Тендер - Поставка хозяйственных товаров в соответствии с условиями проекта государственного контракта №242264815

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЕТ.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Проект ГК хоз.товары.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект государственного контракта №_____

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице заместителя начальника Управления Денисьева Алексея Олеговича, действующего на основании Доверенности № 1 от 10.01.2023 г с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующей на основании _______________, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить (передать) Государственному заказчику на условиях настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком надлежащего качества и в надлежащий срок товар согласно приложению №1.

1.2. Идентификационный код закупки ___________________________________.

2. Качество и безопасность товара.

2.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

2.2. Качество поставляемого по настоящему Контракту товара должно подтверждаться документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты, декларации и другие), оригиналы или надлежащим образом заверенные копии которых подлежат передаче Поставщиком Государственному заказчику вместе с поставляемым по настоящему контракту товаром.

3. Цена и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет (_____________) рублей (______________) копеек, с НДС (__%) (или НДС не облагается).

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара на указанных в настоящем Контракте условиях, а также расходы Поставщика на уплату пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей, на перевозку (доставку).

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Источник финансирования: федеральный бюджет 2023 года.

3.5. Государственный заказчик обязуется произвести оплату поставляемого по настоящему Контракту товара в течение 7 дней с момента приемки Государственным заказчиком всего предусмотренного настоящим контрактом товара, которая оформляется актом приемки товара, подписанным обеими сторонами настоящего контракта и получения Государственным заказчиком от Поставщика подписанного со стороны Поставщика акта приемки товара в соответствии с п. 4.8 настоящего Контракта. Оплата товара производится Государственным заказчиком на основании переданных Поставщиком Государственному заказчику накладных на поставленный товар, счета (УПД), счета фактуры, документов подтверждающих качество товара (ГОСТ, ТУ, СТО) и акта приемки товара подписанного Государственным заказчиком.

3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.8. Сумма, подлежащая оплате Государственным заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.9. Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.10. Код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

4. Срок и условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка предусмотренного настоящим контрактом товара осуществляется Поставщиком Государственному заказчику с момента заключения настоящего контракта в течение 10 рабочих дней.

4.2. Поставщик осуществляет поставку товара на склад Государственного заказчика расположенный по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Вокзальная, 16 а. Доставка товара на вышеуказанный склад осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

4.3. Тара и упаковка товара является не возвратной и ее стоимость включена в стоимость поставляемого по настоящему контракту товара.

4.4. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику в момент его непосредственного получения Государственным заказчиком.

4.5. Каждый факт получения Государственным заказчиком товара подтверждается товарными накладными, подписываемыми представителем Государственного заказчика в момент получения товара.

4.6. Для проверки поставляемого товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.7. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве и количестве товара, Государственный заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков. При получении вышеуказанного уведомления Государственного заказчика Поставщик в течение 2-х дней с момента получения уведомления обязуется силами, средствами и за счет Поставщика устранить выявленные недостатки (произвести допоставку недопоставленного товара, произвести замену товара ненадлежащего качества).

4.8. При отсутствии нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта о качестве и количестве поставляемого товара, окончательный результат приемки поставленного товара по настоящему Контракту оформляется двусторонним актом сдачи-приемки товара Государственному заказчику. Государственный заказчик в течении 3-х дней после получения всего товара предусмотренного настоящим Контрактом и осуществления всех действий по приемке товара и после получения от Поставщика всех документов, оформляющих поставку товара предусмотренных настоящим Контрактом при отсутствии претензий к Поставщику, оформляет в двух экземплярах акт сдачи-приемки товара, подписывает его со своей стороны и направляет Поставщику. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать акт приема-передачи товара и в течение одного рабочего дня вернуть один экземпляр в адрес Государственного Заказчика.

Срок приемки поставляемого по настоящему контракту товара составляет 5 дней с момента получения поставленного товара Государственным заказчиком.

5. Изменение условий контракта

5.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.2. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Правительства от 30.08.2017 №1042, действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательства по настоящему контракту Поставщик в праве потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» иных обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик в праве потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, «Государственный заказчик» направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает «Государственному заказчику» пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. За каждый факт ненадлежащего исполнения и неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения, Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик оплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа, который Поставщик обязуется оплатить Государственному заказчику, составляет 1000 рублей.

6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Государственным заказчиком обязательств по настоящему контракту не может превышать цену настоящего контракта.

7. Расторжение контракта

7.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а так же в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных, непреодолимых, не зависящих от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельств, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относят: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя Контракта от ответственности за выполнение принятых им обязательств.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в трехдневный срок известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны руководствуясь действующим законодательством вправе расторгнуть контракт по соглашению сторон.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Контракта, решаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Псковской области.

9.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров до подачи искового заявления в Арбитражный суд обязательно. Срок представления письменного мотивированного ответа на претензию установлен сторонами в 7 календарных дней с момента получения претензионного письма соответствующей стороной Контракта.

9.3. При не урегулировании спора в претензионном порядке все споры передаются сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

10. Срок действия и порядок изменения контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «28» декабря 2023 года включительно, а в части расчетов гарантийных обязательств и их обеспечения – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Внесение изменений в Контракт осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

10.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

11. Прочие условия

11. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трех дневного срока в письменном виде.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту ____

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки в течение 10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту №___ от ___

(Форма)

Акт

приема-передачи товара №_____

по Государственному контракту от _________20____ г. № ______

«____» __________ 20___ г.

_____________именуемое Поставщик в лице_______________ действующего на основании _________________, с одной стороны, и УФСИН России по Псковской области, иенуемое Государственный заказчик в лице__________________________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от ________ 20 ___ г. № _____ Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

______________ ____________

м.п. м.п.