Тендер - Поставка хозяйственных товаров (перчатки, мыло, салфетки) №242019567

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_мыло,перчатки,салфетки_2023,.docx
• Описание_объекта_закупки_мыло,перчатки,салфетки_2023[1].docx
• ПРОЕКТ_КОНТРАКТА_на_поставку_хозяйственных_товаров__мыло_перчатки_салфетки[2].doc
• Требования_к_заявке_и_инструкция_мыло,_перчатки,салфетки_2023.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000014

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 223, лит.А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 38750.09 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с требованиями установленными документацией об аукционе в электронной форме.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу г.Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

- Посмотреть таблицу с данными

1 В соответствии с пп. д п. 1 ч. 2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ данная информация вносится в контракт и в соответствии с ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ не подлежит изменению.

2 При наличии у товара товарного знака указать товарный знак, а при его отсутствии указать что товарный знак у товара отсутствует.

Предложение участника закупки о цене контракта

Инструкция по заполнению заявки

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки в случае возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи;

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» присвоены первые три порядковых номера.

Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отзыва заявки на участие в закупке;

С момента направления отзыва заявки на участие в закупке заявка на участие в закупке считается отозванной.

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 20.03.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР "ТРОИЦКИЙ"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Обуховской

Обороны, 223/ЛИТЕР А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

1

2

3

Извещение

21.03.2023

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

наименование

дата

номер

4

5

6

План-график

14.03.2023

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69001

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Описание объекта закупки

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения Контракта на Поставку хозяйственных товаров (перчатки, мыло, салфетки) для нужд СПБ ГБУ КЦ "Троицкий" в 2023 году.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 09 копеек.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целями данной закупки является: обеспечение хозяйственными товарами сотрудников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурный центр «Троицкий».

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Место поставки товара: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.223, лит. А. 1-й этаж.

3.2. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта, силами и средствами Поставщика, в состоянии, соответствующем требованиям заявки Заказчика. Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Время поставки Товара по рабочим дням с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней (в случае, если Сторонами не согласовано иное).

Требования к качеству товара

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Копии документов должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон и обязательных приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки Заказчиком.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

При указании конкретных показателей в заявке должны содержаться:

- Наименование товара и/или словесное обозначение товарного знака (при наличии) должно соответствовать наименованию товара и/или словесному обозначению товарного знака (при наличии), указанному в регистрационном удостоверении изделия медицинского назначения, в случае отсутствия в заявке словесного обозначения товарного знака предлагаемого товара, далее считается, что такой товар не имеет словесное обозначение товарного знака;

- Участник закупки при указании аналогичного товара, с указанием марки, указывает «СОСТАВ» продукции соответствующей марки.

- Участник закупки указывает конкретные значения показателей товара в единицах измерения, установленных Заказчиком, (без слов «не менее», «не более», «более», «менее», «должно», «не выше», «должен быть» и пр.), соответствующих техническим требованиям, установленным в Техническом задании (описании объекта закупки).

- Если при описании характеристик и их значений используется термин «Не менее», Участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

- Если при описании характеристик и их значений используется термин «Не более», Участником должно быть представлено значение равное или менее указанного.

- Если при описании характеристик используется диапазон значений со словами «от» …. «до», то такое указание считается конкретным и, соответственно, участник указывает конкретное значения без словосочетаний «от» …. «до», при указании слова «от» участник указывает конкретное значения либо равное значению, либо больше значения, при указании слова «до» участник указывает конкретное значения либо равное значению, либо меньше значения.

- Если при описании характеристик используется термин «Или», Участником может быть представлено любое из указанных значений по своему выбору.

- В случае перечисления значений показателя товара через запятую, знак «/» означает, что при поставке, или выполнения работ или оказания услуг используются товар(ы) со всеми перечисленными значениями.

- Если какие-либо характеристики товара, предлагаемого Участником к поставке, заявлены производителем со знаком «–», «+/-», «от»… «до», «≥», «≤», « » и пр., то Участник вправе указать данные значения соответственно со знаком «–», «+/-», «от»… «до», «≥», «≤», « » и пр., в заявке с обязательным указанием (примечанием) рядом с таким значением «в соответствии с инструкцией/технической документацией».

- Если при описании характеристик используется значении со знаком «–», то Участник указывает конкретное значения в рамках диапазона значения без указания знака «–», при этом значение может быть и раной нижней границе и верхней границе значения.

Если при описании характеристик используется значения со знаком «≥», «≤», то Участник указывает конкретное значения либо равное , либо больше/ меньше значения, в зависимости от знака.

Если при описании характеристик используется значения со знаком « », то Участник указывает конкретное значения больше или меньше значения, в зависимости от знака « »

- На объем (количество) товара участник даёт согласие, также участник вправе указать тот же самый объем/количество, соответствующее извещению на проведение закупки.

Примерная форма для заполнения "Сведений о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки"

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

В описании товара заказчик использует следующие виды показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

2) показатели, для которых указаны варианты значений;

3) показатели, значения которых не могут изменяться;

4) показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания характеристик товара, предлагаемого к поставке участником размещения заказа:

по первому виду показателей участник размещения заказа указывает конкретные значения показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник размещения заказа выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник размещения заказа указывает значение, установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник размещения заказа указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к извещению

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №__________________________________

поставки хозяйственных товаров (перчатки, мыло, салфетки)

г. Санкт-Петербург «___» _________ 20__ года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий», в лице директора Букиной Марии Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ___________________, в лице ____________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны (вместе именуемые Стороны), принимая во внимание, что лица, подписавшие настоящий контракт, обладают соответствующими полномочиями в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, и что заключение настоящего контракта не является для Поставщика крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, либо заключение такой сделки согласовано им в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (протокол от «___» _____ 20__ г. №_____________________) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (перчатки, мыло, салфетки) (далее – Товар) в количестве с характеристиками согласно Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) и Спецификации (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и размере, и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Поставщик гарантирует:

- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;

- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

2.Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость поставляемого по Контракту Товара определяется в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение №2 к Контракту), включает в себя стоимость товара, а также затраты по его транспортировке и доставке по адресу Заказчика, указанному в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), с учетом понижающего коэффициента составляет (___________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС . 1 .

Цена Контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта

В случае, если Поставщиком не были учтены какие-либо затраты, Товар должен быть в любом случае поставлены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу Товара указана в спецификации (Приложение №2 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта

Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Основанием для оплаты Товара в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта является документ о приемке товара в электронном виде, подписанный Заказчиком и размещенный в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.2. настоящего Контракта.

Источник финансирования Контракта: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям культурно-досугового типа на финансовое обеспечение выполнение государственного задания», код вида расходов 611, Код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».

В случае внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов, код КОСГУ, год финансирования дополнительное соглашение не оформляется, Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление.

Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) кредитной организации.

В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости товара, отраженных в товаросопроводительных документах, фактически поставленному товару и его стоимости, определенной Контрактом, Заказчик передает Поставщику мотивированный отказ от подписания документов и не подписывает их до внесения Поставщиком в них соответствующих изменений и возврату обратно Заказчику.

Заказчик, по согласованию с Поставщиком, может увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), Спецификации (Приложение №2 к Контракту), установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежит принятию и оплате Заказчиком до устранения замечаний.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта, если оплата осуществляется за счет средств бюджета того же финансового года.

В случае взыскания с поставщика неустойки (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику заявление о проведении зачета встречного однородного требования, в котором указывает сумму неустойки (штрафа, пеней), на которую уменьшается сумма оплаты за поставленный Товар. Заказчик должен направить заявление о проведении зачета способом, который обеспечит получение данного заявления Поставщиком.

Выплата неустойки (пени, штрафа) Поставщиком в претензионном или исковом порядке после оплаты товара (услуг, работ) в пределах того же финансового года осуществляется Заказчику, а в последующие годы – в бюджет Санкт-Петербурга.

Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный Товар до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков.

Поставщик обязуется в случае необходимости, по заявлению Заказчика, предоставить отсрочку по платежам на срок до 2 (двух) месяцев.

Изменение существенных условий контракта допускается в случаях, установленных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

После исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту, Стороны могут подписать акт сверки взаиморасчетов по Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма и качества товара, и иных условий Контракта.

3.Порядок сдачи и приемки товара

3.1. Поставщик производит поставку Товара в соответствии со Спецификацией товара (Приложение №2 к контракту) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта, силами и средствами Поставщика, в состоянии, соответствующем требованиям заявки Заказчика. Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Время поставки Товара по рабочим дням с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней (в случае, если Сторонами не согласовано иное).

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, в сроки, предусмотренные Контрактом в состоянии, соответствующем требованиям заявки Заказчика. Заявка направляется посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такой заявки. Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Время поставки Товара по рабочим дням с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней (в случае, если Сторонами не согласовано иное). В случае, если заявка Заказчиком не направлялась, поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные п.3.1 Контракта.

Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д.223, 1-ый этаж. Расходы по доставке Товара несет Поставщик.

В день доставки (до момента фактической поставки) Товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, документ о приемке в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ.

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта, могут быть приложены документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

В день доставки товара Заказчик осуществляет приемку товара. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется представителями Заказчика в присутствии представителя Поставщика. Проверяется соответствие Товара по качеству и количеству на предмет соответствия с сопроводительными документами.

Для проверки поставленного товара в части соответствия товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Контракта и поставки товара Заказчик проверяет предоставленные документы и осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
в) направляет в ЕИС на доработку (исправление ошибок) документ о приемке, в случае необходимости его доработки.
3.9.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом товаре в документе о приемке.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, возврата на доработку документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ таких документов о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

В случае получения в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется устранить выявленные нарушения (до поставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных/рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 1 (один) рабочий день.

Право собственности на товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.

Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем товара и настоящим Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Поставщиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Контракта.

Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.

Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

На всех Товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.

На импортные товары перевод на русском языке обязателен.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного повреждения такового.

Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента принятия им Товара.

Непоставка Товара к строго определенному сроку, указанного в п. 3.1. Контракта, может повлечь утрату Заказчиком интереса к Контракту и применение к Поставщику штрафа.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе при исполнении Контракта, в том числе при осуществлении приемки Товара взаимодействие сторон осуществляется посредством применения функционала единой информационной системе в сфере закупок согласно установленному для данной единой информационной системы регламенту.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку товара в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) и Спецификацией (Приложение №2 к Контракту) в сроки, установленные в пункте 3.1 контракта.

4.1.2. Заполнить документ о поставке в электронном виде в личном кабинете в ЕИС.

Передать Товар надлежащего качества Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, соблюдать все правовые акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету Контракта.

Устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

Выполнить допоставку или замену некомплектного Товара и (или) Товара ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления Заказчиком.

Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, службой технической поддержки производителя.

При поставке Товара передать Заказчику все необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара установленным требованиям (в т.ч. сертификаты качества, документацию завода-изготовителя), а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Осуществить поставку Товара по адресу, указанному в п.3.3 Контракта

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией (Приложение №2 к Контракту) товар в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Контракту.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Заказчик вправе:

Принять Товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) и Спецификации (Приложение №2 к Контракту) спецификации, подписать и передать Поставщику документ о приемке товара.

Оплатить стоимость Товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.5. Взыскать с Поставщика неустойку (пени, штраф) путем ее удержания из денежных средств, подлежащих к выплате Поставщику за поставленный Товар.

4.5. Стороны обязуются:

4.5.1. Не разглашать третьим лицам информацию, ставшую известной при исполнении контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

5.4. Выплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

5.5. Окончание срока действия контракта не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение его условий в период действия контракта.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по контракту своих обязательств, на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Поставщика по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга имеет право государственный Заказчик путем уменьшения цены контракта на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Для перечисления начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств используются следующие реквизиты:

Получатель: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» (СПб ГБУ КЦ «Троицкий»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле:

- «Наименование получателя» указывается:

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга, СПб ГБУ КЦ «Троицкий» л/c▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

- «Наименование банка» указывается: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- «Назначение платежа» указывается: (140 ПД) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по Контракту № _____________ от «__» ________ 20__года.

5.12. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

6. Обеспечение исполнения контракта.

Поставщиком до заключения Контракта должны быть предоставлены документальные доказательства обеспечения исполнения условий Контракта. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет: 10 % от цены Контракта, что составляет __________ (___________) рублей ___ копеек.

В случае если предложенная Поставщиком в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом требований ст. 37 Закона 44-ФЗ.

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случае выполнения им условий, содержащихся в части 8.1 ст. 96 Закона 44-ФЗ.

Исполнение Контракта может обеспечиваться Поставщиком предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45 и 96 Закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной независимой гарантии, такая независимая гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Поставщик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона №44-ФЗ возвращается по заявлению поставщика (пропорционально исполненным обязательствам) в сроки, указанные в п. 6.3 Контракта.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона №44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком Поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком) осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства требования, Заказчик удерживает денежные средства, которые Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Информация представляется участником закупки до заключения контракта. Сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, они вносятся на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Получатель: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» (СПб ГБУ КЦ «Троицкий»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле:

- «Наименование получателя» указывается:

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга, СПб ГБУ КЦ «Троицкий» л/c▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

- «Наименование банка» указывается: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- «Назначение платежа» указывается: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(поступления во временное распоряжение), УИН 0, предмет Контракта и номер Извещения о проведении аукциона (конкурса, запроса котировок).

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся, например: стихийные явления, такие как, землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемия и т.д.

7.2. Срок исполнения Сторонами своих обязательств продлевается на период, равный продолжительности действия указанных в пункте 7.1. Контракта обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой в связи с событием, указанным в п. 7.1. настоящего контракта, создалось невозможность исполнения своих обязательств, не позднее 3 дней с момента наступления соответствующего события обязана письменно известить другую сторону.

8. Гарантии качества товара

Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, в том числе сертификатами либо декларациями соответствия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов на русском языке (сертификаты соответствия на поставляемые товары на русском языке; санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемый Товар (если применимо)).

Гарантийный срок составляет – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания в ЕИС документа о приемке поставленного Товара.

Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен составлять не менее 75%

Гарантийный срок производителя на поставляемый Товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня письменного заявления о них Заказчиком.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного Товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, в том числе погрузо-разгрузочные работы, доставку и возврат Товара Заказчику в месте его нахождения.

При выявлении Заказчиком недостатков поставленного Товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного Товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Письменное извещение может быть направлено по электронной почте Поставщика, указанной в настоящем Контракте.

Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный Товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика, о чем делается соответствующая запись в гарантийном талоне или документе, его заменяющем.

На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

9. Момент вступления в силу и срок действия Контракта

9.1. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в ЕИС.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует до 31.12.2023 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

10.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услуги публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

10.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услуги сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

10.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта в случае нарушения Поставщиком антикоррупционной оговорки.

11. Исключительные права

Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Прочие условия

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее поступления противоположной стороне.

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Обеспечение гарантийных обязательств: не устанавливается.

Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: требования не установлены.

Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке с одновременным взысканием убытков и неустойки (пеней) в соответствии с положениями ч. 8-17 ст. 95 Закона №44-ФЗ, в том числе в случае нарушения срока поставки более, чем на 5 (пять) дней в соответствии с пунктом 3.1. Контракта.

При исполнении Контракта не допускается:
- перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
- замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товара, будет являться государство - член Евразийского экономического союза, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством РФ.

В действия настоящего Контракта Поставщик не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе поставки Товара. Поставщик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное лица Заказчика: Златкина Людмила Олеговна электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Уполномоченное лицо Поставщика: __________________________________ _______________________, контактный телефон: _____________, е-mail: ____________.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что:

Поставщик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки Товара

Никакие другие обязательства Поставщика по поставке Товара не являются приоритетными в ущерб поставки Товара по Контракту.

Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Поставщик обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

При вступлении в силу законодательных актов предусматривающих изменения обязанностей сторон по Контракту, Стороны обязуются внести изменения в настоящий Контракт путем заключения дополнительных соглашений, в целях приведения настоящего Контракта в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

Приложения:

Приложение №1 – Описание объекта закупки;

Приложение №2 - Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к КОНТРАКТУ №__________________________________

на поставку хозяйственных товаров (перчатки, мыло, салфетки)

от «__» ______ 20__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к КОНТРАКТУ №__________________________________

на поставку хозяйственных товаров (перчатки, мыло, салфетки)

от «__» ______ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет ______ (_________) рублей __ копеек.

* Документы, подтверждающие страну происхождения, передаются вместе с Товаром.

Общие требования к Товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий его качества:

Поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Товар соответствует требованиям безопасности в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Гарантийный срок поставляемого Товара – 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки Товара. Остаточный срок годности товара – не менее 75% на дату поставки

Гарантийный срок поставляемого Товара исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков Товара Поставщик обязан удовлетворить требования Заказчика, связанные с недостатками Товара, либо заменить на новый Товар.

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»