авиа, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Крепление и транспортировка товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния.

4.2. Сопроводительная документация.

Сопроводительная документация на товар должна быть упакована отдельным товарным местом с описью вложений и обозначением: «Документация».

4.3. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Условия приемки Товара

5.1. Общие требования.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в соответствии с п.5.2, 5.3 настоящего Договора. Датой поставки Товара Покупателю является дата приемки Товара по количеству и качеству и подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД/акта приема-передачи обеими Сторонами.

5.2. Сроки приемки Товара.

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем самостоятельно в следующие сроки:

в течение 10 календарных дней с момента поступления Товара в Место поставки при одногородней поставке;

в течение 17 календарных дней с момента поступления Товара в Место поставки при иногородней поставке.

5.3. Отказ от Товара/частичная приёмка Товара [1] .

Факт несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям законодательства, стандартов, технических условий или Договора, оформляется актом об отказе от Товара/о частичной приёмке Товара (в случае несоответствия количества поставленного Товара), составленным по форме Приложения № ___ к настоящему Договору (далее по тексту – акт об отказе от Товара).

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случае, когда Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии принадлежностей) и (или) с ненадлежащей маркировкой и (или) в ненадлежащей таре/упаковке.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара.

Покупатель уведомляет Поставщика о времени и месте составления акта об отказе от Товара. Уведомление Поставщика осуществляется с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение им необходимой информации (письмом на электронный адрес, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и другое) и считается полученным в день его направления Покупателем в адрес Поставщика.

Поставщик обязуется письменно сообщить Покупателю о своем согласии на участие в составлении акта об отказе от Товара (и обеспечить присутствие своего надлежащим образом уполномоченного представителя при составлении этого акта в срок, указанный в уведомлении Покупателя), либо письменно сообщить Покупателю о своем согласии на составление акта без его участия.

Указанное сообщение Поставщик обязан направить на адрес электронной почты Покупателя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя о времени и месте составления акта об отказе от Товара.

При неявке представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении Покупателя, или в случае получения Покупателем от Поставщика согласия на составление акта об отказе от Товара в его отсутствие, Покупатель составляет акт в одностороннем порядке. Один экземпляр акта Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента составления направляет Поставщику.

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям настоящего договора, а также в случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или условиях Договора, подтвержденных актом об отказе от Товара, Покупатель направляет Поставщику соответствующую претензию. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за поставку некачественного Товара и/или за просрочку поставки Товара.

Поставщик обязан в течение 20 календарных дней с даты получения указанной выше претензии от Покупателя за свой счет допоставить недостающее количество Товара, заменить Товар ненадлежащего качества, доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным.

Восполнение недопоставки Товара или замена товара не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества (некомплектного товара), а также за несвоевременную поставку Товара.

В случае, если Товар поставлен с нарушением срока поставки (поставка просрочена, поставка произведена досрочно без согласия Покупателя) Покупатель вправе отказаться от указанного Товара на основании акта об отказе от Товара, составленного им в одностороннем порядке без вызова представителя Поставщика в сроки, указанные в п.5.2 настоящего Договора.

Отказ Покупателя от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

5.4. Последствия подписания акта об отказе.

Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет. Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3 акта об отказе от Товара.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.5. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

5.6. Приемка при необходимости проведения дополнительных работ.

Несмотря на иные положения настоящей статьи, если Договором установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и(или) пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обеспечить шефмонтаж при монтажных и (или) пуско-наладочных работах, обеспечить ввод в эксплуатацию, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной/УПД/акта приема-передачи осуществляются только после завершения соответствующих работ.

Гарантии Поставщика и качество Товара

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю, Товар находится в законном обороте, не состоит в залоге или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия неиспользования Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), не является восстановленным, не являться выставочным образцом.

6.4. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.

6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар готов к эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

Полное соответствие поставляемого Товара общепринятым стандартам качества и условиям Договора;

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на товар в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

6.6. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты поставки.

6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

6.8. Возврат неисправного или дефективного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Договора).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его поставки Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 настоящего Договора инструкций/руководств по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).

Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

Статья 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Термин «обеспечение».

В рамках настоящей статьи 7 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.

7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.3.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи – «гарант»), должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

7.3.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

7.3.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный пунктом 7.3.2 Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

7.3.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно пункту 7.3.3 Договора, при отсутствии документов, перечисленных пунктом 7.3.2 Договора или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 7.3.2 Договора, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.

7.3.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 7.3.1 Договора, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

7.3.6. Обеспечение представляется в следующие сроки:

- обеспечение возврата аванса – в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты аванса, срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- обеспечения исполнения обязательств по договору – в срок не позднее 20 (двадцать) дней с даты заключения договора, срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- обеспечение исполнения гарантийных обязательств – не менее чем за 30 дней до наступления срока поставки Товара.

7.3.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (десяти) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

7.3.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копий доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен договором). Данный абзац применяется, если п. Ж Особенных условий Договора предусмотрено обеспечение в форме банковской гарантии.

Обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:

в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. Ж Договора (в случае наличия удержаний - остатка денежных средств), после расторжения договора по инициативе Покупателя;

в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.

Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

Условиями истребования обеспечения исполнения договора (при обеспечении в виде безотзывной банковской гарантии) является неисполнение, несвоевременное исполнение, некачественное исполнение Поставщиком обязательств по договору.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать положение о том, что основанием для выплаты Гарантом бенефициару денежных средств, предусмотренных в банковской гарантии, является предъявление последним письменного требования, содержащего: утверждение о том, что Принципал нарушил своё (и) обязательство (а) по договору; описание обязательств, в отношении которых Принципал допустил нарушение.

Договор поручительства должен предусматривать, что поручитель отвечает перед кредитором солидарно в том же объеме, как и должник, включая уплату неустойки, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель вправе удержать в безакцептном порядке из суммы обеспечения в форме денежных средств любую задолженность Поставщика по договору, в том числе убытки, штрафы, пени, неустойки, предусмотренные законом и настоящим договором.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. Общая неустойка.

Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана по требованию второй Стороны выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет 0,1% от общей стоимости (включая НДС) неисполненного (исполненного ненадлежащим образом) обязательства (не поставленного в срок товара/не выполненных в срок работ, услуг (этапа работ, услуг), от суммы не перечисленного платежа и начисляется за каждый день просрочки (включая дату фактического исполнения обязательства) на размер задолженности.

Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей, а также при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

В период просрочки для расчёта неустойки не включается период времени, в течение которого Покупателем осуществлялась приемка товара по количеству/качеству (при поставке товара, соответствующего условиям Договора и принятого Покупателем). В случае если товар не соответствует условиям Договора и не принят Покупателем, период времени, в течение которого Покупателем осуществлялась приемка товара по количеству/качеству, включается в период просрочки поставки товара.

8.2. Расчет неустойки при частичной поставке.

В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара при одновременном наличии следующих условий: а) не поставленная часть Товара может быть оценена в соответствии с Договором и б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части. Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается исходя из цены Товара.

8.3. Убытки и неустойка.

В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

8.5. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов-фактур.

В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур (УПД), а также несвоевременного их предоставления/непредоставления Покупателю, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета/не могла быть предъявлена к вычету из бюджета (возмещению) Покупателем, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в размере суммы непринятых налоговым органом налоговых вычетов/суммы налога, которая не могла быть принята к вычету (возмещению) из бюджета Покупателем, а также доначисленных в связи с этим Покупателю сумм пени, штрафов.

8.6. Штрафы.

В случае поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного товара, а также за поставку товара, недостатки которого были выявлены в период гарантийного срока (срока хранения товара), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости (включая НДС) некачественного, некомплектного товара.

В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке товара, непредставления относящихся к товару документов, предусмотренных п.3.1.1 Общих условий Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены договора (включая НДС).

В случае неисполнения Поставщиком обязательств по замене брака (доукомплектованию) товара в срок, установленный Договором, он уплачивает Покупателю штраф в размере 5% стоимости (включая НДС) некачественного (некомплектного) товара.

В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по проведению сверки расчетов, предусмотренного п.2.11 Общих условий Договора, Поставщик несет ответственность в виде уплаты пени в размере 1000 рублей за каждый день нарушения обязательства.

В случае нарушения Поставщиком срока возврата Покупателю денежных средств в случаях, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности (включая НДС) за каждый день просрочки.

8.7. Если при приемке товара будет обнаружено повреждение (недостача) товара, нарушение целостности тары (упаковки) ответственность за недопоставку (повреждение) товара перед Покупателем несет Поставщик.

8.8. В случае нарушения Поставщиком предусмотренного (ных) настоящим Договором срока (ов) поставки товара (ов), Поставщик обязан возвратить Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания соответствующего срока поставки сумму аванса, не закрытого подписанными Покупателем товарными накладными по форме № ТОРГ-12/УПД/ актами приёма-передачи, либо согласовать с Покупателем график погашения данного аванса.

В случае возврата суммы аванса Поставщиком Покупателю на основании абзаца первого настоящего пункта Договора, оплата стоимости поставленного Поставщиком с нарушением срока поставки товара (если он будет принят Покупателем) осуществляется Покупателем в порядке, предусмотренном п.2.4.2 настоящего Договора.

8.9. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора возвратить Покупателю сумму аванса, не закрытого подписанными Покупателем товарными накладными по форме № ТОРГ-12/УПД/ актами приёма-передачи, и(или) оставшуюся после зачета стоимости принятого Покупателем товара.

8.10. За неисполнение Поставщиком в установленный договором срок обязанности по направлению Покупателю письма о подтверждении факта получения им уведомления Покупателя о наличии лимита финансирования по настоящему договору (если Особенными условиями настоящего Договора предусмотрена такая обязанность Поставщика), а также за неисполнение Поставщиком в установленный договором срок обязанности по направлению Покупателю сообщения, предусмотренного п.5.3 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде уплаты штрафа в размере 5% от цены договора, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей за каждый факт нарушения.

8.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также за просрочку исполнения Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения (обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от размера обеспечения, указанного в п.Ж Особенных условий настоящего Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.

10.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.

10.2. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения срока поставки более чем на 30 календарных дней;

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (данный пункт применяется при наличии у Поставщика таких обязательств);

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3) прекращаются.

10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Окончание срока действия договора не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств, а также от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особыми условиями).

11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

Вся переписка в рамках исполнения Договора (в том числе предоставляемые Поставщиком обеспечения исполнения договора) ведётся сторонами на русском языке.

11.4. Применение реквизитов.

Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в Особенных условиях Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все неблагоприятные последствия, убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Особенных условиях Договора, несет виновная Сторона.

11.5. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.6. Направление уведомлений.

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны.

Стороны обязаны обеспечить получение направленной им корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Договоре, и несут риски ее неполучения - в случае необеспечения Стороной получения данной корреспонденции, датой ее получения является: при направлении корреспонденции на адрес электронной почты – день ее направления другой Стороной; при направлении корреспонденции почтой России - дата поступления корреспонденции в почтовое отделение по месту нахождения Стороны.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

11.7.1. Все документы к Договору могут быть переданы по факсу или по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

11.7.2. Поставщик не вправе без письменного согласия Покупателя передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

11.7.3. Подсудность.

11.7.3.1. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного в п. З.4 Особенных условий, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.3.2. Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

11.7.3.3. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпораций «Росатом» сроком на 2 (два) года.

11.7.3.4. Соблюдение претензионного порядка

Если пункт З.3 Особенных условий предусмотрено досудебное урегулирование, обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии с приложением обосновывающих документов. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

11.7.3.5. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).

11.8. О разумном сроке.

Стороны договорились о том, что если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями Договора установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий десяти (10) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

11.9. О пропуске сроков.

Пропуск стороной установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает такую сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.

11.10. Стандартное рабочее время.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8.00 час. до 17.00 час. (понедельник-четверг) и с 8.00 до 16.00 час. (пятница) в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

11.11. Наименования статей и пунктов и ссылки на них.

Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.

Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общей или Особенной части Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.)

11.12. Заверения об обстоятельствах, налоговая оговорка.

11.12.1. Каждая Сторона, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик заверяет Покупателя, что представитель Поставщика, совершающий настоящую сделку, имеет все необходимые разрешения и полномочия для ее совершения.

11.12.2. Поставщик в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя в том, что:

он надлежащим образом поставлен на учет для целей налогообложения, в том числе в объеме, в котором это необходимо для целей уплаты налогов в соответствующем налоговом органе по месту своего нахождения в Российской Федерации;

он соблюдает законодательство Российской Федерации в отношении уплаты обязательных платежей, в том числе всех видов налогов; у Поставщика не имеется неисполненных обязательств по уплате налогов, срок уплаты которых наступил на дату заключения настоящего Договора; Поставщик производит все удержания, которые необходимо было произвести в отношении или в счет любого налога, из всех платежей, которые он осуществлял, и подавал отчетность по всем таким удержаниям;

он располагает достаточными средствами для исполнения обязательств по договору;

среди контрагентов Поставщика на дату заключения настоящего Договора отсутствуют организации (поставщики товаров, работ, услуг и пр.) с признаками «недобросовестного налогоплательщика»;

он не имеет целью использовать противозаконную схему, не заключал никакую сделку или соглашение и не использовал никакие особые режимы налогообложения или налоговые льготы, основной целью которых было уклонение от какого-либо налогового обязательства, снижение его размера или отсрочка исполнения такого налогового обязательства, или
которые приведут к возникновению какого-либо обязательства по уплате дополнительных налогов на основании положений по предотвращению неуплаты налогов, включая концепции необоснованной налоговой выгоды или недобросовестного налогоплательщика;

целью настоящего договора является исполнение обозначенных в нем обязательств Сторон, и Поставщик не преследует цели неуплаты (полной или частичной) и (или) зачета (возврата) суммы какого-либо применимого налога. Информация, отраженная в настоящем договоре, а также в документах, которые Стороны будут оформлять в дальнейшем во исполнение Договора, соответствует действительной воле сторон, и стороны при заключении Договора намерены произвести полное исполнение обязательств, принятых на себя по Договору.

Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему претензий со стороны налоговых органов из-за действия или бездействия Поставщика или привлеченных им третьих лиц, в том числе об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС (признании расходов по налогу на прибыль организаций).

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур/УПД в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре/УПД (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), а также за нарушение любых других положений налогового законодательства РФ, в результате которого налоговые органы предъявили претензии и требования к Покупателю.

Указанные в настоящем пункте договора убытки возмещаются Поставщиком Покупателю в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов.

11.13. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Статья 12. Противодействие коррупции

12.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Покупатель информирует Поставщика о принципах и требованиях Единой отраслевой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (далее – Политика). Заключением Договора Поставщик подтверждает ознакомление с Политикой по нетерпимости к коррупционным проявлениям. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) и (или) бенефициаров другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление). Вторая Сторона по договору обязана представить письменное подтверждение, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти, либо предоставить иную информацию. Указанное подтверждение (информация) должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 рабочих дней с даты получения Уведомления.

12.3. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечни лиц, указанные в постановлениях Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанными постановлениями Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим гарантирует, что в рамках настоящего договора он не поставляет товары/оборудование согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Поставщик настоящим уведомлен и согласен с условием, что в случае поставки товаров/оборудования согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

МП

Приложение № 1 к Договору поставки
№___________ от «___» ___________ 202__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки
№___________ от «___» ___________ 202__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Комплект поставки

(Здесь же при необходимости следует предусмотреть особые требования к упаковке, маркировке, технической документации и прочему (в части, не предусмотренной Особенными и Общими условиями Договора)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки
№___________ от «___» ___________ 202__ года

ГРАФИК ПОСТАВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки
№___________ от «___» ___________ 202__ года

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

_____________________ /___________/»

м.п

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ________________ ПОСТАВЩИК_________________

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель контрагента_____________________________________________ Ф.И.О.

(подпись, дата)

* В таблице указывается информация о контрагенте, цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также название и реквизиты подтверждающих документов

** 1.1, 1.2 и т.д. - собственники и руководители контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.1.2.1 и т.д. - собственники и руководитель организации 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника

*** Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций.

Указывается размер уставного капитала согласно учредительным документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации;

Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рубля по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.

В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (только серия и номер документа);

Для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции). Бенефициар (реальный собственник) – физическое или юридическое лицо, получающее от использования активов Общества доход и имеющее фактические полномочия по управлению Обществом. В случае если конечным бенефициаром (реальным собственником) является участник (акционер) или руководитель Общества, в соответствующем столбце указываются все статусы данного лица. В случае если контрагент по договору физическое лицо или ИП, бенефициаром является это же физическое лицо или ИП.

***** Соглашение (договор); устав, учредительный договор; приказ (решение) о назначении (избрании) руководителя; иные документы по усмотрению контрагента.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ__________________ ПОСТАВЩИК___________________

Приложение № 6 к Договору поставки

№ ____________ от «___»___________202__года

- Посмотреть таблицу с данными

Дата составления ________

Организация – Покупатель товара: АО «АЭХК», ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

Место составления акта: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер), строение 100.

Осмотрен груз (товар), прибывший по сопроводительным документам:

товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД от ____ № _________,

транспортная накладная (товарно – транспортная накладная от _________ №__________).

Удостоверение о качестве (сертификат): №

Отправитель груза (товара): указать наименование отправителя, указать адрес отправителя, ИНН: указать ИНН отправителя.

Поставщик груза (товара): указать наименование поставщика, указать адрес поставщика, ИНН: указать ИНН поставщика.

Получатель товара АО «АЭХК»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100

Дата отправки груза (товара) со склада отправителя: указать дату.

Договор поставки: указать номер от указать дату.

Дата и номер телефонограммы или письма о вызове Поставщика: указать номер от указать дату.

Представители Покупателя и Поставщика, составившие настоящий акт:

От Покупателя:

Заместитель генерального директора по закупкам и логистике ___________( И.О. Фамилия)

От Поставщика:

- должность представителя поставщика – И.О. Фамилия,

действующего на основании - указать наименование документа и его реквизиты.

По сопроводительным документам значилось

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и время, ч. мин.

- Посмотреть таблицу с данными

Произведен осмотр указанного груза (товара) на соответствие требованиям договора поставки от указать номер от указать дату., при котором установлены следующие несоответствия поставленного/ых товара (ов) требованиям, предъявляемым к их/его качеству/количеству требованиями законодательства, стандартов, технических условий или условиями Договора:

Фактически поставлены:

- указать наименование товара – указать количество;

Приводится подробное описание несоответствия.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ__________________ ПОСТАВЩИК___________________

- Посмотреть таблицу с данными

Выводы по результатам осмотра груза (товара):

________________ (указать наименование и количество товара), поступившие в АО «АЭХК», не соответствуют требованиям законодательства, стандартов, технических условий и/или условиям Договора поставки от ___________ № ______________по качеству/количеству.

Считать непригодными для использования ________________ (указать наименование и количество товара), в связи с чем Покупатель отказывается от приёмки указанного товара. Поставщик обязан обеспечить возврат указанного товара своими силами и за свой счет/Поставщиком не поставлен товар (указать наименование) в количестве __________.

Считать годными для использования ________________ (указать наименование и количество товара).

Покупателю направить поставщику претензию о допоставке недостающего количества товара/замене товара ненадлежащего качества/доукомплектовании некомплектного товара либо замене его комплектным.

Поставщику указать наименование поставщика произвести замену несоответствующего по качеству товара (указать наименование) в количестве_______ на качественный, соответствующий требованиям законодательства, стандартов, технических условий и/или условиям договора.

Перечень прилагаемых документов:

Товар, признанный непригодным для использования, принят Покупателем на ответственное хранение указать дату.

Подписи сторон:

Заместитель генерального директора

по закупкам и логистике АО «АЭХК» ФИО

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ__________________ ПОСТАВЩИК___________________

Приложение № 7

к договору № _________ от «__»_______20___ года

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы

управления качеством Госкорпорации «Росатом»

1. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).

1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управление несоответствиями, осуществляется Сторонами посредством функционала [2] Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

1.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в пункте 1.1 настоящего Приложения к договору процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

Поставщик до начала работы в ЕОС-Качество самостоятельно:

изучает требования Методических указаний по применению ЕОС-Качество, расположенного по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству»;

проходит тестирование при осуществлении первичного входа в ЕОС-Качество;

изучает инструкции участника процесса по работе с несоответствиями и/или контрольными операциями, размещенными на вкладке «Справочная информация» в разделе «Инструкции» ЕОС-Качество;

проходит обучение по работе в ЕОС-Качество с применением видео курсов «Обучающие материалы для пользователей», размещенным на вкладке «Справочная информация» в разделе «Обучение» ЕОС-Качество, с прохождением по окончании обучения обязательного тестирования.

Покупатель по запросу Поставщика, направленному по электронной почте в адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, оказывает ему на безвозмездной основе методическую помощь при возникновении вопросов, связанных с прохождением обучения по работе в ЕОС-Качество и тестированием.

1.4. Документы [3] , формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в пункте 2 настоящего Приложения к договору.

1.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в пункте 3 настоящего Приложения к договору.

1.6. Поставщик обязан включать в договоры [4] с Субисполнителями [5] , привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 1.1-1.6 настоящего раздела, о применении [6] ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися [7] изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 1.1 – 1.6 настоящего раздела.

Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» [8] .

Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

• Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.
• Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.
• Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.
• УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
  в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями
  ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.
• При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.
• Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить
  квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: ttps://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.
• Cервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа УКЭП – отсоединенная».
• Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
• Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.
• Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.».

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) руб. 00 коп за каждый случай такого нарушения.

3.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика
к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы
в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; [9]

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай такого нарушения.

3.3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) [10] .

3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщика направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [11] .

3.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщика направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) [12] .

3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество срок.

3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие
в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

3.9. Нарушение Поставщиком требований по использованию
ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество, перечисленных в настоящем приложении, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных настоящим договором, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №8 к Договору

N ___________ от «___» ___________ 20__ года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № ____ от «___» _____________ 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и АО «АЭХК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик доставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение N 1 к Договору):

______________________________________________________ (описание Товара)

Одновременно с товаром Поставщиком передана, а Покупателем получена следующая сопроводительная документация на товар:

- счет-фактура от «___»__________20___№ _____________/УПД

- товарная накладная формы № ТОРГ-12 от «___»__________202___ №________

______________________________________________________(иная документация)

Настоящий акт подтверждает факт передачи товара от Поставщика к Покупателю, но не является подтверждением его приемки Покупателем по качеству/количеству. Приемка товара по количеству/качеству осуществляется в соответствии с положениями статьи 5 Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ__________________ ПОСТАВЩИК___________________

Порядок оформления факта несоответствия товара условиям договора, указанный в настоящем пункте договора, является обязательным для сторон в случае, если ими не применяется порядок, указанный в п.З.7.1 настоящего договора. ↑

Функционал ЕОС-Качество, введенный в постоянную эксплуатацию, автоматизирующий указанные процессы в рамках деятельности по обеспечению и контролю качества. ↑

Электронные документы, оформляемые при использовании функционала ЕОС-Качество в процессе осуществления деятельности по обеспечению качества. ↑

Договоры по продукции, перечисленной в п. 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество. ↑

Субисполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое привлекается Исполнителем для выполнения обязательств по данному договору как поставщик/изготовитель продукции, исполнитель работ/услуг. Терминология уточняется в зависимости от используемой по тексту договора. ↑

Условия, указанные в п. 1.1-1.5, распространяются на Субисполнителей, являющихся изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ (условия, указанные в п. 1.1-1.5, подлежат исполнению Субисполнителем, если Субисполнитель является изготовителем продукции и/или непосредственным исполнителем работ, указанных в п. 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество). ↑

Если Субисполнитель не является изготовителем продукции и/или непосредственным исполнителем работ, указанных в п. 3.5 Методических указаний, то он транслирует условия в п. 1.1-1.6 на организации (субисполнителей следующих уровней), привлекаемых им в рамках данного договора. ↑

Условия включаются в заключаемый договор в качестве раздела договора или отдельного приложения «Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество». ↑

Данный пункт включается/применяется случае, если Исполнитель не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Исполнитель не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Исполнитель не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Исполнитель является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Технические_характеристики

СПИСОК РАССЫЛКИ

- Посмотреть таблицу с данными