Тендер - Поставка панелей из сотового поликарбоната №242199747

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2_Обоснование_НМЦК_1 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 23.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 13

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ (часть 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ). В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (часть 5 статьи 96 Закона № 44-ФЗ). Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи. Поставщик должен исправить дефект поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) несёт Поставщик. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, установка) осуществляется силами и за счет Поставщика.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок на работы по установке (монтажу) составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 13, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск (ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30), Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставщику (подрядчику, исполнителю) в реквизите 22 «Код» - в обязательном порядке заполняется▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2 Обоснование НМЦК 1

Проект контракта

1 Приложение 4 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требование к содержанию, составу заявки, инструкция по заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Извещение о проведении ЭА

Приложение_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку панелей из сотового поликарбоната

Таблица № 1. «Технические характеристики и количество товара»

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки и количество Товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта, в количестве в соответствии с Таблицей № 1 «Технические характеристики и количество товара».

Место поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 13.

Цена Контракта включает: стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (стоимость затрат на поставку, установку (монтаж), расходные материалы (сверла, саморезы с термошайбами, защитные колпачки, шурупы, уплотнительные кольца, профиля от воздействия окружающей среды и иные необходимые материалы для крепления и установки товара), расходы на перевозку, упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, раскрой листов, страхование, а также все налоги, сборы, выплаченные или подлежащие выплате, связанные с доставкой Товара к конечному пункту его назначения и исполнением обязательств по настоящему Контракту, хранение Товара до передачи его Заказчику).

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара его потребительские свойствам:

Поставляемый товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Описании объекта закупки требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Товара, к его безопасности.

Поставщик поставляет товар Заказчику в соответствии с Таблицей № 1 «Технические характеристики и количество товара».

Поставляемый товар должен быть одинакового цвета, темного оттенка.

Доставка Товара производится в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

Поставка Товара включает в себя монтаж панелей из поликарбоната.

Поставщик должен гарантировать, что показатели безопасности поставляемого товара соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам и стандартам, регламентирующим данный вид товара, а показатели качества соответствует условиям государственного контракта

Требования к монтажу и расходным материалам:

Поставленный Товар, а также все расходные материалы при его установке должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации, не использовавшиеся в выставочных, демонстрационных и других целях. Применение материалов, бывших в употреблении не допускается.

Поставщик обеспечивает монтаж материалами, техническими средствами и с использованием своего инструмента.

Доставка инструментов, материалов и оборудования осуществляется силами и (или) за счет Поставщика.

Перед установкой представитель Поставщика согласовывает с Заказчиком вид крепления панелей поликарбоната на стальную конструкцию. При необходимости ознакомления объёма работ и учёта конструктивных особенностей монтажа панелей Поставщик осуществляет выезд на место установки.

Крепление панелей поликарбоната осуществляется к стальной конструкции.

Монтаж производится с учетом конструктивных особенностей стальной конструкции.

Стальная конструкция состоит из полнотелого квадрата 20 мм.

Панели из поликарбоната требуется раскроить индивидуально в размер каждой секции стальной конструкции с зазором не более 10 мм. с правого и левого края, зазор верхнего и нижнего края согласовывается с Заказчиком.

Шаг крепления на стальную конструкцию панелей поликарбоната производится в соответствии с требованиями/рекомендациями производителя устанавливаемых панелей из поликарбоната и согласовывается с Заказчиком.

Панели после установки обрамить П-образным профилем или иным материалом от воздействия окружающей среды на сотовый поликарбонат.

Расходные материалы необходимые для установки Товара (сверла, саморезы с термошайбами, защитные колпачки, шурупы, уплотнительные кольца, профиля от воздействия окружающей среды и иные необходимые материалы для крепления и установки товара) приобретаются и поставляются Поставщиком и входят в стоимость Контракта. Характеристики расходных материалов Поставщик определяет самостоятельно в соответствии с требованиями/рекомендациями производителя устанавливаемых панелей из поликарбоната, при их установке.

Условия поставки и монтажа:

График: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08:45 до 18:00, пятница с 08:45 до 16:45 (суббота, воскресенье – выходные дни), время перерыва с 13:00 до 14:00 (время Хабаровское).

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня поставка товара и его установка возможна по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Поставщиком требований законодательства об охране труда.

Специалисты (работники) и транспортные средства Поставщика для поставки товара и его установки получают доступ на объект Заказчика после их проверки сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ДФО. Списки работников и транспортных средств, их паспортные данные (включая копии паспортов) иные сведения необходимые для оформления соответствующего доступа предоставляются Поставщиком не позднее 2 (двух) календарных дней, с даты подписания Контракта Поставщиком, не прошедших проверку работников и транспортных средств Поставщик в 1-дневный срок направляет списки на замену.

Вся полнота ответственности при поставке и установке Товара на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. К выполнению работ должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности.

При установке товара Поставщик должен соблюдать следующие условия:

- обеспечить беспрепятственный проход сотрудников Заказчика, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение административного здания Заказчика;

- нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ возлагается на Поставщика, который должен назначить ответственного за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил;

- в случае нанесения Поставщиком повреждений инженерным сетям, зданию (помещениям), имуществу Заказчика в процессе выполнения работ по установке, Поставщик обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком;

- при поставке и установке Товара не допускается нанесение ущерба имуществу Заказчика. В случае обнаружения дефектов после приемки Товара и выполненных работ исправление дефектов производится за счет Поставщика в сроки указанные Заказчиком.

Требовании к гарантии:

Под гарантийными обязательствами Поставщика подразумевается соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом и Описанием объекта закупки.

На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на работы по установке (монтажу) составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Течение срока гарантийных обязательств начинается с момента подписания Заказчиком документа о поставке Товара.

Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества Товара возникла по вине Заказчика.

Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи.

Поставщик должен исправить дефект поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) несёт Поставщик.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, установка) осуществляется силами и за счет Поставщика.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком не менее 12 (двенадцать) месяцев.

При отказе в исправлении обнаруженных дефектов Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.

Извещение_о_проведении_ЭА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА)

на поставку панелей из сотового поликарбоната

проводится для субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций

г. Хабаровск 2023 год

Извещение о проведении электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Документы, прилагаемые к извещению об осуществлении закупки в форме электронных документов или образов бумажных документов, сформированных без использования единой информационной системы:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_Требование_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_заполнению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к извещению о проведении электронного аукциона

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 44-ФЗ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:
а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не установлено.
в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (приложение № 1 к Извещению о проведении электронного аукциона) в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о закупке). Заказчик не вправе требовать представления указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено.
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
д) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
- декларация страны происхождения поставляемого товара в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации (МИНФИН РОССИИ) от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частью 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в извещении срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона:

подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Законом № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 части 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки заказчику из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

ИНСТРУКЦИЯ по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Участник закупки представляет в любой удобной форме информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующих значениям, установленным Приложением № 1 к извещению о проведении аукциона (далее – извещение), а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

При подготовке заявки участник размещения заказа должен исходить из того, что он готовит свое предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в извещении после полного изучения содержания вышеназванного извещения и всех приложений к нему.

Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 требований к содержанию и составу заявки указанных выше, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки;

8. Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут.

Если в Описании объекта закупки значение показателя технического или функционального параметра является минимальным (не менее, от, ≥), максимальным (не более, до,

Если в Описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким неизменным диапазоном (диапазон является конкретным показателем).

Если в Описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть конкретное значение, попадающее в обозначенный диапазон.

Предоставляемая участником закупки информация о товаре не должна сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «должен (а), (ы), (о) быть», «должен (а), (ы), (о)» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Альтернативные предложения (значения, параметры, характеристики, показатели и т.д.), за исключением оговоренных случаев не допускаются.

Соответствие предлагаемого товара будет устанавливаться по совокупности всех показателей и их значениям, в том числе качественным, техническим и функциональным параметрам, установленным в Описании объекта закупки.

Непредставление сведений, в том числе конкретных показателей; представление недостоверных сведений; несоответствие конкретных показателей, а также представление неконкретных показателей; наличие разночтений и двусмысленных толкований; наличие альтернативных предложений в заявке на участие в аукционе является основанием для принятия комиссией заказчика решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника.

При подаче сведений участник электронного аукциона должен применять обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, качественных, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Описании объекта закупки.

Приложение_4_Проект_контракта

Приложение № 4 к извещению о проведении электронного аукциона

Проект государственного контракта.

Государственный контракт № _____________

на поставку панелей из сотового поликарбоната

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

«___»____________2023 г. г. Хабаровск

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (УТ МВД России по ДФО), именуемое "Государственный заказчик" (далее - Заказчик), в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения аукциона в электронной форме, протокола ___________ №____________ от «____» _______ 2023 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить панели из сотового поликарбоната (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _____ (_____) рублей _____ копеек.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает: стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (стоимость затрат на поставку, установку (монтаж), расходные материалы (сверла, саморезы с термошайбами, защитные колпачки, шурупы, уплотнительные кольца, профиля от воздействия окружающей среды и иные необходимые материалы для крепления и установки товара), расходы на перевозку, упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, раскрой листов, страхование, а также все налоги, сборы, выплаченные или подлежащие выплате, связанные с доставкой Товара к конечному пункту его назначения и исполнением обязательств по настоящему Контракту, хранение Товара до передачи его Заказчику).

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта: Федеральный бюджет 2023 года.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями на основании документа о приемке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 346.

2.9. Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), начисленной за просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), неисполнение или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Хабаровск, ул. Джамбула, 13, в течение 30 рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.3. На поставляемый в рамках Контракта Товар Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие качество Товара, в случае если они предусмотрены законодательством. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, подтверждающих качество Товара: копии, заверенные печатью Поставщика, сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии, и другие документы, установленные действующим законодательством (в случае если эти документы предусмотрены законодательством), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

3.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (приложение 1 к Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в спецификации (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.7. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.2. Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.5. Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

3.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

3.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией. Осуществить доставку, установку (монтаж) на площадке Заказчика, в соответствии с условиями Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту);

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.1.5. Поставщик, не выполнивший обязательства по Контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесенного ущерба (убытки), определяемую как разницу между стоимостью Товара, закупленного по новому Контракту, и стоимостью, не поставленного Товара по расторгнутому Контракту.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

V. Качество Товара

5.1. Поставленный Товар, а также все расходные материалы при его установке должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации, не использовавшиеся в выставочных, демонстрационных и других целях. Применение материалов, бывших в употреблении не допускается.

5.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки и установки (монтажа).

5.3. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, и составляет ____________руб.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 2% (двух процентов) от цены контракта и составляет _______ рублей путем предоставления независимой гарантии соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.3. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.4. В случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

7.6. Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу

680038, г. Хабаровск, ул. Джамбула, 13,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск (ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30),

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщику (подрядчику, исполнителю) в реквизите 22 «Код» - в обязательном порядке заполняется▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В назначении платежа обязательно указать номер аукциона (присвоенный на торговой площадке в единой информационной системе), по которому участником закупки представляется обеспечение исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта НДС не облагается.

7.7. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

7.8. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

7.9. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начисляется пеня в размере, установленном в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующих порядке и случаях:

- размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

- уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.12. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

7.13. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает выполнение всех обязательств Поставщика по Контракту, в том числе уплату Поставщиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 2 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

IX. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде Хабаровского края.

X. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. На­сто­я­щий Контракт всту­па­ет в си­лу с даты под­пи­са­ния и дей­ст­ву­ет до «31» декабря 2023г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

XI. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе, в соответствии с ч.5 ст.51 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

XII. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является Приложение №1: спецификация.

XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

______________/ __________ / _________________/__________ /

М.П. М.П.

Приложение №1

к Государственному контракту

№ _________________ от «____»_________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблицей № 1 «Технические характеристики и количество товара»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара его потребительские свойствам:

Поставляемый товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящей Спецификации требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Товара, к его безопасности.

Поставщик поставляет товар Заказчику в соответствии с Таблицей № 1 «Технические характеристики и количество товара».

Поставляемый товар должен быть одинакового цвета, темного оттенка.

Доставка Товара производится в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

Поставка Товара включает в себя монтаж панелей из поликарбоната.

Поставщик должен гарантировать, что показатели безопасности поставляемого товара соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам и стандартам, регламентирующим данный вид товара, а показатели качества соответствует условиям Контракта

Требования к монтажу и расходным материалам:

Поставленный Товар, а также все расходные материалы при его установке должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации, не использовавшиеся в выставочных, демонстрационных и других целях. Применение материалов, бывших в употреблении не допускается.

Поставщик обеспечивает монтаж материалами, техническими средствами и с использованием своего инструмента.

Доставка инструментов, материалов и оборудования осуществляется силами и (или) за счет Поставщика.

Перед установкой представитель Поставщика согласовывает с Заказчиком вид крепления панелей поликарбоната на стальную конструкцию. При необходимости ознакомления объёма работ и учёта конструктивных особенностей монтажа панелей Поставщик осуществляет выезд на место установки.

Крепление панелей поликарбоната осуществляется к стальной конструкции.

Монтаж производится с учетом конструктивных особенностей стальной конструкции.

Стальная конструкция состоит из полнотелого квадрата 20 мм.

Панели из поликарбоната требуется раскроить индивидуально в размер каждой секции стальной конструкции с зазором не более 10 мм. с правого и левого края, зазор верхнего и нижнего края согласовывается с Заказчиком.

Шаг крепления на стальную конструкцию панелей поликарбоната производится в соответствии с требованиями/рекомендациями производителя устанавливаемых панелей из поликарбоната и согласовывается с Заказчиком.

Панели после установки обрамить П-образным профилем или иным материалом от воздействия окружающей среды на сотовый поликарбонат.

Расходные материалы необходимые для установки Товара (сверла, саморезы с термошайбами, защитные колпачки, шурупы, уплотнительные кольца, профиля от воздействия окружающей среды и иные необходимые материалы для крепления и установки товара) приобретаются и поставляются Поставщиком и входят в стоимость Контракта. Характеристики расходных материалов Поставщик определяет самостоятельно в соответствии с требованиями/рекомендациями производителя устанавливаемых панелей из поликарбоната, при их установке.

Условия поставки и монтажа:

График: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08:45 до 18:00, пятница с 08:45 до 16:45 (суббота, воскресенье – выходные дни), время перерыва с 13:00 до 14:00 (время Хабаровское).

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня поставка товара и его установка возможна по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Поставщиком требований законодательства об охране труда.

Специалисты (работники) и транспортные средства Поставщика для поставки товара и его установки получают доступ на объект Заказчика после их проверки сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ДФО. Списки работников и транспортных средств, их паспортные данные (включая копии паспортов) иные сведения необходимые для оформления соответствующего доступа предоставляются Поставщиком не позднее 2 (двух) календарных дней, с даты подписания Контракта Поставщиком, не прошедших проверку работников и транспортных средств Поставщик в 1-дневный срок направляет списки на замену.

Вся полнота ответственности при поставке и установке Товара на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. К выполнению работ должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности.

При установке товара Поставщик должен соблюдать следующие условия:

- обеспечить беспрепятственный проход сотрудников Заказчика, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение административного здания Заказчика;

- нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ возлагается на Поставщика, который должен назначить ответственного за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил;

- в случае нанесения Поставщиком повреждений инженерным сетям, зданию (помещениям), имуществу Заказчика в процессе выполнения работ по установке, Поставщик обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

- при поставке и установке Товара не допускается нанесение ущерба имуществу Заказчика. В случае обнаружения дефектов после приемки Товара и выполненных работ исправление дефектов производится за счет Поставщика в сроки указанные Заказчиком.

Требовании к гарантии:

Под гарантийными обязательствами Поставщика подразумевается соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом и Спецификацией.

На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на работы по установке (монтажу) составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Течение срока гарантийных обязательств начинается с момента подписания Заказчиком документа о поставке Товара.

Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества Товара возникла по вине Заказчика.

Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи.

Поставщик должен исправить дефект поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов поставляемого Товара и (или) работ по установке (монтажу) несёт Поставщик.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, установка) осуществляется силами и за счет Поставщика.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком не менее 12 (двенадцать) месяцев.

При отказе в исправлении обнаруженных дефектов Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.

Заказчик Поставщик

______________/ / _________________/ /

М.П. М.П.

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подачи ценовых предложений

Сведения об электронном аукционе

Номер закупки:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(редакция 1)

Наименование закупки:

Поставка панелей из сотового поликарбоната

Организатор:

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ОКРУГУ

Начальная (максимальная) цена

контракта:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Текущее снижение начальной

(максимальной) цены:

24,50%

Валюта:

Российский рубль

Место проведения аукциона:

http://www.rts-tender.ru

Дата и время начала аукциона:

31.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (по московскому времени)

Дата и время окончания аукциона:

31.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17 (по московскому времени)

Сведения о поданных ценовых предложениях участника закупки

Порядковый

номер заявки,

присвоенный

оператором

1

2

3

4

Идентификац

ионный

номер заявки,

присвоенный

оператором

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ценовое

предложение,

поданное

участником закупки

Время подачи

ценового

предложения

Дата и время

подачи заявок

Вид

аукциона

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

31.03.2023

07:03:19.154 (по

московскому

времени)

30.03.2023

16:18:24 (по

московскому

времени)

понижение

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

31.03.2023

07:03:19.088 (по

московскому

времени)

31.03.2023

04:12:39 (по

московскому

времени)

понижение

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

31.03.2023

07:00:33.528 (по

московскому

времени)

30.03.2023

10:21:36 (по

московскому

времени)

понижение

(нет)

28.03.2023

07:29:11 (по

московскому

времени)

понижение

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Лучшее ценовое предложение участника:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.