Тендер - Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств №242376786

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект контракта Поставка чистящих моющих диз. средств.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку товара

пгт. Сириус « » _______ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Дворец спорта «Большой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Красного Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий контракт (далее «Контракт») в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, о нижеследующем:

Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является: «Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств» (далее – товар).
1.2. Наименование товара, количество закупаемого товара, указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Оплата товара по настоящему Контракту производится за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г.

Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Принять товар и при отсутствии претензий к количеству, качеству поставляемого товара, подписать товарные накладные в порядке и сроки, согласно раздела 4 настоящего Контракта.
2.1.2. Оплатить товар по цене и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Контракта.
2.1.3. Провести экспертизу поставленного товара, предусмотренного настоящим Контрактом, для проверки предоставленного Поставщиком товара, в части его соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза поставленного товара, может быть проведена Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.
2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Поставщик обязан:
2.2.1. Поставить товар Заказчику: в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта. Весь поставляемый товар должен соответствовать спецификации.
2.2.2. Осуществить поставку товара, собственными силами и за свой счет, по адресу: ГБУ КК «ДС «Большой», расположенный по адресу: Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Си риус, пр-т Олимпийский д.7.
2.2.3. Условия поставки: Товар должен быть доставлен до места Грузополучателя силами Поставщика и за его счет. Поставщик обеспечивает сохранность товара от загрязнения, влаги и иных повреждений. При неудовлетворительном качестве весь товар разгрузке по месту поставки не подлежит. Погрузочные и разгрузочные работы выполняются силами Поставщика. Приемка товара по количеству и качеству происходит по месту поставки товара в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. Товар на момент его приемки Грузополучателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц. Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
2.2.4. Передать Заказчику в день поставки товара:
- товарную накладную (или УПД)
-счет-фактуру
- счет.
2.2.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки Поставщик допустил отступление от условий настоящего Контракта.
2.2.6. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку предоставлять Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.7. До начала оказания услуг Поставщик обязан предоставить списки технического персонала и автотранспорта с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, марки и номера автомобиля, с целью соблюдения пропускного режима, действующего на территории Заказчика.
2.2.8. При принятии решения о ликвидации Поставщик обязан незамедлительно проинформировать в письменной форме Заказчика о данном решении.

Цена и порядок расчетов.

Общая стоимость настоящего Контракта составляет: _______________________________________________

3.1.1. Цена Контракта включает в себя все расходы поставщика на доставку, погрузку, разгрузку у заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные виды затрат, возникающих при исполнении настоящего контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. Изменения условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100 % по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании оригиналов отчетных документов:

- товарная накладная (или УПД);

- счет.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Порядок приемки товара.
4.1. В случае несоответствия количества и качества поставляемого товара, Сторонами составляется двухсторонний Акт о несоответствии поставляемого товара, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Поставщик в течение 2 (двух) часов обязан заменить товар своими силами и за свой счет.
4.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается подписанной товарной накладной.
4.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии Заказчика.. Расходы, связанные с устранением недостатков, некомплектностью поставленного товара, несоответствием товара требованиям, предъявляемым к качеству, несет Поставщик.

Гарантия качества товара.
5.1. Поставляемый товар должен быть новым. При приемке товара в случае обнаружения несоответствия его показателям спецификации (Приложение №1) Заказчик имеет право отказаться от принятия товара.
5.2. Поставщик обязуется поставить товар, в упаковке, исключающей его повреждение и порчу при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без наличия видимых повреждений.

Ответственность сторон.
6.1.За качество товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10%, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042): а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 15.3, устанавливается в следующем размере: а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Контракта, каждая сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

Срок действия, порядок изменения и расторжения государственного контракта.

8.1. Настоящий Контракт считается заключенным с даты заключения и действует до 31 декабря 2023 г. При этом окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Контракт, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.3. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество и характеристики, которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в настоящем Контракте. В этом случае соответствующие изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов (наименование, адрес и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.

8.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.8. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем Контракте, и за подписью уполномоченного лица.

8.9. Заказчик обязан уведомить Поставщика об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени Заказчика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Поставщику для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Контракту, не позднее дня вступления изменений в силу с направлением в течение 5 (пяти) рабочих дней копий подтверждающих документов.

9. Порядок рассмотрения споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Заключительные положения.
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
К настоящему Контракту прилагается:
- Приложение № 1 (Спецификация).

Юридические адреса и реквизиты.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ____от « »___________ 2023г.

Спецификация

«Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств».

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_чистящих_моющих_диз._средств_к_служебке - Посмотреть таблицу с данными