Тендер - Поставка хозяйственных товаров №242060489

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№_3_Требования_к_участнику.docx
• Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_2023.docx
• Приложение_№_4_Проект_контракта_2023.docx
• Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 Извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000009

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, 4/1/лит А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 74444.19 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона № 44 и проектом контракта, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона № 44 и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3" Безотзывная независимая гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по контракту: а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при выполнении работ; б) если принципал нарушил установленные заказчиком (бенефициаром) сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах; в) если принципал некачественно выполнил работы, предусмотренные контрактом; г) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом работы в объеме выданного заказчиком (бенефициаром) аванса и (или) если принципал не возвратил неиспользованный аванс заказчику (бенефициару) в установленный контрактом срок (в случае если контрактом предусмотрена выплата аванса)

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 21.03.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г,

УЛИЦА КРАСНАЯ, 4/1/ЛИТ.А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

21.03.2023

План-график

16.03.2023

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

Информацию и документы об участнике закупки:

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

• Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона:

Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – требование не установлено.

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного обществ.

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

Участник закупки не является иностранным агентом.

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе

1.4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска).

Установлены условия допуска товаров согласно Приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ).

3.2.1. При проведении электронного аукциона контракт заключается по цене:

а) сниженной на 20 процентов в отношении товаров, указанных в приложении N 2 к Приказу и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях к Приказу, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

3.2.2. Положения подпунктов 1.1-1.3 пункта 1 настоящего Приказа не применяются при проведении аукциона в электронной форме в случаях, если:

а) аукцион в электронной форме признается не состоявшимся в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

б) все заявки участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), содержат предложения о поставке товаров, указанных в Приложениях к Приказу и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики;

в) все заявки участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), содержат предложение о поставке указанных в Приложениях товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики);

3.2.3. Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложениях к Приказу, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара.

3.2.4. При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложениях к Приказу, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложениях, будет являться государство - член Евразийского экономического союза, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии). При отсутствии сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленных товаров указывается регистрационный номер сертификата СТ-1.

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне и предусмотренных пунктом 3(1) вышеназванного постановления, является указание участником закупки в составе заявки регистрационного номера сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

Инструкция по заполнению заявки:

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Характеристики товара указаны Приложении 1 к Извещению

В случае если в Приложении 1 к Извещению указаны следующие понятия и знаки:

1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения;

11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения;

12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение;

13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение;

14) «

15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

В случае, если в Приложении 1 к Извещению указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо,(в любых словосочетаниях и падежах), то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

В случае, если в Приложении 1 к Извещению указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей.

В случае, если в Приложении 1 к Извещению значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде.

Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное

не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.

Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.

Приложение № 1 к извещению
об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение № 1 к Контракту
от «___» ______ 20__ года №____

Техническое Задание

Раздел 1. Общие требования

Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1 Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения контракта на поставку хозяйственных товаров (далее – товар).

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,19 руб.

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующей предмету аукциона:

20.41.32.114 - Средства моющие для туалетов и ванных комнат 20.41.32.113 - Средства моющие для окон 20.41.32.119 - Средства моющие прочие 20.41.32.111 - Средства для мытья посуды 20.41.31.113 – Мыло туалетное марки «Детское» 22.29.23.120 - Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 20.20.14.000 – Средства дезинфекционные 22.19.60.114 – Перчатки резиновые хозяйственные 22.29.23.110 — Посуда столовая и кухонная пластмассовая

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цели и правовое основание для поставки товара

• • • Целью закупки является: обеспечение
      Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 3» расходными материалами для работы с оргтехникой.
    • Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.11.2022 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (принят ЗС СПб 23.11.2022), план – график закупок СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий

контракта в соответствии со статьей 33 Закона

Требования к количеству товара

1. Поставка товара осуществляется в ассортименте и количестве в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию и на условиях проекта Контракта.

Требования к качеству и безопасности товара

1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой товара, предоставлением надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара: сертификаты и/или декларации о соответствии и иные документы в соответствии с действующим законодательством.

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

1. Требования к поставляемому товару определены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

4. Требования к таре и упаковке товары

1. Поставщик обязан поставить товар в заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении с учетом п. 5.5 разд.5 проекта Контракта.

2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ.

5. Требования к отгрузке и доставке товара

1. Местом поставки товара является: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 3», расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная д.4/1, лит. А, 1 этаж.

2. Поставка товара осуществляется по рабочим дням, с 9.00 до 16.00, транспортом и за счет Поставщика по адресу Заказчика, в течение 45 календарных дней с момента заключения Контракта.

3. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счёт Поставщика; Поставщик производит доставку, выгрузку товара непосредственно до места его хранения; Товар поставляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки. В случае необходимости Поставщик осуществляет сборку (установку, настройку, наладку) товара своими силами без взимания дополнительной платы.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества товара

Поставщик обязан гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с нормами, правилами и гигиеническими нормативами, установленными действующим законодательством РФ и проектом Контракта. Гарантийный срок всех наименований товара не менее 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложения:

Приложение № 1: Таблица 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Таблица 1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

- Посмотреть таблицу с данными

1. * Дополнительные характеристики товаров, не указанные в классификаторе КТРУ, применены в соответствии с положениями ст.33 Закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании информации о составе показателей (характеристик), включенной в Справочник конечных каталожных наименований (далее – ККН) в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р «Об утверждении порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований, Правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга», в целях обеспечения возможности использовать товар по назначению в течение определенного времени до проведения следующей аналогичной закупки без ухудшения либо потери потребительских свойств.

Приложение № 4 к извещению
об осуществлении закупки

Контракт N___

г. Санкт-Петербург "__" ________20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 3» (СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3») именуемое Заказчик, в лице директора СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3» Юхневич Елены Александровны, действующего на основании Устава и Распоряжения главы администрации Колпинского района от 11.03.2014 №10-ркп, и __________, в лице ______________ действующего на основании __________ именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, по итогам определения Поставщика путем проведения открытого аукциона в электронной форме (электронного аукциона) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, соответствующий требованиям Контракта, Технического задания (Приложение N 3 к Контракту) и перечисленный в Приложении N к Контракту ("Спецификация товара") [1] в соответствии с расчетом цены Контракта (Приложение N 2 к Контракту) (далее - товар).

1.2. Заключая настоящий Контракт, Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также – Закон, Закон о контрактной системе, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ФЗ N 44).

1.3. Идентификационный код закупки: 1.4. Уполномоченный представитель Поставщика: 1.5. Уполномоченный представитель Заказчика (приемка товара): зам.директора по АХЧ – Антонова Ольга Николаевна 1.6. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта: зам.директора по АХЧ – Антонова Ольга Николаевна

2. Комплектность и документы на товар.

2.1. Комплектность товара указана в Приложении N 1 к Контракту ("Спецификация товара"). 2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы. 2.3. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

3. Качество и безопасность товара. Гарантия качества.

3.1. Требования к качеству товара указаны в Приложении N 1 к Контракту ("Спецификация товара") и в Контракте. 3.2. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения. 3.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок на товар должен быть не менее 12 месяцев, если Производителем товара не установлен иной срок, при этом остаточный срок годности товара (при его установлении Производителем товара) должен составлять не менее, чем до 29.12.2023 г.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику.

4. Цена и порядок оплаты. Взаимодействие сторон.

4.1. Цена товара (цена Контракта) составляет ________ рублей __ копеек (________), включая НДС 20% ______________ рублей/НДС не облагается. 4.2. Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), включая перевозку (доставку) товара в связи с заменой (доукомплектованием) товара. 4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных Законом. 4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий. 4.5. Источник финансирования: внебюджетные средства, субсидии на госзадание, КВР 244, КОСГУ 346. 4.6. Заказчик обязуется оплатить поставленную Поставщиком единовременно полную партию товара надлежащего качества не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Не поставленный товар, товар ненадлежащего качества, а также товар имеющий не полную комплектацию оплате не подлежит. 4.7. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями. 4.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4.9. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штраф, пени).

Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено. Авансирование не предусмотрено.

4.10. Последний (итоговый) документ о приемке подписывается Заказчиком только после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств согласно разд. 7 Контракта (при установлении такого требования Заказчиком).

4.10.1. Стороны обязаны обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

4.10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

4.11. Поставщик обязан:

4.11.1. Поставить товар одной полной партией товара, в один этап исполнения Контракта (единовременно). Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4.11.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием (Приложение N 3 к Контракту).

4.11.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. В случае необходимости Поставщик осуществляет сборку (установку, настройку, наладку) товара своими силами без взимания дополнительной платы.

4.11.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе.

4.11.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.11.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком таких договоров.

4.11.7. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП и СОНКО, заверенную Поставщиком.

4.11.8. В случае замены соисполнителя из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.11.7 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП и СОНКО.

4.11.9. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП и СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП и СОНКО.

4.11.10. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП и СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.

4.11.11. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделами 3,7 Контракта.

4.11.12. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 2.3, 6.8 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.11.13. Нести иные обязанности, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разд. 7 Контракта.

4.2.5. Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей, соисполнителей из числа СМП и СОНКО в объеме до 30% от цены Контракта.

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП и СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Контракта.

4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.

4.2.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ N 44).

4.2.8. Реализовывать иные права, установленные настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара (если поставка произведена Поставщиком одной полной партией товара и товар является новым товаром надлежащего качества), соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и(или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ N 44) и(или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

в) Поставщик неоднократно (2 или более раз) нарушил сроки поставки товара.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить в единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разд. 7 Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом.

4.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока [2] , а также требовать от Поставщика осуществления сборки (установки, настройки, наладки) товара силами Поставщика без взимания дополнительной платы (при необходимости).

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разд. 7 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ N 44.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ N 44.

4.4.9. Реализовывать иные права, установленные настоящим Контрактом.

5. Срок и условия поставки.

5.1. При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Контракту. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика. 5.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, Колпино, ул. Красная, д. 4/1, лит А, срок поставки товара – в течении 45 календарных дней с момента заключения Контракта. 5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

Доставка осуществляется за счет Поставщика.

5.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара надлежащего качества Заказчику. 5.5. Тара (упаковка). 5.5.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 5.5.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 5.5.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. 5.5.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. 5.6. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям. 5.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара. 5.8. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара. 5.9. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. 5.10. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 5.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6. Приемка товара.

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, Колпино, ул. Красная, д 4/1, лит А (далее - место доставки) в течение 45 календарных дней со дня заключения Сторонами Контракта. Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место доставки. Поставка товара осуществляется Поставщиком одной полной партией товара надлежащего качества, в один этап исполнения Контракта (единовременно).

В день поставки товара Поставщик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара (далее - акт промежуточной приемки) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

6.2. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленных товаров, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы.

6.2.1. Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

6.2.2. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленных товаров, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленных товаров Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.3. При отсутствии претензий относительно качества поставленных товаров на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта, Заказчик подписывает акт промежуточной приемки в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара.

6.4. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности поставленного товара, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Поставщиком.

Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Поставщика (если иное не установлено Законом и (или) Контрактом), при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 6.3 настоящего Контракта, отказывается от приемки поставленных товаров и составляет мотивированный отказ от подписания акта промежуточной приемки.

После устранения Поставщиком обнаруженных Заказчиком недостатков Заказчик производит приемку поставленных товаров, в том числе экспертизу поставленных товаров в порядке, установленном настоящим разделом.

6.5. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки поставленных товаров может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.6. Датой промежуточной приемки поставленных товаров считается дата подписания Заказчиком акта промежуточной приемки.

6.7. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется документ о приемке [3] .

В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

Для этого Поставщик в срок не более 3 рабочих дней с даты подписания сторонами акта промежуточной приемки формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке [4] , который должен содержать информацию, указанную в пункте 1 (включая подпункты) части 13 статьи 94 Закона.

В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.

При этом в документ о приемке подлежит включению информация о товарах, поставленных в течение срока действия настоящего Контракта, в строгом соответствии с составленными в течение указанного срока актами промежуточной приемки.

6.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.7 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- счет на оплату товара;

- скан-образы составленных в течение отчетного периода актов промежуточной приемки.

При этом в случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.7 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.10. В течение 19 дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.10.1. Заказчик имеет право частично принять поставленные товары с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятых товарах в документе о приемке.

6.11. В случае создания приемочной комиссии в течение 19 дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленные товары с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых товарах в документе о приемке.

6.12. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.13. В случае получения в соответствии с пунктом 6.12 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

6.14. Поставщик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

6.15. Датой приемки поставленных товаров считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Обязательства Поставщика по настоящему Контракту считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

6.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Исполнителем документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 3 рабочих дня.

6.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленных товаров в случае выявления несоответствия товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком.

7. Обеспечение исполнения Контракта

и гарантийных обязательств. Ответственность сторон.

7.1. Обеспечение исполнения Контракта. 7.1.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств [5] . Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение предоставляется в размере ____ от начальной (максимальной) цены Контракта [6] , что составляет ________ рублей _____ копеек.

7.1.2. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 7.1.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение. Его размер может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 7.1.4. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Поставщик выбрал внесение денежных средств, Заказчик обязуется: 7.1.4.1. Возвратить Поставщику эти средства в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания последнего (итогового) документа о приемке. 7.1.4.2. Возвратить часть этих средств не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания промежуточного документа о приемке товара. При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (при уменьшении размера обеспечения исполнения обязательств по Контракту в соответствии с п. 7.1.3 Контракта). 7.1.4.3. Возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения в соответствии с п. 7.1.3 Контракта). 7.1.5. Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик должен предоставить новое обеспечение. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить новое обеспечение. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 7.2.2 Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 7.1.3 Контракта. 7.1.6. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения не применяются.

7.1.7. Если участником закупки в ходе ее проведения предложена цена Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после того, как участник предоставит обеспечение исполнения Контракта в размере, в 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 7.1.1 Контракта, но не менее 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в п. 7.1.1 Контракта.

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика. 7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.

Правила определения неустойки за факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

7.2.3.1. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:

а) 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б) 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 0,5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно);

д) 0,4% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно);

е) 0,3% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно);

ж) 0,25% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно);

з) 0,2% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно);

и) 0,1% цены Контракта, если цена Контракта превышает 10 млрд руб.

7.2.3.2. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

7.2.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.2.4. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.2.5. Суммы в размере неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.2.6. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.2.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.8. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.2.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика. 7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Заказчика:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

7.3.4. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта. 7.4. Иные положения об ответственности сторон. 7.4.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.4.2. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением условий Контракта стороны обмениваются документами с использованием ЕИС, направляя электронные уведомления. Они формируются с использованием этой системы, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

8. Расторжение Контракта. Антикоррупционные условия.

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае неоднократного (2 и более раз) нарушения сроков поставки товара Поставщиком. 8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.4. Заказчик формирует с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС. 8.5. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения решения Заказчика в ЕИС согласно п. 8.4 Контракта в соответствии с часовой зоной, в которой находится Поставщик. Поступление данного решения считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям извещения об осуществлении закупки, что позволило ему стать победителем закупки, либо Поставщик и (или) товар перестали соответствовать указанным требованиям (кроме требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 8.9. При отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС согласно п. 8.4 Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене указанного решения, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС. 8.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 8.11. Поставщик формирует с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС. 8.12. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения решения Поставщика в ЕИС согласно п. 8.11 Контракта в соответствии с часовой зоной, в которой находится Заказчик. Поступление данного решения считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 8.15. При отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС согласно п. 8.11 Контракта, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене указанного решения, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС. 8.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Антикоррупционные условия.

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, поставить товары (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, поставить товары (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном Контрактом.

9.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

10. Заключительные положения.

10.1. Контракт, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, считается заключенным в день его размещения в ЕИС. 10.2. Контракт действует по 31 декабря 2023 г. включительно. 10.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

10.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.5. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, считаются полученными юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), даже если указанное лицо не находится по указанному адресу. 10.6. Приложения к Контракту: 10.6.1. Приложение N 1. Спецификация товара; 10.6.2. Приложение N 2. Расчет цены Контракта; 10.6.3. Приложение N 3. Техническое задание.

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1

к контракту

N _____ от "_____" _______ 20__ г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

Приложение N 2

к контракту

N _____ от "_____" _______ 20__ г.

Расчет цены Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

Приложение N 3

к контракту

N _____ от "_____" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В "Спецификации товара" указывается товар, предложенный Поставщиком по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и подлежащий поставке, а также наименование товара, характеристики товара, комплектность товара, количество, требования к качеству товара, вытекающие из Контракта, гарантийный срок на товар. ↑

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 ст. 477 ГК РФ). ↑

В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке"). ↑

В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле "Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке") (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: "Счет-фактура и документ о приемке"). ↑

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. ↑

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом заключается контракт. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги)

на поставку хозяйственных товаров

Используемый метод определения начальной (максимальной) контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормативный метод.

Обоснование метода определения начальной (максимальной) контракта: в соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).»

Расчет выполнен на основании проведения сбора и анализа общедоступной ценовой информации, в том числе путём направления запросов о предоставлении информации по ценам на закупаемые товары, в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». При расчете корректирующие коэффициенты и индексы не применялись. Расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора EXCEL.

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, (начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными