Тендер - Поставка химических реагентов для плавательного бассейна №242513772

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_Договора_на_химреагенты

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 63__

г. Воткинск «___» апреля 2023г.

Автономное образовательное учреждение «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» (Удмуртский кадетский корпус), в лице руководителя Караваевой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, обоснование осуществления закупки: абзац а) п.п.1. п. 2 Распоряжения Правительства УР от 06.04.2022 № 333-р «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По договору Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить химические реагенты для плавательного бассейна в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить данный товар.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар с надлежащим качеством.

2.1.2. Поставить товар своевременно и в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора поставки.

2.1.3. При поставке товара предоставить Заказчику Сертификаты соответствия на каждый вид товара.

2.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество поставляемого товара, в течение 10 дней.

2.2. Заказчик обязан:

2.1.2. Оплатить за товар по цене согласно предъявленного счёта, после поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной (Заказчиком).

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Требовать в кратчайшие сроки устранения дефектов, допущенных по вине Поставщика, обнаруженных в течение гарантийного срока.

3. ЦЕНА ДОГОВОРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата за товар производится в соответствии с ценами, действующими на день их оказания и составляет __________,00 руб. (_________________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается/ с учетом НДС.

3.2. Оплата за товар производится путем перечисления на расчетный счёт Поставщика суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего договора в течении 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной Заказчиком.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета Удмуртской Республики. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ при заключении данного договора, могут быть изменены по соглашению сторон: размер, срок оплаты и (или) объём поставляемого товара в случае уменьшения получателю бюджетных средств, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков установленных в п. 2.1.2. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от Цены договора.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

4.4. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штраф) из любых платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6. Проценты за пользование денежными средствами в рамках положений п.1.ст. 317.1 ГК РФ, в случае своевременного исполнения обязательств, сторонами не начисляются.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, оформляемому в письменной форме.

5.3. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, письменно известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до этого.

5.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по заявлению Заказчика, направленному Поставщику не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они оформлены в письменной форме и подписаны обоими сторонами.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде УР.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 63 от «___» апреля 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку химических реагентов для плавательного бассейна

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма договора: ___________________ руб. (_____________________________), с учетом НДС.

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора поставки.

Авансирование по договору не производится. Оплата производится после поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной Заказчиком.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Серова, д. 14, с 09:00 до 17:00 (кроме выходных).

Доставка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, а также быть свободным от любых обременений и любых прав на него третьих лиц.

В случае поставки товара не соответствующего Заказу по качеству и комплектности, срок замены закупаемых товаров не должен превышать 10 календарных дней.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться свидетельствами технического регламента Таможенного союза 019/2011 и 017/2011, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику Сертификат соответствия на каждый вид товара.

Тара (упаковка), в которой поставляется товар, должна обеспечивать его сохранность и возврату не подлежит. Требования к транспортировке в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Требования к упаковке в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом закупки, товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека, и не должен наносить вреда имуществу Покупателя. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

Все требования, изложенные в техническом задании, обязательны для исполнения в полном объеме.

- Посмотреть таблицу с данными