Тендер - Поставка моющих средств №242202098

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_-_моющие_23.docx
• договор_моющие.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9865

Объект закупки: Поставка моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.21

Дата размещения закупки: 23.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Срок завершения подачи оферт: 24.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:25

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Срок исполнения контракта: 15.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно договору

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д.53/ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ, 53/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4149

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Казанцева

Имя Юлия

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка чистящих и моющих средств для нужд ГБДОУ детский сад №23 Колпинского района Санкт- Петербурга

1.Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Колпинского района Санкт-Петербурга.

2. Наименьшая цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь ) рублей 21 копейка.

В цену товара включены все затраты Поставщика связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость товара, упаковки, перевозки до места поставки, погрузо-разгрузочных работ, расходы по хранению, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и иных обязательных платежей.

Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3. Место оказания услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Загородная 41, корпус 4, строение 1.

4. Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

5. Условия поставки товара:

Поставщик осуществляет поставку товара одной партией своими силами по месту нахождения Заказчика за свой счет. Охрана и ответственность за сохранность поставляемого товара на объект до подписания Акта приема-передачи товара осуществляется силами и за счет ПОСТАВЩИКА.

Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком.

Заказчик вправе отказаться от принятия товара в случае его несоответствия по ассортименту и/или объему заявке.

6.Требования к качеству товара: Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара, а также обеспечить защиту от проникновения влаги. Весь поставляемый товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества безопасности в пути следования и при хранении. Упаковка (тара) Товара и его комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней комплектующих (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены договором. Если, производителем Товара, предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в настоящем государственном контракте, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей его целостность, государственный заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты Товара.

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Претензии по качеству полученного Товара государственный заказчик вправе предъявить ПОСТАВЩИКУ в течение всего гарантийного срока. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям предъявляемым к товарам такого рода.

8.Требования к техническим характеристикам товара: Согласно Приложению №1.

9.Требования к обеспечению безопасности при поставке товара: ПОСТАВЩИК должен поставить товар без нарушения исключительных прав третьих лиц, с соблюдением правил техники безопасности, норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, безопасность работ, услуг и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

10. Требования к маркировке товара: Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должно строго соответствовать маркировке товара.

11. Требования к транспортировке товара: Поставка товара должна осуществляться соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающий сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

12. Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов при поставке товара: ПОСТАВЩИК передает Государственному заказчику подписанный и скрепленный печатями акт приема-передачи товара в двух экземплярах. Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи обязан принять решение о приеме или отказе от приема товара. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ направляется подписанный Акт приема-передачи товара или мотивированный отказ.

13. Порядок приема-передачи товара: Государственный заказчик при принятии товара проверяет соответствие поставленной партии товара заявке, в которой указано его количество и наименование, а также соответствие технических и эксплуатационных характеристик товара к заявленным характеристикам в настоящем описании объекта закупки, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет ПОСТАВЩИКА.

В случае несоответствия поставляемого товара требованиям по количеству, ассортименту, комплектности настоящего описания объекта закупки, государственный заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, составить акт отказа в приемке товара с указанием соответствующих причин. Товар считается не поставленным, ПОСТАВЩИК обязан в срок не более 3 календарных дней поставить товар, соответствующий требованиям настоящего описания объекта закупки.

14. Требования по сроку предоставления гарантии качества товара: Не менее 8 месяцев с момента передачи государственному заказчику результатов поставленного товара. Гарантийный срок будет исчисляться с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

15. Требования к ПОСТАВЩИКУ: Требования, установленные в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Приложение 1

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий ________________________ Ю.В.Казанцева.

Договор № 23/9/23 ЭМ

Санкт-Петербург ____ 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Казанцевой Юлии Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ______, действующего на основании Устава [1] , с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор для нужд бюджетного учреждения (далее – «договор») о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _____ (далее – товар) в 2023 году для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга а Заказчик – принять и оплатить товар на условиях Контракта.

Номенклатура, характеристики, свойства, ассортимент, количество поставляемого товара, а также другие его характеристики определяются Приложением № 1 к Контракту, а также иными условиями Контракта.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Загородная 41, корпус 4, строение 1..

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта определяется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту и составляет ___ рублей __ копеек (_____ рублей ___ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается.

В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по упаковке, хранению товара, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, а также все иные расходы, связанные с выполнением условий Контракта.

2.2. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.

2.4. Изменение цены Контракта возможно в случае:

2.4.1. Снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

2.4.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.5. Оплата поставки товара производится заказчиком в безналичной форме, за счет внебюджетных средств целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Остатки субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 0701, код вида расходов 244, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов».

2.6. Заказчик производит оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта не более десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры. [2]

2.7. В случае, если исполнителем по Контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок поставки и сроки приемки товара

Поставка товара осуществляется одной партией в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставка товара включает в себя доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы товара из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 9.00 до 16.00 час. по московскому времени.

Поставщик должен не позднее, чем за двадцать четыре часа до предполагаемого времени поставки товара согласовать с представителем Заказчика по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть дату и время поставки.

• В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара Заказчик осуществляет приемку и проверку соответствия характеристик товара, указанных в Приложение № 1 к Контракту, оформление и подписание товарной накладной.
• Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий настоящего Контракта.
• Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, в соответствии со статьей 94 Закона.
• Для проверки поставки товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком лично (в случае создания Заказчиком приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек), либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
• По результатам проведенной Заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого Заказчиком осуществляется приемка поставленного товара, подписание товарной накладной, либо Поставщику Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной, содержащий перечень несоответствий по поставке товара условиям Контракта с указанием срока их устранения.
• В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• Днем окончания приемки товара считается день подписания заказчиком и Поставщиком товарной накладной.
• Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
• Право собственности на товар переходит к заказчику с момента получения товара на основании надлежаще оформленной товарной накладной.

Права и обязанности Сторон

Заказчик:

Обязан осуществить приемку товара, надлежащего качества, в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

Обязан оплатить принятый товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Вправе требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Контрактом.

Вправе осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Вправе отказаться от принятия и оплаты товара, несоответствующего условиям Контракта.

Вправе требовать от Поставщика представление надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

Вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также уплаты Поставщиком неустойки.

Поставщик:

Обязан поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Контракта, в ассортименте, в сроки и по адресу, определенному Контрактом

При поставке товара обязан осуществить доставку по адресу, определенному Контрактом и погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком.

• • По окончании погрузо-разгрузочных работ многооборотная тара и средства пакетирования возвращаются транспортом поставщика обратным рейсом.
  • Обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Контрактом.
  • Обязан передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
  • Обязан предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
  • Обязан поставить недопоставленный товар в течение 48 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке (в т.ч. нарушении комплектации).
  • Обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 48 часов с момента уведомления Заказчиком.
  • Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта.
  • Обязан исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.
  • Вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
  • Вправе требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
  • Вправе привлекать к исполнению обязанностей по контракту третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по контракту в полном объеме, как за свои собственные.

Ответственность Сторон

5.1 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 ст.34. Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017). а именно :

-за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. 0бщая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:

5.9 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.10 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.11 Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.13 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.

• Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.

5.16 Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторон обязательств по настоящему
Контракту, Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае невозможности решения
споров путем переговоров, Стороны обязуются передать возникшие споры на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.17 Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке согласно ст.95 ФЗ-44.

Качество товара и гарантии качества

6.1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

6.2. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

6.3. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемым к товару такого рода.

6.4. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативно-правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6.5. Гарантийный срок поставщика на поставляемый на товар должен составлять не менее 24 месяцев с момента даты поставки.

6.6. Гарантийный срок производителя должен составлять не менее 12 месяцев.

6.7. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующей условиям настоящего Контракта, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар, товаром надлежащего качества в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

6.8. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара на товар надлежащего качества за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом или Заказчиком.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, но не позднее 15.12.2023. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств, установленных Контрактом.

Обязанность Заказчика по оплате надлежаще поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком товара наступает не ранее даты регистрации Контракта.

• При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
• Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
• Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.
• Все имущество, поступающее к Поставщику от Заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью Заказчика.
• Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
• Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте.

Уведомление считается полученным:

- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщику под расписку;

- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанному в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанным в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

• По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в следующих случаях:

9.11.1. существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.11.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

9.11.3. в случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
• До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта проводится экспертиза поставленного товара.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе..
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
• Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
• Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку товара поставка, которого являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
• К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация товара и расчет цены Контракта.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

Приложение № 1

к Контракту № 23/9/23 ЭМ

от ____ 2023 г.

Спецификация и расчет цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность. ↑

В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт, не является налогоплательщиком НДС, счет-фактура не оформляется. ↑