Тендер - поставка товара ( расходный материал) №242394303

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Изв-е_(_расходный_материал.doc
• ТЗ_(бытовая_химия).xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 30

• 1
• 2
• 3

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

ГБСУСО Калининградской области «Светлогорский

социально-оздоровительный центр «Мечта»

______________ И.А. Полищук

«___»______________2023 года

М.П.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Приложение № 1«ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

Приложение № 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»; «

Приложение № 3 Обоснование начальной (максимальной) цены Договора».

Приложение № 4 «ПРОЕКТ Договора»;

Приложение № 1 «Форма котировочной заявки»

от _________ исх. № ______

Кому: ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 2023 года настоящей заявкой выражаем свое согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и готовы поставить указанные ниже товары :

- Посмотреть таблицу с данными

* Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке несет участник закупки.

Стоимость договора с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

Приложение № 1 «Форма котировочной заявки»

от _________ исх. № ______

Кому: ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 2023 года настоящей заявкой выражаем свое согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и готовы поставить указанные ниже товары по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

* Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке несет участник закупки.

Предлагаемая цена Договора ______________ (______________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктом 51 Положения о закупках

Декларирую соответствие участника запроса котировок в электронной форме ________________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 – 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

9) отсутствие заключения хозяйствующим субъектом – участником закупки – недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участия в нем либо осуществления недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий.

10)отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона о закупках;

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Договорной системе в сфере закупок).

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

"Техническое задание"

на поставку товара ( расходный материал)

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснения к Приложению № 2

«Техническое задание»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к

Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку товара (расходный материал )

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):- коммерческие предложения: Источник № 1 ( № 55 от 23.03.2023), Источник № 2 (№ 53 от 23.03.2023), Источник № 3 ( № 54 от 23.03.2023).

Начальная (максимальная) цена договора определена по формуле, указанной в Приложении к «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» на поставку товара и включает в себя стоимость поставляемого товара с учетом расходов на перевозку (в том числе погрузочно-разгрузочные работы), стоимость тары, упаковки, маркировки, накладные расходы, страхование, оплату таможенных пошлин, иных платежей, а также налогов и других обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными

1) Коэффициент вариации (V) определяется по формуле:

где:

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

2) Начальная максимальная цена договора (НМЦД) определяется по формуле:

НМЦД = V*Цмин

где: НМЦД - начальная (максимальная) цена договора; V - количество (объем) закупаемого товара;

Цмин - минимальная цена единицы товара представленная .

Приложение № 4 «Проект договора»

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор

На поставку товара (расходный материал)

г. Светлогорск « ___ » ____________ 2023 года

ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полищук И.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Основания заключения договора

Основанием для заключения настоящего договора является протокол( протокол рассмотрения заявки единственного участника, подведения итогов котировки в электронной форме ) от _____________2023 №_________.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику Товар (расходный материал), согласно спецификации (приложение №1) к настоящему договору, которая является неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить Товар согласно условий настоящего договора. Срок поставки : 7 календарных дней с даты подписания договора

1.2. Поставляемый Товар принимается Заказчиком по количеству и качеству на складе Заказчика, по адресу : Калининградская область, г.Светлогорск , ул.Фрунзе,6

1.4. Право собственности на Товар от Поставщика к Заказчику переходит в момент приемки продукции и подписания накладной, акта приёма-передачи.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____ (_________) рублей 00 копеек. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, зафиксирована Сторонами в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также расходы на перевозку, доставку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, монтаж и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме.

2.4. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания накладных, акта приёма -передачи на поставленный товар.

2.6. Источник финансирования договора: внебюджетные средства .

3. Ответственность сторон и разрешение споров.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Поставщиком, Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно: 10 процентов цены Договора.

3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.

3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключение просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей.

3.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

3.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором не может превышать цену договора.

3.9 В случае систематических нарушений либо невыполнения обязательств по Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе расторгнуть Договор одностороннем порядке с уведомлением другой Стороны за 30 дней до дня расторжения настоящего Договора и с возмещением понесённых расходов.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязуется:

. - оплачивать поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.3. Поставщик вправе:

- требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.4. Поставщик обязуется:

- поставить Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку.

- поставить Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Договора.

- передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

- осуществить поставку Товара Заказчику транспортом Поставщика. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том. числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции.

5. Качество , сроки приемки Товара.

5.1. При обнаружении в процессе приемки Товара несоответствия поставляемого Поставщиком Товара по количеству, ассортименту либо качеству Заказчик приостанавливает приемку и отказывается от приемки ненадлежащего Товара. В этом случае Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего товара надлежащим в срок не более двух дней..

При этом Стороны обязуются составить протокол, в котором обязуются указать дату его составления, указать Товар, не соответствующий заявленному по количеству, ассортименту и/или качеству, указывают срок для замены.

5.2. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, уполномоченное лицо заказчика ставит в товарно-транспортных накладных и в акте приема-передачи подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

5.3. В случае обнаружения фактов поставки некачественного Товара Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Срок приемки Товара - в течение одного рабочего дня со дня поставки Товара.

5.3. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с Техническим заданием. Товар, по качеству и характеристикам не соответствующий условиям настоящего договора, считается не поставленным.

5.3. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора. Прием Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется уполномоченным лицом Заказчика (путем внешнего осмотра вскрытых упаковок Товара) согласно товарной накладной (универсального передаточного документа) в течение 1 (одного) рабочего дня после получения Товара. По окончании приемки в тот же день подписывается товарная (товарно-транспортная) накладная и акт приема-передачи товара.

5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Товар поставляется в целой штатной заводской упаковке. Товар произведен не ранее 2022 года. Срок гарантийных обязательств Поставщика на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Товар Заказчиком. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата). Расположение Сервисного центра, склада запасных частей и технического обслуживания оборудования Калининградской области.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения; пожара; землетрясения; эпидемии; военных конфликтов; военных переворотов; террористических актов; гражданских волнений; забастовки; предписаний. приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких- либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору; иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая: подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 8.2 настоящего Договора.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.8.3 настоящего Договора.

7.8. Норма п.8.7 не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

7.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора а другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.14. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

7.15. В случае возникновения спора, он подлежит урегулированию сторонами. Если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8. Прочие условия.

Право собственности на купленный товар переходит Заказчику в момент подписания накладной, акта прийма-передачи.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.Срок действия договора.

9.1. Договор действует с момента подписания договора по 31 мая 2023 г., а по расчетам до полного 1исполнения обязательств.

Приложение к Договору:

1.Приложение №1- спецификация поставляемого Товара.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № от «____» ______ 2023 г.

Техническое задание

На поставку товара (расходный материал)

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Калининградская обл
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.03.2023 по 30.03.2023Место предоставления документации:www.tektorg.ruПорядок предоставления документации:в соответствии с документацией и регламентом ЭТПОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется