Описание тендера: | ЗАПЧАСТИ |
Сумма контракта: | 40 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 27.03.2023 |
Окончание: | 28.03.2023 18:08:00 |
Тендер №: | 242525122 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Ульяновская область / Ульяновск |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Ульяновская область / Ульяновск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: ЗАПЧАСТИ
Цена контракта: 40 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАПЧАСТИ.Запчасти на авто | 40000 | 40000 | 1 | УСЛ ЕД |
проект договора Запчасти 2023.doc | 30 КБ | 27.03.23 18:12 | Действующая |
Государственный контракт
на поставку товаров №
г. Ульяновск «_____» ________ 2023 г.
Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ КП–1 УФСИН России по Ульяновской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Павлова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _________________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с учетом ч. 15 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. N44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий государственный контракт (далее - договор) о нижеследующем
4.1. Для приемка товара по количеству и качеству Поставщик предоставляет Государственному заказчику следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д. (при наличии);
б) декларация о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
в) счет, выставленный Заказчику;
г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру / УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика),
4.2. Поставщик обязан согласовать с Государственный заказчиком точное время и дату поставки любым способом, не запрещенным действующим законодательством.
4.3. Поставщик обязан передать Государственному заказчику товар, комплектность и качество которого соответствует Контракту, Техническому заданию, обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в Контракте. Товар должен быть идентифицирован для целей Контракта путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.
4.4. Государственный заказчик может проводить экспертизу соответствия результатов поставки условиям Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения эксперта, экспертной организации срок экспертизы может быть продлён.
4.5. В течение одного рабочего дня после завершения экспертизы результатов Контракта Государственный заказчик осуществляет приёмку результатов исполнения Контракта. Приёмка включает, в том числе проверку соответствия характеристик товара, проверку сопроводительных документов, соответствие товара сопроводительным документам. Для приёмки товара Государственный заказчик вправе создать приёмочную комиссию.
4.6. Государственный заказчик вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества Товара (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) Товара без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.). В случае, если законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами предусмотрен специальный порядок контроля качества Товара, Государственный заказчик обязан применить установленный порядок, сохраняя право дополнительно использовать иные методы проверки комплектности и качества Товара.
4.7. По настоящему Контракту допускается выборочная (частичная) проверка качества Товара Государственным заказчиком.
4.8. При отсутствии относящихся к Товару документов, Государственный заказчик приостанавливает экспертизу и приемку товара, принимает продукцию на ответственное хранение, направляет Поставщику требование о представлении документов. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней устранить выявленные нарушения, представив необходимые документы. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.
4.9. При обнаружении несоответствия Товара условиям Контракта о комплектности и/или о качестве Товара Государственный заказчик приостанавливает приемку не более чем на 5 рабочих дней и письменно уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней. В уведомлении указывается причина приостановления приемки. Подтверждением получения уведомления является отчет факса об отправке или электронной почты.
4.10. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 (рабочих) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков товара. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Государственным заказчиком такого требования. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.11. Государственный заказчик вправе предъявлять претензии, связанные с недостатками Товара, в т. ч. в случае обнаружения скрытых дефектов в течение гарантийного срока.
4.12. Возврат, замена Товара несоответствующего требованиям настоящего Контракта, технического задания, в том числе по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.13. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12 (универсального передаточного документа).
4.14. Государственный заказчик, в случае поставки некомплектного и/или некачественного Товара, вправе отказаться от его оплаты, а также отказаться от исполнения договора и направить Поставщику требование об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение договора, требование о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды.
4.15. Непринятие Государственным заказчиком товара более трёх раз признаётся Сторонами ненадлежащим исполнением Поставщиком Контракта и даёт право расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном в разделе 9 Контракта.
5. Упаковка и маркировка
5.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
5.2. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счёт (по требованию Государственного заказчика).
5.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Государственного заказчика.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Государственный заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.1.3. Запрашивать в любое время у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
6.1.4. Осуществлять приемку товара в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
6.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.
6.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.
6.1.7. Требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени, штраф), возмещения ущерба, в том числе затрат на устранение недостатков товара и упущенной выгоды, а также осуществлять иные меры по привлечению к ответственности Поставщика в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
6.2. Государственный заказчик обязан:
6.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику об обнаруженных недостатках товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом товар в соответствии с настоящим Контрактом.
6.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
6.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно поставить товары в надлежащем состоянии, отвечающем условиям Контракта. Данная обязанность распространяется на упаковку и маркировку товара.
6.4.2. Обеспечить погрузку-разгрузку товара и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещения, указанного Государственным заказчиком, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.4.3. Предоставить Государственному заказчику документы, предусмотренные п. 4.1 настоящего Контракта.
6.4.4. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.4.5. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
6.4.6. Заменить товар ненадлежащего качества или доукомплектовать некомплектный товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара.
7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
7.3. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.
7.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
7.5. Срок предоставления гарантий качества товара – не менее 1 (одного) года с момента поставки. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчиком предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.
7.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
- В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.7. Поставщик обязан обеспечить допуск уполномоченных представителей «Заказчика» и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в свою организацию и условий для осуществления ими контроля за исполнением государственного контракта в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
8.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
9. Порядок расторжения Контракта.
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара но не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количество товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количества такого товара.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшение цены Контракта в данном случае
осуществляется в соответствии с Методом сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения ( ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
10. Порядок урегулирования споров.
10.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
10.3. Сторона, которой предъявляет претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменном форме.
11. Прочие условия.
11.1. Поставщик обязан соответствовать в течение всего срока действия государственного контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
11.2.Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3 В случае изменения адресов, банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 рабочего дня в письменной форме.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемены Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правоприемником Поставщика по такому Контракту в следствии реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязательства по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том их объеме и на тех же условиях.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а), пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
11.7. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 –спецификация,
Приложение № 2- отгрузочная разнарядка.
12. Срок действия Контракта.
12,1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2023 г, а в части денежных обязательств до их полного исполнения. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1
к Государственному контракту
№ от « » 2023г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Всего:
Приложение № 2
к Государственному контракту
№ от « » _____________2023 г.
Отгрузочная ведомость
Всего:
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#274875420 |
23 571 800
Обеспечение заявки:
235 718 |
1 день
18.06.2024 26.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274880569 |
23 571 800
Обеспечение заявки:
235 718 |
1 день
18.06.2024 26.06.2024 |
|
Тендер №274975702
Химически чистые субстанции
|
Электронный аукцион
#274975702 |
19 415
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Тендер №274975767
Химически чистые субстанции
|
Электронный аукцион
#274975767 |
19 415
|
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Тендер №275149576
Дезинфицирующее средство (Перекись водорода 6%)
|
Электронный аукцион
#275149576 |
54 000
Обеспечение контракта:
5% |
6 дней
21.06.2024 01.07.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#242524981 |
1 860 300
|
срок истек
27.03.2023 03.04.2023 |
|
Запрос котировок
#242524938 |
1 860 300
|
срок истек
- 03.04.2023 |
|
Тендер №242524920
ЗАПЧАСТИ (с результатом)
|
Малая закупка
#242524920 |
40 000
Обеспечение заявки:
2 000 |
срок истек
27.03.2023 28.03.2023 |
Тендер №242524764
поставка лакокрасочных материалов (с результатом)
|
Малая закупка
#242524764 |
17 215
Обеспечение заявки:
861 |
срок истек
27.03.2023 28.03.2023 |
Электронный аукцион
#242524516 |
48 001
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
480 |
срок истек
27.03.2023 06.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №242524920
ЗАПЧАСТИ (с результатом)
|
Малая закупка
#242524920 |
40 000
Обеспечение заявки:
2 000 |
срок истек
27.03.2023 28.03.2023 |
Электронный аукцион
#242524620 |
292 000
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
27.03.2023 05.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#242524606 |
292 000
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 05.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#242522200 |
990 831
|
срок истек
27.03.2023 11.05.2023 |
|
Малая закупка
#242522126 |
14 500
Обеспечение заявки:
725 |
срок истек
27.03.2023 27.03.2023 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |