Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора — главного инженера Калинченко Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №133 от 18.07.2022 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРЕНТ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Олейникова Владимира Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, поставить Заказчику цилиндр ППС 57/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьм.; ППС89/30-140м.; ППС108/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьм. (далее – Товар), в количестве и ассортименте, согласно спецификации (Приложение №1 к договору), а Заказчик принять и оплатить указанный Товар.
ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы, расходы по оформлению необходимых документов, расходы на страхование, тару, упаковку, маркировку, уплату таможенных пошлин (при необходимости) налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
2.3. Расчет за поставку Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Товара, на основании Акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами и счета на оплату.
Источник финансирования — собственные средства Заказчика. 2.4. Стороны выражают свое согласие на осуществление обмена первичными документами, а также счетами-фактурами в электронном виде через Оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота. Электронные документы, содержание которых соответствует требованиям нормативных правовых актов и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. Такие документы принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляются в государственные органы по запросам последних. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. Датой выставления электронного документа признается день, который зафиксирован в подтверждении Оператора о получении файла от продавца при условии, что продавцу от его Оператора пришло извещение, что покупатель этот файл получил. А датой получения покупателем электронного документа является день направления Оператором файла, указанный в подтверждении Оператора при условии, что сам покупатель после получения файла отправил Оператору извещение, подписанное ЭЦП.
Данный пункт не исключает возможности Сторон обмениваться расчетно-платежными документами на бумажном носителе.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 3.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора. 3.2. Способ и место поставки: Ставропольский край г. Зеленокумск ул. 50 лет Октября д.99. 3.3. При поставке товара Поставщик предоставляет следующие документы: - счет; - товарную накладную; - товарно-транспортную накладную; - универсальный передаточный документ; - документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия и т. п.), изложенные на русском языке; - документы о гарантийном сроке. 3.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие надлежащую и своевременную приемку товара, проверить количество и целостность товара, его соответствие сведениям, указанным в накладной. 3.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения товара и подписания Заказчиком или его доверенным лицом документа о приемке товара. 3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором. 4.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара. 4.1.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях предусмотренных законом. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 4.2.2. Обеспечивать своевременную приемку товара по настоящему договору. 4.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора. 4.3. Поставщик вправе: 4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком товара по договору, на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов. 4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 4.3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях предусмотренных законом. 4.4. Поставщик обязан: 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором. 4.4.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРУ 5.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен соответствовать Спецификации и отвечать требованиям качества соответствующего ГОСТ, ТУ, техническому регламенту, СНИП. 5.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п. Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования. 5.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. 5.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором. 5.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, до их передачи Заказчику, лежит на Поставщике. 5.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
ГАРАНТИИ 6.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 6.2. Гарантийный срок на товар определяется исходя из требований, предъявляемым к данному виду товара и должен составлять 12 месяцев. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Ответственность Заказчика: 7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 7.2. Ответственность Поставщика: 7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения. 7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств. 7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства. 7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине. 7.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 7.5. Условия освобождения Сторон от ответственности: 7.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 8.1. По взаимному согласию сторон в рамках договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов. 8.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках договора, от несанкционированного использования, распространения и публикации. 8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.4. Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию по договору третьим лицам только по письменному согласованию с заказчиком. 8.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения услуг по договору между заказчиком и исполнителем, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания этих услуг или его расторжения. 8.6. Стороны обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных сторон при их обработке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств. Срок рассмотрения претензии 15 дней со дня ее получения. 9.2. В случае если в установленный срок не поступит мотивированный ответ на претензию, либо если сторона, ее направившая, считает, что отказ в ее удовлетворении считается необоснованным, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 мая 2023 года, а в части расчетов — до полного исполнения Сторонами обязательств. 10.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением о закупках «ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора. 10.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс». 10.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс».
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 11.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.2. В случае изменения какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора. 12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под роспись соответствующими должностными лицами. 12.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1. Спецификация.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.