Тендер - Поставка товара №242003115

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

№10_Договор_на_поставку_товара_-_проект

Договор

на поставку товара № 9

г. Верещагино «____марта»2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец досуга и творчества", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мосягиной Ксении Александровны действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице ___________________________________, действующей на основании __________________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании в тексте договора – «Стороны»),на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору (Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)Поставщик обязуется поставить товар согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить его в размере, указанном в настоящем Договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость Договора составляет _________(_______) рублей ___ копеек, с учетом НДС. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора включает все расходы на исполнение настоящего Договора в полном объеме, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3.Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за счет средств бюджета Верещагинского городского округа Пермского края по итогам поставки товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарной накладной (универсального передаточного документа)или счета-фактуры, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки Товара считается дата, указанная в расходной накладной.

3.3.Приемка Товаров по количеству, комплектности, ассортименту осуществляется в момент подписания накладных о передаче товаров.

3.4. Право собственности, а также риск случайной гибели и повреждения Товара переходят на Заказчика с момента получения Товара.

3.5. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная,16

3.6.Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара. являтьсяновым и ранее не использованным, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

4.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. За нарушение Поставщиком сроков поставки товара по настоящему Договору Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик требует от Поставщика уплаты штрафа в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере 10 % от цены Договора за каждый случай неисполнения обязательств по настоящему Договору, по факту его наступления, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

4.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения лежащих на нем обязательств в полном объеме.

4.6. Если Заказчик нарушает обязательства, по несвоевременному перечислению денежных средств, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.7. За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее «17» апреля 2023г.

6.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий настоящего ДОГОВОРА возможно по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменение существенных условий Договора возможно в случаях:

6.2.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

6.2.2. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара,

объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

6.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора предусмотренных статьей 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, одной из Сторон.

7.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемым применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.

8.3. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В соответствии с условиями Договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы.

8.5. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

8.6.Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 10 (десяти) рабочих дней другой Стороне.

8.7. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.8. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему Договору и в связи с ним.

8.9. Иные условия, не определенные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Поставщику.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

на поставку товара №9

от ____марта 2023г.

Спецификация на поставку товара

Поставщик обязуется поставить товар, согласно прилагаемой спецификации по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край,г. Верещагино, ул. Железнодорожная,16.

Стоимость товара включает в себя налоги и другие обязательные платежи, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, стоимость тары и упаковки; расходы, связанные с перевозкой, погрузкой, разгрузкой и доставкой продукции до Заказчика, сборкой и вывозом упаковки от продукции.

Поставляемый товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, являться новым и ранее не использованным, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

- Посмотреть таблицу с данными

от Заказчика от Поставщика

Директор МБУК "Дворец досуга"

_____________ К.А. Мосягина ___________ /С.А. Иванов/

ТЗ_Хозтовары_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

Количество поставляемого товара (спецификация). Поставщик осуществляет поставку товаров в следующем составе и количестве: - Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
- товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации.
- поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Сроки (периоды) поставки товара: в течении 5 дней после подписания договора

Место поставки товара: Поставщик осуществляет поставку, отгрузку (передачу) Товара Грузополучателю МБУК «Дворец досуга». Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Верещагино, ул. Железнодорожная,16

Условия поставки товара:
- поставка (с доставкой, разгрузкой) товара осуществляется Поставщиком Заказчику в объемах и в соответствии с Приложениями 1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
- поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Технического задания. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются поставщиком.
- способ и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.
- риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

Требования к безопасности товара.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Товар должен соответствовать установленным для подобного вида товаров требованиям и стандартам по качеству и безопасности

Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не требуется.

Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.
Объем гарантий качества составляет 100%.
При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.
- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;
- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;
- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;
- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара.
Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Назначение товара и цели его использования: поставка товара необходима для нужд учреждения и проведения мероприятий.