Тендер - Чистящие, моющие средства №241933648

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%88%87%82%85%99%85%8d%88%85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

в электронном магазине малых закупок Саратовской области»

электронной торговой системы «ОТС- market»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

• Техническое задание
• Проект договора

Проект_договора

Договор № ___/2023

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Социально-оздоровительный центр «Пугачёвский» для граждан пожилого возраста и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Тарасовой Екатерины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю масла автомобильные , (в дальнейшем – «Товар»), а Покупатель принять и оплатить, Товар , на условиях, в сроки и в порядке установленные настоящим Договором.

1.2.Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара, а также выполняемых Работ, определяются согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.Цена, порядок расчётов

2.1.Цена настоящего Договора составляет: _______________________________________________________

2.2.Оплата производится в рублях путём перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счёт Поставщика

2.3. Оплата Товара производится за счёт субсидий областного бюджета на выполнения государственного задания

2.4.Оплата поставленного товара производится Покупателем безналичным расчетом, путем предоплаты 50% от стоимости товара на основании выставленного Поставщиком счета. Окончательный расчет производится в размере 50% от стоимости товара в течение7 (семи) рабочих дней по факту поставки товара

3. Условия поставки товара и осуществление монтажа

3.1.Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарно-сопроводительных документов.

3.2.Срок поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения договора.

4. Качество товара

4.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Покупателю товара.

4.2.Качество и безопасность поставленного товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. Документы, подтверждающие качество и безопасность товара, передаются Поставщиком Покупателю вместе с товаром в момент приёмки.

5.Ответственность сторон

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.В случае невыполненных взятых на себя обязательств или нарушения сроков исполнения обязательств Поставщик несёт ответственность в соответствии со статьёй 394 Гражданского кодекса Российской федерации. В размере учётной ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки или неисполнения договора.

5.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1.Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров.

6.2.При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Срок действия договора, порядок изменения, расторжения

7.1.Настоящий договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с «___» __________2023 года по 31 декабря 2023 года.

7.2.Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3.Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон, совершенному в письменной форме или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.4.Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от взаимных расчётов.

8. Иные положения

8.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2.Настоящий договор составлен и подписан в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и платёжные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

10. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиТех._задание - Посмотреть таблицу с даннымиТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение чистящих, моющих средств

для нужд ГАУ СО СОЦ «Пугачёвский»

Наименование объекта закупки: Чистящие, моющие средства

Срок поставки товара (завершения работы, график оказания услуг): в течение 10 дней с даты, заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара:

- Гарантия качества поставляемого товара;

- Товар должен быть новой и ранее не использованный;

- Товар должен соответствовать ГОСТу, ТУ; с предоставлением документов, подтверждающих соответствие качества товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Требования к упаковке:

поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Требование к гарантийному сроку:

Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 80% срока годности, установленного производителем.

Условия поставки товаров:

Поставка и разгрузка товара производится за счёт поставщика, по адресу: Саратовская область, Пугачёвский район, посёлок Заречный, ул. Заречная, д. 1.