Тендер - Покупка строительных материалов №242525822

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- ПРОЕКТ -

ДОГОВОР № __

на покупка строительных материалов

г. Тольятти «___» ________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31» (МБУ «Школа № 31»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – «Заказчик»), в лице директора Трунькиной Аллы Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику строительные материалы(далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Спецификацией (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и наусловиях договора.

1.2.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.3.Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара,количество Товараопределены в Техническом задании (Приложение № 1 Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек(, в том числе НДС – ____, ) / (, НДС не облагается на основании _______________ НК РФ и _______, ) и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:

• • стоимость Товара;
  • стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);
  • стоимость доставки, включая расходы на погрузку и упаковку Товара
  • стоимость упаковки (тары);
  • расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
  • стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);
  • все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

2.1.2. Оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения Договора, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанного в п.2.1. Договора.

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в срок не более 15 дней с даты подписания заказчиком акта приемки товара без замечаний на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной (товарным накладным).

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

2.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства,предусмотренного Договором, заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за

вычетом начисленного размера неустойки (пени, штрафа).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ.

Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести изменения в заявку. Заказчик вправе указать в заявке время, в течение которого необходимо осуществить поставку товара.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.

3.3. Место доставки Товара: б-р Кулибина, 13.

3.4. Срок поставки Товара: до 30апреля 2023г..

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы:

акт приемки товара (2 экземпляра);

счет (счет-фактуру);

копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7. Договора.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5. Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договор.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в п.3.5. Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

5.КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Качество, технические характеристики Товара,функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товараи иные показатели Товара,должны соответствовать Спецификации, условиям Договора и действующему законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта приемки товара.

6.2. Поставщик не позднее, чем за день до момента доставки Товара должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке.

6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации;

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5. Договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товараэксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора (отдельным этапам исполнения Договора). Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 5 рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный п.6.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.6. По окончании приемки Товара Заказчик подписывает акт приемки товара, либо направляетмотивированный отказ от подписания акта приемки товара. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора акт приемки товаране подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком акта приемки товара.

6.7. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара (гарантийного срока).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000,00 рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12. Заказчик вправе удерживать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4. Договора;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

7.14. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п.4.4. Договора;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Договора, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договор или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Законом 44-ФЗ, в том числе:

9.1.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

9.1.2. По соглашению Сторон может быть увеличено (уменьшено) предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства РФ, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

9.1.3. Иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.

9.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.7.13. Договора, более чем на ____ дней.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

Обстоятельством непреодолимой силы признается введение органом власти ограничения из-за коронавирусной и (или) иной инфекции.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2023г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме.

11.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.

11.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.7. В случае изменения реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга о таких изменениях в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

11.8. Исполнением Договора в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.

12.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Срок гарантии составляет 1 год.(срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем).

12.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приемки товара. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

12.3. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

12.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение ______ рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложение № 1 – Техническое задание

13.2. Приложение № 2- Спецификация.

13.3. Приложение №3-Единые требования к участникам закупки

13.4. Приложение №4- Декларация о соответствии требования к участникам закупки,

установленным заказчиком

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №___ от «__» __________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование поставляемых товаров: покупку строительных товаров

2. Количество поставляемых товаров: согласно спецификации (приложение №2 к техническому заданию).

3. Место поставки товаров:г. Тольятти, б-р Кулибина, 13.

4. Сроки (периоды) поставки товаров: поставка товара осуществляется Поставщиком до 30.04.2023г.

5. Требования к количеству товара: количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Приложении №1.

6. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Возможность изменения диапазона параметров, указанных в Приложении № 1 технического задания не допускается. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

Приложение № 1 к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № _____ от «__» __________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору от _____ №______

Единые требования к участникам закупки

-Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности* (требование устанавливается в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; во всех остальных случаях требование неоходимо удалить!!!)

- Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом;

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- Отсутствие реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к договору от _____ №______

Декларация о соответствии требования к участникам закупки,

установленным заказчиком

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие в закупке_______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности* (требование устанавливается в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; во всех остальных случаях требование неоходимо удалить!!!)

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Подпись

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319842242 Поставка мыла	Электронный аукцион #319842242	50 000 Обеспечение контракта: 0.5%	4 дня 15.12.2025 23.12.2025
Тендер №319878184 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ СО «ТГП №2»	Электронный аукцион #319878184	571 000 Обеспечение контракта: 0.5%	5 дней 16.12.2025 24.12.2025
Тендер №319960016 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "П...	Электронный аукцион #319960016	823 400 Обеспечение контракта: 0.5%	6 дней 17.12.2025 25.12.2025
Тендер №319999293 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С. СТАРЫЙ БУЯН" объявляет тендер: Предметом настоящего контракта является поставка хозяйственных товаров (д...	Запрос предложений #319999293	158 455	16 часов 17.12.2025 19.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242525573 Бытовая химия	Малая закупка #242525573	9 400	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242525489 Поставка лакокрасочных материалов для проведения месяца благоустройства	Малая закупка #242525489	382 891	срок истек - 28.03.2023
Тендер №242525434 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕНЕЦКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)	Единственный поставщик #242525434	563 281	срок истек 27.03.2023 -
Тендер №242525315 # Краска водно-дисперсионная (Лакокрасочные материалы), # Краска водно-дисперсионная (Лакокрасочные материалы), # Краска водно-дисперсионная (Лакокрасочные материалы), # Краска водно-дисперсионная (Лакокрасочные материалы), # Краска водно-дисперсионная ...	Запрос предложений #242525315	См. док.	срок истек - 25.04.2023
Тендер №242525271 хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #242525271	40 750	срок истек 27.03.2023 04.04.2023

Тендеры из региона Самарская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242525814 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 726/ОАЭ-ЦД/23 на право заключения договора поставки кондиционеров с выполнением раб...	Аукцион #242525814	1 030 065	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242525813 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 930/ЗКТЭ-ЦДТВ/23 на право заключения договора оказания услуг по разработке проекта ...	Запрос котировок #242525813	952 800	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242525810 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 921/ЗКТЭ-КБШ/23 на право заключения договора оказания услуг по клинингу фасадных ок...	Запрос котировок #242525810	144 276	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242523847 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОХВИСТНЕВОЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка запорной арматуры и фиттингов стальных	Запрос предложений #242523847	263 192	срок истек - 06.04.2023
Тендер №242523619 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 906/ЗКТЭ-ЦТ/23 на право заключения договора оказания услуг по проведению мониторинг...	Запрос котировок #242523619	300 907	срок истек - 04.04.2023