Тендер - Ремонт оборудования химического производства №241935149

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

договор подряда.docx

ДОГОВОР № 19/_________

г. Глазов "_____" __________ 2023 г.

Акционерное общество «Чепецкий механический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице ________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик своим иждивением (материалы, силы и средства) обязуется выполнить по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. Работы выполняются на территории Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

1.3. Возможность и порядок привлечение субподрядных организаций устанавливается в Приложении № 1 к Договору.

2 ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.

2.2. Подрядчик предоставляет в отдел главного механика Заказчика ежемесячно до 20 числа месяца, в котором выполнена работа: согласованные в цехе-заказчике акты выполненных работ по форме Приложения № 3 с расшифровкой физических объемов выполненных работ на данный период, исполнительную документацию, счет-фактуру.

2.3. Заказчик обязан в 3-хдневный срок рассмотреть и подписать предоставленные акты выполненных работ по форме Приложения № 3 или дать мотивированный отказ в адрес Подрядчика.

Акты выполненных работ по форме Приложения № 3 подписывают: со стороны Заказчика - Главный механик или лицо, уполномоченное на право подписи, со стороны Подрядчика - лицо, уполномоченное на право подписи.

2.4. Подрядчик предоставляет в Отдел главного механика Заказчика первичные бухгалтерские и отчетные документы (счета-фактуры и подписанные Заказчиком акты выполненных работ по форме Приложения № 3, техническую документацию, согласованную с Заказчиком калькуляцию/смету) в день сдачи-приемки работ, но, во всяком случае, не позднее 5 рабочих дней.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению первичных бухгалтерских и отчетных документов Подрядчик может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности (материальной), в случае, если таким неисполнением причинены убытки Заказчику, и размер этих убытков обоснован Заказчиком.

2.5. Сроки и порядок оплаты установлен в Приложение № 1 к Договору.

2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

2.7. Заказчик направляет Подрядчику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

2.8. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
2.9. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов выполнении работ, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом требований по безопасности информации.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Выдать заявку с указанием объема работ.

3.1.3. Осуществить допуск Подрядчика для производства работ согласно Положению «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности и работ по обслуживанию действующих подразделений силами сторонних организаций и иностранных представителей на территории предприятия».

3.1.4. В сроки и в порядке, предусмотренных Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчика.

3.1.5. Информировать Подрядчик об условиях работы и их изменениях.

3.1.6. Предоставить Подрядчику для ознакомления информацию о локальных нормативно - правовых актах, касающихся обеспечения требований промышленной безопасности, охраны здоровья и безопасности труда, противопожарной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пропускного и внутри объектового режимов, действующих у Заказчика.

3.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, комплектующих.

3.2.2. Вносить любые изменения в объем выполняемых работ. Изменение Перечня выполняемых работ (исключить работу, внести дополнительную работу), увеличить, уменьшить объем выполняемых работ при указания данной части работ в калькуляции/смете отдельным пунктом со стоимостью - оформляется дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью данного Договора.

3.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работы указанной в заявке или выполняет работу настолько медленно, что её окончание к установленному сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, а также Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

3.2.4. При обнаружении некачественно выполненных работ в период работы оборудования, оплату внеплановых работ не производить, кроме случаев отказов оборудования по вине эксплуатационного персонала Заказчика, в том числе требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в минимально возможный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или силами сторонних организаций и потребовать возмещения своих расходов от Подрядчика.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить приобретение необходимых для выполнения работ оборудования, материалов, оснастки, запасных частей.

3.3.2. Обеспечить персонал необходимым для выполнения работ количеством запасных частей, деталей, материалов.

3.3.3. Обеспечить персонал СИЗ в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ.

3.3.4. Подрядчик обязуется при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования соглашения по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ Приложение № 4 к настоящему договору.

Стороны подтверждают, что условия Соглашения по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, нарушение Подрядчиком Соглашения по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.3.5. Соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и других действующих на предприятии правил, положений, инструкций, НПА.

3.3.6. При работе на территории АО ЧМЗ предоставить список своего персонала в СР, СРПБОТиОС, Специальный отдел №11, СБ и направить свой персонал для проведения вводных инструктажей соответственно по охране труда, радиационной, пожарной безопасности, о порядке соблюдения пропускного и внутри объектового режимов до начала выполнения работ на территории Заказчика. В случае изменения списочного состава персонала работающего на территории АО ЧМЗ Подрядчик заблаговременно извещает Заказчика об этом для проведения выше указанных вводных инструктажей. Работник Подрядчика, не прошедший вышеуказанные вводные инструктажи, к работам на территории АО ЧМЗ не допускается.

3.3.7. При работе на территории АО ЧМЗ предоставить до начала выполнения работ в ООТиПБ СРПБОТиОС специалисту по ОТ, закрепленного за цехом, документы (копии) в отношении своих работников: удостоверения и протоколы проверки знаний по охране труда; удостоверения и протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, работы с пневмо-инструментом, работы с электроинструментом, работы в закрытых емкостях и сооружениях и др.).

3.3.8. Ознакомиться с действующими на территории Заказчика НПА и ЛНА в области охраны труда, культуры безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе с «Положение о порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ/оказании услуг на территории АО ЧМЗ», Политикой в области охраны здоровья и безопасности труда АО ЧМЗ, Политикой в области экологии АО ЧМЗ, Политикой и целями в области качества продекларированные Заказчиком и действующими у Заказчика.

3.3.9. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, культуре безопасности, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, охране окружающей среды на территории Заказчика, нарушение которых может повлечь негативное воздействие на экологию, причинение вреда здоровью работников, имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

3.3.10. Обеспечить выполнение работниками Подрядчика требований пропускного и внутри-объектного режимов, правил внутреннего трудового распорядка, а также осуществлять ввоз и вывоз материальных ценностей и оборудования в соответствии с действующим у Заказчика порядком.

3.3.11. Оформлять на привлекаемых работников пропуска на АО ЧМЗ в соответствии с действующим у Заказчика порядком.

3.3.12. Все работы производить в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами, технической документацией, ГОСТами, техническими регламентами, нормативной документацией.

3.3.13. В случае изменения срока окончания работ заранее извещать Заказчика.
3.3.14. Соблюдать требования: «Регламента оформления, регистрации заявок (заказов), изготовления, монтажа (сборки) изделий» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/0700, «Положения об организации допуска на радиационно-опасные участки АО ЧМЗ работников сторонних организаций и учёта их индивидуальных доз облучения» №П-934/13, «Регламента организации и обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на оборудовании, загрязнённом радионуклидами» Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4531, разработанных АО ЧМЗ и применимого к выполняемому виду работ

3.3.15. Выполнять требования действующих норм и правил органов государственного надзора.

3.3.16. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию, связанную с выполнением работ по данному Договору.

3.3.17. Соблюдать требования соглашения по обеспечению качества Приложения № 5 к настоящему Договору.

3.3.18. Самостоятельно знакомиться с Политикой АО ЧМЗ в области качества и целями в области качества, системой энергетического менеджмента (СЭнМ), энергетической политикой в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, размещенными на официальном сайте АО ЧМЗ, и знакомить персонал привлекаемых субподрядных организаций.

3.3.19. Нести ответственность за сохранность материальных ценностей, предоставленных Заказчиком для выполнения работ.

3.3.20. Выполнять требования Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.3.21. Надлежащее качество используемых материалов, комплектующих, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, технической документации, государственным стандартам (регламентам) и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

3.3.22. Гарантийный срок выполненных по Договору работ устанавливается в Приложении № 1 к Договору.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом, случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При неявке или отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу. Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов за устранение недостатков.

3.3.23. По факту выполнения работ предоставлять Заказчику первичные бухгалтерские и отчетные документы (счета - фактуры и акта выполненных работ) в день сдачи - приемки работ. В случае отсутствия технической возможности предоставления Заказчику оригиналов счетов - фактур и актов выполненных работ в указанные сроки, Подрядчик обязан в этот же срок предоставить факсимильные (сканированные) копии этих документов. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению первичных бухгалтерских и отчетных документов, Подрядчик может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности (материальной), в случае если таким неисполнением причинены убытки Заказчику, и размер этих убытков обоснован Заказчиком.

3.3.24. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика (по форме Приложения № 6).

3.3.25. Вышеуказанная информация предоставляется в электронном формате “pdf” с подписью руководителя и в редактируемом формате “exсel”.

К заполненной форме обязательно должны быть приложены в отсканированном виде в формате «pdf» следующие документы:

- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданной не ранее 30 дней до даты подписания договора);

- учредительный договор;

- решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора;

- свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года);

- свидетельство о постановке на учет ИНН;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- карточка клиента с реквизитами.

3.3.26. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие).

Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

3.3.27. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3.28. Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Подрядчик имеет право поставить к месту производства работ необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие, необходимую технику.

3.4.2. Требовать необходимую документацию для выполнения работ.

3.4.3. В случае производственной необходимости, по согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать для выполнения субподрядных работ другие организации. Виды работ, а также объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) определяются Подрядчиком самостоятельно. Ответственность за привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) несет Подрядчик.

4 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

.

5.1. Для целей направления заявок и иной технической переписки будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[Заказчик]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть];

[Подрядчик]: [адрес электронной почты].

5.2. До начала производства работ Подрядчик предоставляет:

- свидетельства (копии документов) компетентности и ежегодной проверке знаний персонала по видам выполняемых работ;

- свидетельства (копии документов) по испытанию, проверке, калибровке оборудования, применяемого для выполнения работ;

5.3. Проведение работ производится в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

5.4. Передача оборудования или частей оборудования (деталей, узлов) Подрядчику производится на территории АО ЧМЗ после оформления акта приема-передачи оборудования уполномоченными представителями Сторон в установленном на АО ЧМЗ порядке.

5.5. Расходные материалы необходимые для проведения работ приобретаются и доставляются Подрядчиком за его счет в установленном на АО ЧМЗ порядке.

5.6. Перевозка материалов, требуемого оборудования и технологической оснастки в место ремонта и из ремонта осуществляются силами Подрядчика за его счет в установленном на АО ЧМЗ порядке. Подрядчик самостоятельно оформляет пропуск на ввоз/вывоз в установленном на АО ЧМЗ порядке.

5.7. Приемка выполненных работ производится представителями цеха – заказчика и специалистом службы ремонта АО ЧМЗ с выборочной проверкой качества работ и исполнительной документации на месте установки оборудования уполномоченными представителями Подрядчика, приборами и инструментами Подрядчика (при необходимости определяемой специалистами цеха-заказчика или службы ремонта – указывается в заявке).

5.8. Подрядчик после выполнения работ предоставляет в отдел главного механика АО ЧМЗ акты выполненных работ (согласованные в цехе-заказчике) с расшифровкой объема выполненных работ, техническую документацию. Объем технической документации указывается в заявке.

5.9. В случае обнаружения дефектов, не учтенных в заявке, или изменения объема работ Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика (в течение 1 рабочей смены).

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При прекращении, изменении работ по инициативе Заказчика, он должен письменно оповестить об этом Подрядчика. При этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные на день получения такого извещения.

6.3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность переданных в работу Заказчиком комплектующих, оборудования и его частей.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ущерб и вред, причиненный Заказчику/третьим лицам либо их имуществу при исполнении настоящего договора, в том числе проведении работ, транспортировке оборудования, деталей, узлов, переданных в работу.

6.5. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, соответствующих нормах, правилах.

6.6. В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора информация о Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком начальных и/или конечных сроков выполнения работ, сроков выполнения гарантийного ремонта/сроков устранения выявленных недостатков, он выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере 0,1% от суммы не выполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

7 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Противодействие коррупции.

7.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

7.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

СПОРЫ

8.1. Споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться в порядке, установленном в Приложении № 1 к Договору.

8.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, если иное не установлено в Приложении №1 к Договору.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

9.5. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Подрядчик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

9.7. Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком претензии (требования) к качеству работ по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством работ;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Подрядчиком претензии (требования) Заказчика к качеству работ по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством работ;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Подрядчиком работ по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Подрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Подрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

9.8. Подрядчик в срок 5 дней с даты заключения договора обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных в настоящем пункте, в срок, установленный настоящим пунктом, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой но данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

9.9. Подрядчик гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п. 12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@.

10 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

-аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права, на производство работ;

- неоднократного обоснованного отклонения калькуляций/смет;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента их подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 - Техническое задание.

12.3. Приложение № 3 - Форма Акта выполненных работ.

12.4. Приложение № 4 - Соглашение по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ.

12.5. Приложение № 5 - Соглашение по обеспечению качества.

12.6. Приложение № 6 - Форма Изменения информации о контрагенте.

13 АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1-Спецификация.docx

Приложение № 1 к договору

от __________ № __________

Спецификация

Стоимость работ по договору составляет ___________________ руб. с НДС 20%

Оплата Заказчиком выполненных работ производится на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов выполненных работ в течение 45 календарных дней с момента подписания приемо-сдаточной документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре/Оплата Заказчиком выполненных работ производится на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов выполненных работ, согласованной калькуляции после положительных приемо-сдаточных испытаний на территории Заказчика в срок 30 календарных дней с момента подписания приемо-сдаточной документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

Ремонт производится по заявке Заказчика. Заявка направляется за 5 дней до начала производства работ. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком. Срок выполнения работ включает приобретение материалов для ремонта, произведение ремонта, приемо-сдаточные работы. Заявка будет направлена по готовности (подготовки) оборудования к ремонту в срок не более 30 календарных дней с момента заключения договора.

Работы производятся без привлечения субподрядчиков.

Гарантийный срок выполненных по Договору работ и примененных материалов устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

Разрешение споров.

Для договоров между организациями Корпорации:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.».

Для договоров между организацией Корпорации и внешним контрагентом:

«Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [1] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Иные условия:

7.1 В случае нарушения сроков плана работ , предоставления требуемой документации, неоднократного обоснованного отклонения при согласовании главным механиком АО ЧМЗ, проекта производства работ, технической документации, по которой производится ремонт, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.

7.2 Перевозка материалов, требуемого оборудования, приборов, вспомогательной оснастки для ремонта осуществляются силами Подрядчика за его счет в установленном на АО ЧМЗ порядке. Подрядчик самостоятельно оформляет пропуск на ввоз/вывоз в установленном на АО ЧМЗ порядке.

7.3 Заказчиком производится дезактивация емкости от рабочих сред, отсоединение от действующих коммуникаций, трубопроводов на период ремонта.

- Посмотреть таблицу с данными

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Приложение № 3- акт выполненных работ.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к Договору- Соглашение по охране труда.docx

Приложение № 4

к Договору №_____________ от ___________2023г.

Соглашение по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ.

Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________-, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций. Условия настоящего соглашения Стороны считают существенными условиями договора:

Подрядчик обязуется:

1.1. обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, локальных нормативных актов АО ЧМЗ, АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом» при производстве работ по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1. выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство работ на территории АО ЧМЗ, в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.1.2. обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.1.3. обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5. назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

1.1.6. обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.1.7. организовать обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.8. обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать и реализовать при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ на ядерно- и радиационноопасных участках Заказчика осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с разделом 11 П-ОТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций в подразделениях Подрядчика на территории предприятия комиссиями Заказчика, органами государственного надзора и ведомственного контроля.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.14. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории предприятия, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.17. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика обеспечить наличие необходимой квалификации и соблюдение персоналом Подрядчика требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций.

1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций. Все требования, отраженные в настоящем соглашении распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика:

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами по охране труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций.

1.22. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших;

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения.

1.23. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.15. настоящего соглашения по охране труда при предъявлении соответствующего требования Заказчиком

1.24. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по уплате неустойки, предусмотренное пунктом 1.22 и 1.23 настоящего Соглашения, в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.22 и п. 1.23 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.25. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

1.26. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

1.27. Для реализации на АО ЧМЗ положения ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи OHSAS▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПодрядчик обязуется:

- все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами и инструкциями по охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности труда, промышленной, пожарной безопасности;

- собирать и размещать отходы производства и потребления в специальных отведенных для этого местах;

- не допускать разливов горюче смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ;

- рационально использовать энергоресурсы и воду;

- использовать дорожно-строительную технику и автотранспорт, прошедшие контроль токсичности выхлопных газов в установленном порядке;

- не допускать нахождение на территории предприятия неработающего транспорта с включенными двигателями;

- самостоятельно или при участии персонала Заказчика (в зависимости от условий работы) производить уборку помещений и прилегающей территории после окончания работ;

- вывозить в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ, за пределы места производства работ, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства и другое имущество.

1.28. Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Подрядчика обязаны знать Правила и Инструкции в объеме требований, определяемых профессией и занимаемой должностью, и иметь соответствующую выполняемым работам квалификационную группу по электробезопасности.

1.29. Подрядчик обязан содержать в исправном состоянии и проводить своевременный ремонт, предоставленных Заказчиком, передвижных и переносных электроприемников, ручного электрофицированного инструмента;

1.30. Подрядчик обязан использовать в своей работе СИЗ, исправный инструмент, приспособления и поверенные контрольно-измерительные приборы, предназначенные для работы в электроустановках, с подтверждением их соответствия паспортным характеристикам и установленным заводом-изготовителем инструкции;

1.31. Подрядчик, в случае, если он не имеет права принять меры по устранению нарушений, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.32. Обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

1.33. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов;

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его подрядчиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика (или привлеченных им субподрядчиков), запрещен.

2.5 Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6 Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

2.7 В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8 Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчиками (при наличии таковых) требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9 Выдавать обязательное для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций.

2.10 Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2.11 Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12 Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.

2.13 Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 1.22., п. 1.23. настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Подрядчиком (его субподрядчиками) не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику за нарушения правил и норм охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 5 - Соглашение по качеству 17_09.docx

Приложение № 5 к договору №_______________ от ___________

Соглашение по обеспечению качества

Для достижения требуемого качества, безопасности и экономической эффективности Подрядчик обеспечивает:

планирование и осуществление организационно-технической деятельности для достижения и сохранения требуемого качества и условий безопасного выполнения работ (услуг);

технологическую подготовку производства, соответствующую требованиям ремонтной/конструкторской документации, национальных стандартов, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и других нормативных документов органов государственного надзора;

выполнение работ (услуг) квалифицированным персоналом, способным обеспечить требуемое качество и безопасность выполняемых работ (услуг) в соответствии с установленными требованиями тарифно-квалификационных справочников работ и профессий по соответствующему виду работ/услуг и других руководящих документов.

наличие соответствующих лицензий (собственных и субподрядных организаций) и\или других разрешительных документов органов государственного надзора в соответствии с выполняемыми работами (услугами).

входной контроль качества комплектующих и материалов непосредственно при поступлении продукции. Изготовляемые комплектующие должны сопровождаться актами приемки контроля качества, соответствия ремонтной, конструкторской документации, национальным стандартам. К актам приемки прикладываются копии сертификатов, паспорта на материалы.

внесение всех необходимых требований по качеству в документы на поставку закупаемых материалов, обеспечивающих их соответствие требованиям нормативной документации, требованиям заказчика, а также возможность проверки этих требований;

применение надлежащего качества используемых материалов, комплектующих, оборудования, и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

технический контроль (внутрипроизводственный, пооперационный, приемо-сдаточный) на всех этапах выполнения работ. Внутрипроизводственный контроль должен охватывать условия приемки, хранения, маркировки, учета выдачи в производство материалов комплектующих с целью учета, контроля, исключения применения материалов, комплектующих несоответствующих марок.

дополнительно (указывается в заявке Заказчика) для основных материалов (из металлов и сплавов) примененных Подрядчиком при ремонте на опасных производственных объектах и объектах использования атомной энергии производится стилоскопирование при технической приемке в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

применение при техническом контроле, выполнении работ средств измерений, приборов, инструментов аттестованных (поверенных) в соответствии с требованиями метрологического учета.

выполнение требований стандарта Заказчика - СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Техническое обслуживание и ремонт оборудования»

согласование технологии ремонта с Заказчиком до начала производства работ;

контроль несоответствий (нарушений, неисправностей, дефектов, отступлений от требований конструкторской, ремонтной документации, технологических регламентов, норм, правил и др.), приводящих к снижению качества выполняемых работ и оказываемых услуг;

выполнение требований «Регламента оформления, регистрации заявок (заказов), изготовления, монтажа (сборки) изделий №936-01/700» при выявлении несоответствий (нарушений, неисправностей, дефектов, отступлений от требований конструкторской, ремонтной документации, технологических регламентов, норм, правил и др.)

незамедлительное информирование Заказчика по нештатным ситуациям и/или выявленным дефектам, возникающим при производстве работ, независимо от их значимости;

предоставление по требованию Заказчика данных связанных с выполнением работ (оказанием услуг), а также данных по п.6 в срок не более 2 рабочих дней;

допуск представителей Заказчика в согласованные сроки на территорию Подрядчика для контроля и надзора за ходом и качеством оказываемых Подрядчиком услуг (выполняемых работ), соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов и комплектующих;

выполнение работ в установленные договором сроки;

незамедлительное информирование (до начала производства работ) о привлечении субподрядчиков и предоставление данных по ним в соответствии с требованиями настоящего соглашения;

предоставление копий договоров (выписок) субподряда в части обеспечения качества, безопасности, требований к производству работ субподрядными организациями.

включение настоящего соглашения в договора субподряда.

Для проверки организации контроля качества работ Подрядчик в срок не более 15 календарных дней с момента заключения договора направляет Заказчику информацию по п.1 с приложением подтверждающих документов (копии лицензий, копии документов подтверждающих квалификацию персонала в соответствии с видом работ, положение о функционировании технического контроля или иной аналогичный документ, технические стандарты предприятия по выполняемым видам работ и т.п.);

Подрядчик обязан выполнять проверку параметров и эксплуатационных характеристик после ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

После проведения ремонта и соответствующих испытаний Подрядчик оформляет исполнительную документацию в соответствии с СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ремонтной/конструкторской документации, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и других нормативных документов органов государственного надзора, национальных стандартов (ГОСТов), сводов правил (СНиП).

Техническое выполнение работ, скрытые работы принимаются уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика с оформлением актов по СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, требований договора и других нормативных документов органов государственного надзора, национальных стандартов (ГОСТов), сводов правил (СНиП).

В случае выявления Подрядчиком случая(-ев) несоответствия, связанного с качеством уже в предоставленной услуги (работы) или продукции (материалов)– незамедлительно информировать Заказчика о несоответствии.

Все требования у условия настоящего соглашения распространяются на субподрядчиков.

В случае нарушения Подрядчиком пунктов данного соглашения Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ за случай, при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными