Тендер - Закупка реагентов для иммуноцитохимических исследований (3) №242010575

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Прилож1_ООЗ_иммуноцито_3.docx
• Прилож2_Расчет_НМЦК__567.xlsx
• Прилож3_треб_к_заявке[1].docx
• Прилож4_ПК_иммуноцито_3.docx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000120

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

установлено в приложении №4 к извещению (проект контракта)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона № 44 и приложением № 4 к извещению об осуществлении закупки, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона № 44 и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает: СПб ГБУЗ ГКОД.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 20.03.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, АЛ. 2-Я

БЕРЁЗОВАЯ, Д.3/5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

21.03.2023

План-график

01.01.1970

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3 к Извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее – Закон о контрактной системе) и инструкция по ее заполнению

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

*Направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок (далее - единая информационная система).

Приложение № 1 к инструкции по заполнению заявки

Рекомендуемая форма

Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара

- Посмотреть таблицу с данными

Для представления сведений о товаре участник закупки вправе воспользоваться формой Приложение № 1 к инструкции по заполнению заявки «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара».

Наименование предлагаемого к поставке товара, его принадлежностей (при наличии), в том числе составляющих (при наличии) указывается в соответствии с документацией производителя на поставляемый товар.

Заказчик в целях определения соответствия закупаемого товара устанавливает порядок описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений, которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара, установленным в Приложении № 1 к описанию объекта закупки, со ссылкой на соответствующие пункты указанного приложения;

В случае установления в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием словосочетания «не менее...», участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, более или равное установленного минимального значения показателя товара без использования словосочетания «не менее ...».

В случае установления в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки соответствующего значения показателя товара с использованием словосочетания «должен быть...», «не должен быть….» участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, без использования словосочетания «должен быть...», «не должен быть….».

Утверждаю

Главный врач

СПб ГБУЗ «Городской клинический

онкологический диспансер»

_______________Э.Э. Топузов

«20» марта 2023 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НА ЗАКУПКУ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (3)

Санкт-Петербург

2023

Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1 Наименование объекта закупки

• Предмет контракта (объект закупки): закупка реагентов для иммуноцитохимических исследований (3).

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1 Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2 Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

2.3 Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.4 Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.5 Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.6 В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

2.7 Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации.

3. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

3.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2 Антитела должны транспортироваться в таре, поддерживающей требуемый в инструкции к каждому препарату температурный режим хранения, с подтверждением соблюдения температурного режима в период транспортировки (термометр, термоиндикатор).

3.3 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

4. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

4.1 Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

4.2 Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

4.3 Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

4.4 Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 9 месяцев с момента подписания Сторонами документа об электронной приёмке.

5. Адрес доставки:

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56, медицинский склад.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

6.1 Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Ответственный за закупку:

Заведующий цитологической лабораторией

Ершов В.А.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №___________________

г. Санкт- Петербург « ____» __________2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер» (СПб ГБУЗ ГКОД), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Топузова Эльдара Эскендеровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты для иммуноцитохимических исследований (3) (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1) и передать Товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Номенклатура (ассортимент), общее количество, цена за единицу и другие основные характеристики Товара определяются Приложением №1 «Спецификация» (далее Приложение №1) и Приложением №2 «Сведениями о технических и функциональных характеристиках товара» (далее Приложение № 2).

1.3. Контракт заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании протокола № _______ от _________ подведения итогов электронного аукциона на Закупку реагентов для иммуноцитохимических исследований (3) (извещение № _________ http://zakupki.gov.ru/).

1.4. ИКЗ _______________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта определяется Приложением №1 «Спецификация», является твердой и изменению не подлежит, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.2 Сумма контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе стоимость Товара, его упаковки, маркировки, НДС, доставку до склада Заказчика, оформлению сопроводительной документации, расходы по возврату товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, услуги хранения, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с выполнением Контракта.

Заказчик уменьшает суммы, подлежащей уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена:

2.3 Цена контракта составляет __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек), в том числе НДС ___ % __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек).

В случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрена:

2.3 Цена контракта составляет __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек), НДС не облагается в соответствии с __________.

2.4. Расчеты по Контракту осуществляются в срок не более чем через 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и на основании документов, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящего Контракта. Оплата производится в безналичном порядке.

Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).

2.5. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (товарных накладных, счетов, счетов-фактур (последнее – если Поставщик является плательщиком НДС) и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

В случае осуществления поставки Товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится после поставки последней части, входящей в комплект.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

2.8 Оплата товара осуществляется за счет внебюджетных средств.

3. Условия поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56, медицинский склад.

3.2. Поставка Товара осуществляется однократно, в полном объеме (количестве) Товара предусмотренным Контрактом, по заявке Заказчика, в соответствии с требованиями п.п. 1.1 и 1.2 Контракта и в полном объеме заявки в течение 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком.

Направление заявки на поставку товара осуществляется по адресу электронной почты указанной в разделе Контракта реквизиты сторон - Поставщика, риски неполучения электронной почты, по указанному адресу в Контракте несет Поставщик.

3.3. Поставка включает в себя, в том числе доставку и выгрузку Товара по адресу заказчика (погрузо-разгрузочные, такелажные работы).

3.4. Поставщик обеспечивает в дневное время суток (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00) в рабочий день недели своими силами и за свой счет доставку Товара по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта, а также его выгрузку, перемещение до места складирования и приемки.

3.5. Каждая единица Товара должна поставляться с комплектом технической и/или эксплуатационной документации (регистрационное удостоверение, паспорт, инструкция, руководство пользователя и т.п.). Вся документация должна быть на русском языке.

3.6. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции и соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат такой тары осуществляется силами Поставщика.

Антитела должны транспортироваться в таре, поддерживающей требуемый в инструкции к каждому препарату температурный режим хранения, с подтверждением соблюдения температурного режима в период транспортировки (термометр, термоиндикатор).

3.7. В случае, если Заказчик не направляет заявки на поставку Товара, Поставщик не вправе понуждать Заказчика к исполнению такого обязательства, при этом убытки с Заказчика не взыскиваются.

4. Порядок сдачи-приемки товара

4.1. Приемка Товара осуществляется по рабочим дням с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Месте доставки, указанном в п.3.1 Контракта.

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к Контракту) и Сведениям о технических и функциональных характеристиках товара (Приложение №2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Контрактом;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

4.2. В срок в день доставки (до момента фактической поставки) Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.2.1. К структурированному документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) счет на оплату поставленного Товара, товарные накладные, счет-фактура (в случае если Поставщик является плательщиком НДС);

б) техническая информация производителя на поставляемый товар, переведенная на русский язык.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

4.2.2. Список документов, передаваемых при поставке товара Заказчику на бумажном носителе:

– документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 4.2.1 Контракта;

– документы, поставляемые вместе с товаром: инструкции, технические паспорта и иные документы, поставляемые вместе с товаром (предоставляются Поставщиком при их наличии);

– документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно, а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах - сертификат СТ-1. [1] .

4.3. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя в том числе:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к Контракту) и Техническим характеристикам (Приложение №2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Контрактом;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверка по количеству, качеству.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

4.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4.1. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления структурированного документа о приемке с прилагаемыми документами, указанными в Контракте, и на основании результатов экспертизы, осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке;

формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

4.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Внесение исправлений в структурированный документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного структурированного документа о приемке.

Срок исправления Поставщиком структурированного документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней.

4.6. Со дня подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.7. Структурированный документ о приемке формируется Сторонами в единой информационной системе в сфере закупок.

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

Мотивированный отказ от приемки формируется Заказчиком в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

4.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4.9. Датой поступления Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; за свой счет и своими силами, в соответствии с указаниями Заказчика, произвести разгрузку, подъем на этаж, и перемещение Товара до места его складирования и/или приемки, а также своевременный вывоз упаковочной тары (при наличии таковой);

5.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

5.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

5.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

5.1.5. принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным Контрактом;

5.1.6. устранить выявленные несоответствия (недостатки/дефекты) в случае поставки Товара, не соответствующего требованиям по качеству; поставить/заменить необходимое количество Товара в течение срока, установленного в претензии Заказчика, но не более 15 дней;

5.1.7. рассмотреть в течение 3 (трех) календарных дней Претензию Заказчика и дать ответ в письменной форме;

5.1.8. предъявить по требованию Заказчика оригиналы документов, передаваемых в копиях, или надлежащим образом заверенные копии документов.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

5.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

5.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);

5.2.6. требовать возмещения убытков (за исключением упущенной выгоды), уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3.2. предоставлять Поставщику информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

5.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе;

5.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

5.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

5.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить такое решение в порядке, установленным частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе;

5.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом Контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

5.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

5.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. требовать, в случае недопоставки Товара (в том числе нарушения в части комплектации), восполнить недопоставленное количество Товара (устранить замечания по комплектности) в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.4.8. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

5.4.9. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.10. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом о контрактной системе;

5.4.11. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.4.12. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. Стороны обязаны в 5-дневный срок информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.

7. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

7.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 5 % от цены по которой заключается контракт (максимального значения цены Контракта), что составляет _____ руб. _____ коп.

7.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере ____________ руб.______ коп.

7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданные организациями, перечень которых установлен частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе. В случае если независимая гарантия выдается банками, то такие банки должны соответствовать требованиям, установленным частью 1.1. статьи 45 Закона о контрактной системе, быть включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, а также соответствовать иным требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Независимая гарантия, предоставленная в качестве исполнения обязательств должна соответствовать части 2,3,4 статьи 45 Закона о контрактной системе, а именно:

независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать в себе:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8) Дополнительные требования установленные постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.4. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона о контрактной системе;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), проекте контракта и Контракте, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4) нарушение требований установленных постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту и гарантийных обязательств по Контракту (если такая форма обеспечения исполнения обязательств по Контракту и гарантийных обязательств по Контракту применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения обязательств по Контракту в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.8. Предусмотренное пунктом 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном Контрактом.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

В независимую гарантию обеспечивающую исполнение обязательств по контракту включается условие о том, что независимая гарантия обеспечивает оплату Гарантом Заказчику (Бенефициару) неустоек (штрафов, пеней), убытков, которые возникли в следствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом (Поставщиком) по Контракту.

7.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства из такого обеспечения.

7.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

7.14. До момента заключения Контракта, участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8. Качество Товара. Гарантии качества Товара

8.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства, спецификации и условиям настоящего Контракта. Поставщик передает Заказчику техническую документацию на Товар на русском языке.

8.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

8.3. Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Антитела должны транспортироваться в таре, поддерживающей требуемый в инструкции к каждому препарату температурный режим хранения, с подтверждением соблюдения температурного режима в период транспортировки (термометр, термоиндикатор).

Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

8.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

8.6. Остаточный срок годности товара не менее 9 месяцев с момента подписания Сторонами документа об электронной приёмке.

8.7. Требование к обеспечению гарантийных обязательств (в соответствии с ч.4 ст. 33 Закона о контрактной системе) не установлено.

9. Переход права собственности и рисков

9.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по Контракту, Стороны будут решать путем переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулировать спор, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта, исключительные права.

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года.

12.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

12.3. Контракт подлежит регистрации в Едином реестре государственных и муниципальных Контрактов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.4. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьей 95,112 Закона о контрактной системе, в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта уменьшают цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

г) в случаях, предусмотренных частью 65.2 статьи 112 Закона о контрактной системе.

12.5.1 Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12.6. При исполнении контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе, по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

12.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 11, 13 – 19, 21 – 23 и 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

12.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Поставщику для уведомления.

12.9. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Заказчиком Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Заказчику для уведомления.

12.10. Заказчик обязан приять решение об одностороннем отказе если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.12. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма (электронного письма), телефонограммы или факсимильного сообщения, по адресу другой Стороны, указанному в Контракте, с подтверждением о получении.

12.13. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.14. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Особые условия.

13.1. До направления Поставщику Заказчиком заявки (извещения) о необходимости поставки Товара, в целях проверки Заказчиком качества, технических и функциональных характеристик Товара, его наименования и соответствия заявленным в Приложении №1, Приложении №2. Заказчик вправе потребовать у Поставщика образцы Товара и документы, подтверждающие качество Товара.

Заказчик вправе направить требование Поставщику о предоставлении образцов Товара, а Поставщик обязуется в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика такого требования, предоставить экземпляры (образцы) Товара, указанные в требовании, и должным образом заверенные копии документов, подтверждающие технические характеристики, потребительские свойства и качество указанных образцов Товара (в т.ч. инструкция по применению), заявленных Поставщиком и указанных в приложении № 1, Приложении №2 к Контракту. Серия и партия должны быть идентичные на Товар, поставляемый в соответствии с п.3.2. Контракта.

13.2. Передаваемые Заказчику для проверки образцы Товара не входят в общее количество поставляемого по настоящему Контракту Товара и возвращаются Поставщику Заказчиком после исполнения обязательств по Контракту. При этом если контрольные образцы по результатам проверки утратили свои потребительские свойства, взыскание стоимости такого Товара с Заказчика не производится.

Возврат товара производится силами и средствами Поставщика в месте нахождения Заказчика, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика Поставщику о необходимости забрать образцы Товара.

13.3. Проверка представленных Поставщиком образцов на соответствие согласованным в Приложении №2 функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию производится Заказчиком в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком образцов Товара. Результаты проверки образцов Товара фиксируются в Акте проверки.

13.4. Поставщик вправе участвовать в процедуре проверки лично или через своего представителя. Представитель обязан при себе иметь доверенность на право участия в проверке, подписания Акта проверки, заявления возражений по результатам проверки. При отказе Поставщика от участия в Проверке или неявки представителя Поставщика для участия в проверке, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести проверку и составить по ее итогам Акт проверки, который будет иметь юридическую силу. Один подписанный Заказчиком подлинный экземпляр Акта проверки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания проверки направляется Поставщику.

13.5. При соответствии представленных Поставщиком образцов Товара функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию, согласованным в Приложении №1, Приложении №2, они признаются контрольными образцами и хранятся Заказчиком в течение всего срока действия настоящего Контракта.

13.6. При несоответствии представленных Поставщиком образцов Товаров, функциональным, техническим и качественным характеристикам, наименованию, согласованным в Приложении №1, Приложении №2, Заказчик фиксирует данный факт в Акте проверки и в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Поставщику требование предоставить надлежащие образцы Товара вместе с экземпляром Акта проверки.

13.7. Поставщик повторно обязан представить надлежащие образцы Товара и надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие технические характеристики, потребительские свойства и качество указанных образцов Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта проверки и требования о повторном предоставлении образцов Товара. Непредставление надлежащих образцов Товара для повторной проверки и непредставление указанных документов, подтверждающих качество образцов Товара, в установленный срок, равно как и повторное представление Поставщиком образцов Товара ненадлежащего качества, или не соответствующего требованиям о качестве, наименовании, функциональным и техническим характеристикам, указанным в Приложении №1, Приложении №2 признается существенным нарушением условий настоящего Контракта.

14. Заключительные положения

14.1. Во всем остальном, не урегулированном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все приложения к Контракту являются неотъемлемой частью.

14.3. Все изменения и дополнения к Контракту могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Поставщиком соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам.

14.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

15. Приложения к настоящему Контракту

15.1. Приложение № 1 – Спецификация;

15.2. Приложение №2 – Сведения о технических и функциональных характеристиках товара;

15.3. Приложение №3 – Форма заявки на поставку товара.

16. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо по контракту:

Заведующий цитологической лаборатории

Ершов В.А. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 1

к Контракту от __ . __ . 2023 г.

№ ________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена:

Цена контракта составляет __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек), в том числе НДС ___ % __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек).

В случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрена:

Цена контракта составляет __________ рублей ____ копеек (прописью рублей прописью копеек), НДС не облагается в соответствии с __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту от __ . __ . 2023 г.

№ ________________________

Сведения о технических и функциональных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту от __ . __ . 2023 г.

№ ________________________

образец

- Посмотреть таблицу с данными

пункт контракта не применяется в случае, если по результатам проведенной процедуры положения Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не применялись). ↑