Тендер - Чистящее средство №242445979

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_договора_сухое_чистящее_средство

Договор №

- Посмотреть таблицу с данными, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю (УФСИН России по Алтайскому краю) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего на основании_____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4. ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить Грузополучателю, уполномоченному Государственным заказчиком,чистящее средство (далее – Товар), предусмотренное ведомостью поставки (приложение № 1) по цене, характеристикам, адресу и в сроки, указанным в отгрузочной разнарядке (приложение № 2), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

2. Качество товара и гарантийные обязательства

2.1. Поставляемый товар должен быть новым, качественным, соответствовать требованиям,предъявляемым к данному виду товара.

2.2.Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке. Упаковка возврату не подлежит.

2.3. Упаковка должна отвечать требованиям актов, устанавливающих требования к товару, его упаковке.

2.4. Товар должен быть отгружен в ассортименте (наименовании) и объеме (количестве), предусмотренными Договором. Товар передается вместе с комплектом сопроводительной документации (акт приёма-передачи товара - приложение №3, счёт-фактура, товарная накладная либо УПД, документы, подтверждающие качество товара, сертификат соответствия).

2.5. На момент отгрузки товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

2.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным договором, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям договора.

2.7. Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям договора в срок, не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

2.8. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

3. Сроки и порядок поставки товара

3.1. Поставщик обязуется поставить товар Грузополучателю по адресу и в сроки, указанные в отгрузочной разнарядке (Приложение № 2).

3.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

3.3.Приемка товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

3.4. Приемка товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

3.5. Транспортировка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика, автотранспортом, обеспечивающим сохранность товара и доставку его до Грузополучателя.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной со дня приемки товара Грузополучателем, оформления Товарной накладной.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена товара за 1 кг составляет ______(______) рублей ____ копеек (без НДС, с учетом НДС).

4.2. Общая цена договора составляет ______ (_______) рублей ___ копеек (без НДС, с учетом НДС).

4.3. Цена договора включает в себя стоимость товара, с учетом доставки до Грузополучателя, стоимость упаковочных материалов, стоимость страхования, налоги, сборы, погрузочно-разгрузочные работы, и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по договору.

4.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Договором.

4.5. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Договором количество товара при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен Договор.

4.6. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

4.6.1. Расчет производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Государственным заказчиком (Приложение №3). Счет-фактура, товарная накладная либо УПД (универсальный передаточный документ), предоставляется Государственному заказчику в день подписания документов о приемки товара в трех экземплярах с документами, подтверждающими качество поставленного товара до 31.12.2023.

4.7. Обязательства Государственного заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4.8. Оплата за товар производится за счет средств Федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.9. Сумма подлежащая уплате Государственным заказчиком, уменьшается на сумму размера налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик имеет право:

5.1.1.Требовать от Поставщика передачи недостающего, или замены некачественного товара, а также замены, передачи недостающего документа, из Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного пунктом 2.4 Договора;

5.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором;

5.1.3.Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечивать Поставщику своевременную оплату и приемку поставленного товара в соответствии с условиями Договора;

5.2.2.Требовать уплату неустойки и штрафа;

5.2.3. В случае расторжения договора по любым основаниям оплатить Поставщику товар, фактически поставленный на момент расторжения Договора;

5.2.4. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора;

5.3.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором;

5.3.3.Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и в полном соответствии с условиями Договора поставить товар Грузополучателю;

5.4.2. Предоставить на товар товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в установленном порядке с печатью Поставщика и другую сопроводительную документацию, предусмотренную пунктом 2.4 договора;

5.4.3. За свой счет производить замену некачественного товара, необходимых сопроводительных документов из комплекта сопроводительной документации в течение пяти дней с даты подписания соответствующего требования;

5.4.4. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени (штрафа, неустойки). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Государственный заказчик направляет требование об уплате штрафа, размер которого устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Государственный заказчик направляет требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается Договором, за каждый факт ненадлежащего исполнения Договора определяемой в порядке установленным соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляются перечисления неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Договора.

Реквизиты для перечислений (доходный счет):

УФК по Алтайскому краю

(УФСИН России по Алтайскому краю, с/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор. счет (ЕКС)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются между Поставщиком и Государственным заказчиком в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Алтайского края. До направления искового заявления в Арбитражный суд предъявление претензии Стороной является обязательным.

7.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней направлен ответ в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, землетрясение, наводнение, засуху, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, не зависящие от воли Сторон, влияющие на возможность исполнения Сторонами условий договора. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме, но не позднее трех дней с момента их наступления. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору Сторонами и срок исполнения обязательств.

9. Изменение, расторжение договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

9.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.3.1. по соглашению Сторон;

9.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении договора другой Стороной.

9.3.3. в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Договора по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям договора, фактически поставленного на момент расторжения Договора.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2023.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1) ведомость поставки (приложение № 1);

2) отгрузочная разнарядка (приложение № 2);

3) акт приема-передачи (приложение № 3).

11.Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту № ___

от «__» _________ 2015 года

Приложение № 1

к договору № _____

от « ____» ________ 20___ г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик –

Государственный заказчик – УФСИН России по Алтайскому краю

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _____

от « ____» ________ 20___ г.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

Поставщик –

Государственный заказчик – УФСИН России по Алтайскому краю

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № _____

от « ____» ________ 20___ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по договору от «____» ___________ 20___ г. № ______

г. _______________ «____» ______________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. представителя)

с одной стороны, и представитель Грузополучателя в лице ______________________________________________________________ с другой

(должность, Ф.И.О. представителя)

стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: В соответствии с условиями договора от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

,

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы: товарная накладная от ______ № _______; счет-фактура от _______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика _________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах:

1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр – Поставщику

Грузополучатель_______ / __/Поставщик _______/______/ Государственный заказчик_______ / ______/

м.п. «___» ______ 20____г. м.п.«__» _______ 20__ г. м.п. «__» _____ 20___ г

- Посмотреть таблицу с данными