Тендер - Поставка хозяйственно расходных материалов для административно-хозяйственного обеспечения МКУ «УКС» №242498685

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Спецификация_Хозяйственно_расходные_материалы_xx

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Требование к участнику закупки и составу заявки:

1. Соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

2. Участник в составе заявки предоставляет:

- Коммерческое предложение составленное согласно спецификации!

- Карту предприятия.

Лимит финансирования не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьдесят пять тысяч ) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%).

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управления капитального строительства»

_____________/А.В. Егоров/

«___»_________________20__ г.

ДОГОВОР № _________

на поставку бумаги для принтера

(Идентификационный код закупки _______________________________________)

г. Нефтеюганск «___» ______ 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственно расходные материалы для административно-хозяйственного обеспечения МКУ «УКС» (далее - товар) в количестве и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар в порядке и размере, установленными настоящим договором.
1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем договоре.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (_______________) рублей __копеек, с учетом НДС или без учета НДС, если исполнитель не является плательщиком НДС, согласно действующему законодательству.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и условиями договора.

2.2. В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате установленные налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объёма и качества товара, и иных условий договора.

2.4. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

2.5. Оплата производится Заказчиком безналичным путем по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, на основании подписанной обеими Сторонами товарной накладной.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет, несет Поставщик.

2.7. Выплата аванса по настоящему договору не предусмотрена.

2.8. Заказчик может задержать Поставщику оплату без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа до устранения причин вызвавших ее, в следующих случаях:

― несоответствие номенклатуры, количества, качества и сроков поставки товара по договору.

― обнаружения Заказчиком ошибок в представленной к сдаче документации.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 11 настоящего договора.

2.10. Источник финансирования: бюджет города Нефтеюганска (МБ).

3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком одной партией, в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

3.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, 43 дом, помещение 69.

3.4. Товар должен быть поставлен в соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в транспортно-сопроводительных документах.

3.5. Поставка товара осуществляется в упаковке, которая должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ.

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.7. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы транспортных и сопроводительных документов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Заказчик осуществляет подписание товарной накладной в день фактического поступления товара.

3.9. При приемке товара Заказчик проводит проверку на:

— соблюдение Поставщиком срока поставки товара, установленного п.3.1 настоящего договора;

— предмет соответствия товара, переданного Поставщиком, требованиям, установленным в Спецификации, в том числе по наименованию, количеству и характеристикам;

— соответствие принимаемого товара наименованиям, указанным в товарной накладной, представленной Поставщиком;

— отсутствие внешних повреждений товара.

3.10. При выявлении по результатам приемки недостатков товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком. При невозможности устранить дефекты, Поставщик обязан заменить дефектный товар за свой счет.

3.11. Неисполнение Поставщиком обязанности по устранению недостатков товара или их замене в срок, установленный Заказчиком, является существенным нарушением условий договора, при возникновении которого Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Обеспечить поставку товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Поставить Заказчику товар в наименовании, количестве, с техническими характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 к договору).

4.1.3. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Поставить товар соответствующего качества, в упаковке, соответствующей государственным стандартам и другой нормативно-технической документации.

4.1.5. Обеспечивать, согласно разделу 5 настоящего договора, соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п., установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Своевременно обеспечивать устранение выявленных недостатков товара или осуществить его замену на соответствующий в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности осуществления поставки товара по настоящему договору или о нецелесообразности её поставки.

4.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по договору.

4.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного товара согласно разделу 2 договора.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

4.3.2. Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по договору.

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего договора, Спецификации.

4.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.4.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего договора, Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его штатном использовании.

5.2. Поставщик при поставке товара берет на себя гарантийные обязательства и (или) передает гарантийный талон от производителя с указанием серийных номеров (при наличии) каждой единицы товара. Гарантийный срок не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком скрытых дефектов товара при его эксплуатации, которые не могли быть обнаружены при приемке товара, Заказчик письменно уведомляет Поставщика о данном факте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты обнаружения такого дефекта.

5.4. После получения уведомления Поставщик в течение 3-х рабочих дней проводит замену бракованного товара без расходов со стороны Заказчика.

5.5.Срок гарантийного обязательства продлевается на время замены товара Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ______ рублей (10% от суммы договора).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 1000 рублей.

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Уплата пени и штрафа не освобождает ответственную Сторону от исполнения обязательств по договору.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договора не применяются.

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по договору, другая Сторона обязана направить претензию в письменной форме. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой адресована претензия, должна дать письменный ответ в срок не позднее 7 рабочих дней с даты ее получения.

8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде истца в соответствии с действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 15 апреля 2023 года. В части обязательств, неисполненных в установленный срок, договор действует до момента их надлежащего исполнения, а так же гарантийных обязательств, возмещению убытков и выплате неустойки.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента подписания Сторонами соглашения о его расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам или в судебном порядке – с момента вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа в течение 3-х рабочих дней с даты получения предложения о расторжении договора.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. Спецификация - Приложение №1 является неотъемлемой частью договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________ от «___» _________2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными