Тендер - МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ №241908595

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение № 1 к Договору (ТЗ).doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Ответственное лицо по данной закупке: Бакурадзе Виктория Викторовна, тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 1533)

Приложение № 1

к Договору № _______________

от ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Мосводосток».

1.Объект закупки: поставка лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Мосводосток».

2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии со Спецификацией на поставку лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Мосводосток» (Приложение № 3 к Договору) и Требованиями к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

Спецификация (Приложение № 3 к Договору) представляет собой прейскурант, содержащий в себе перечень видов Товаров, которые Поставщик готов поставить в период действия Договора, с указанием их единиц измерения и стоимости за единицу Товара, из которого Заказчик вправе, при возникновении потребности, по заявкам, выбирать необходимое ему количество Товара.

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: отсутствуют.

4. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по срокам гарантий качества на результаты осуществления закупок: поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться сертификатом соответствия (копия, заверенная печатью Поставщика и подписью его уполномоченного представителя) и оригиналом паспорта качества.

В случае несоответствия Товара, показателям указанным в Спецификации и в настоящем Техническом задании, или в случае поставки некачественного Товара, все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу-изготовителю выполняет Поставщик.

Поставщик гарантирует соответствие качественных характеристик поставленного Товара требованиям завода-изготовителя (или ГОСТ), паспорту, Техническому заданию Заказчика и настоящему Договору. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в пределах его срока службы и безвозмездную замену негодного, бракованного Товара в пределах гарантийного срока на Товар надлежащего качества.

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента его получения Заказчиком и подписания Акта приемки-передачи товара по форме Приложения № 2 к Договору.

5. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит), серийно выпускаемым, с годом выпуска не ранее 2023 года.

Товар должен удовлетворять нормам и стандартам, действующим на момент подписания Договора, а также требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, Договоре, Спецификации.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товара.

Указанный в Спецификации Товар, должен полностью отвечать техническим, качественным и функциональным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): не установлены.

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика направляемым Поставщику на электронную почту, указанную в статье 13 Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», в период с даты заключения Договора по 01.12.2023 (включительно), в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки.

По мере возникшей потребности в определенном виде Товара Заказчик направляет Поставщику заявку. Заявка на поставку Товара должна содержать: наименование Товара из Спецификации (Приложение № 3 к Договору), количество Товара подлежащего поставке (отгрузке) к определенной дате (времени), место (адрес) поставки (отгрузки). Момент отправки заявки Заказчиком является моментом её принятия Поставщиком. Поставка Товара осуществляется на склады Заказчика в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. Минимальная стоимость Товара в заявке на поставку должна быть не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) рублей.

Заказчик вправе не покупать весь ассортимент Товара, представленный в Приложении № 3 к Договору. Максимальный объем Товара, который Заказчик при возникновении потребности вправе приобрести у Поставщика, определен Максимальным значением Цены Договора, указанным в п. 2.1. Договора.

При исполнении Договора фактический объем поставляемых Товаров определяется на основе фактической потребности Заказчика отраженной в заявках. Общая стоимость каждой заявки рассчитывается исходя из установленных Договором цен единиц Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 3 к Договору).

При фактическом заказе Товара в меньшем количестве и/или на меньшую стоимость, чем предусмотрено в п. 2.1. Договора, Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных представлений, не вправе требовать от Заказчика увеличения стоимости Товара.

8. Цена Договора: Максимальное значение Цены Договора, указанное в пункте 2.1 Договора, представляет собой общую стоимость поставляемого по Заявкам Товара в рамках Договора (по тексту Договора и Технического задания также – Цена Договора).

Окончательная стоимость Договора определяется исходя из стоимости подписанных Сторонами и исполненных в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания Заявок на поставку Товара. При отсутствии потребности в поставке Товара, Заказчик не обязан подавать Заявки и выбирать общую стоимость Товара.

В случае если победителем закупки признан участник закупки, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, Договор с таким победителем заключается по цене, предложенной победителем закупки, за вычетом налога на добавленную стоимость, путем одновременного подписания вместе с Договором дополнительного соглашения к нему, по форме указанной в Приложении № 3 к Техническому заданию. Такое правило применяется также к цене единицы Товара (Приложение № 3 к Договору).

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора: Поставщик обеспечивает поставку Товара и проводит погрузо-разгрузочные работы за свой счет, в том числе с применением механизированных средств. Поставщик должен обеспечить разгрузку Товара по адресу, указанному в заявке - в месте постоянного складирования, указанном Заказчиком, в том числе при необходимости подъем и перенос до места постоянного складирования по требованию Заказчика. Подъем и перенос производятся вручную. Поставщик обязан предусмотреть данное требование Заказчика в момент поставки Товара.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара и/или поставки некомплектного Товара, и/или в случае поставки Товара, указанного в Спецификации не соответствующего требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию (Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара), Поставщик по согласованию с Заказчиком в срок не более 1 (одного) рабочего дня, с момента получения уведомления Заказчика, обязан заменить товар не соответствующий требованиям Договора или вернуть денежные средства.

Стоимость Договора включает в себя: общую стоимость Товара, стоимость доставки Товара на адрес Заказчика, указанный в заявке, стоимость погрузочных и разгрузочных работ ручным и/или механизированным способом, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

На момент заключения Договора Цена Договора является приблизительной и определяется общей суммой оплаченных Заказчиком счетов на оплату, выставленных на основании исполненных Поставщиком заявок на поставку, и не может превышать Максимальное значение Цены Договора, указанное в пункте 2.1. Договора.

В день доставки Поставщик одновременно с Товаром должен выдать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия, документ, подтверждающий обеспечение гарантии качества Поставщика на Товар, паспорт качества, Акт приёмки-передачи Товара, товарную накладную или УПД, счет, счет-фактуру. Дата, указанная в отгрузочных документах (товарная накладная или УПД, счет-фактура), должна соответствовать фактической дате отгрузки Товара. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным. Авансирование не предусмотрено.

Поставка Товара автотранспортом Поставщика осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2011г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы».

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Товар, указанный в Спецификации, по своим характеристикам должен полностью соответствовать требованиям Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию (Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара).

11. Иные условия: В случае наличия противоречий между положениями настоящего Технического задания и Договора, положения Технического задания имеют приоритетную силу.

Приложения к настоящему Техническому заданию, являющиеся его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1 – «Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара».
• Приложение № 2 – «Адреса мест поставки товара».
• Приложение № 3 – «Дополнительное соглашение № 1 (Форма)».

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Техническому заданию,

являющимся Приложением № 1

к договору № _____________

от __________________

Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Техническому заданию,

являющимся Приложением № 1

к договору № _____________

от __________________

Адреса мест поставки товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к ТЗ (Доп. соглашение).doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к Техническому заданию,

являющимся Приложением № 1

к договору № _____________

от __________________

Дополнительное соглашение № 1 (Форма) № 1 к Договору № ________ от ____________ (Форма)

Дополнительное соглашение № 1

к договору № _____ от __________

г. Москва «____» _________________20___

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора ____________________________, действующего на основании доверенности № _____ от __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору № _____ от _____________ (далее - Договор) о нижеследующем:

На основании части 1 статьи 450 ГК РФ, 44.1., 44.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП «Мосводосток», п. 10.2. Договора, Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1.1. Пункт 2.1. Договора изменить, изложив в следующей редакции:
«2.1 Цена единицы товара, работы, услуги составляет ______, __ (_____) рублей, НДС не облагается, в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ). Максимальное значение Цены Договора составляет ___________________, НДС не облагается, в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ).»
1.2. Приложение № 3 к Договору (Спецификация) изменить изложив в новой редакции (прилагается).

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К Дополнительному соглашению прилагается и является неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 3 к Договору (Спецификация), в редакции Дополнительного соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

КС-____________ от __________

в редакции Дополнительного соглашения № 1

к договору № КС-____________ от __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиУчастникам закупки применяющих УСН.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПОРЯДОК

заключения договора с победителем закупки (котировочной сессии)

применяющего упрощенную систему налогообложения

(ст. 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Согласно статьи 50 Гражданского Кодекса РФ унитарные предприятия являются коммерческими предприятиями и, соответственно, являются плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

В случае если победителем котировочной сессии признан участник закупки, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе участник закупки, которому направляется на подписание договор в случае отказа от подписания договора участником закупки, признанным победителем котировочной сессии), договор с таким победителем заключается по цене, предложенной победителем закупки в ходе котировочной сессии, за вычетом налога на добавленную стоимость. Если в документации о закупке указана цена единицы товаров, работ, услуг (ТРУ), такое правило применяется к цене единицы ТРУ.

В связи с особенностями функционирования автоматизированной системы проведения котировочных сессий применяется следующий порядок заключения договора:

Участнику закупки, признанному победителем котировочной сессии, направляется договор, содержащий стоимость ТРУ с учетом НДС.

После подписания сторонами договора, заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) оформляют дополнительное соглашение об изменении стоимости ТРУ (единицы ТРУ). Подготовку и направление дополнительного соглашения поставщику (подрядчику, исполнителю) осуществляет заказчик.

Проект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Мосводосток»

г. Москва

_______

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских

водоотводящих систем «Мосводосток», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Заместителя генерального директора по производству Зотова Александра

Борисовича , действующего на основании доверенности № 234 от 11.06.2022 , с одной

стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,

в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о

нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить лакокрасочные материалы для нужд ГУП

«Мосводосток» (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее

– Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1 Цена единицы товара, работы, услуги составляет ______, __ (_____) рублей, в том

числе НДС ____%, _______, __ (_____) рублей. НДС не облагается. Максимальное

1

значение Цены Договора составляет ___________________ , в том числе НДС ___

рублей. НДС не облагается.

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя все затраты, издержки и

иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением

настоящего Договора.

2.5 Максимальное значение Цены Договора является твердой, определена на весь срок

исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением

случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара

(партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемкипередачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных

товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта

приемки-передачи товара.

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

2

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): с даты заключения Договора по

01.12.2023 (включительно), по заявкам

.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

3

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет Акт приемки-передачи товара

(партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5

(пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных

товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия

их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и

Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один)

экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем

выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте,

составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

5

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

6

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

7

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора,

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

8

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров, предусмотренных Договором .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Договора , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

9

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работу, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

10

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

11

Статья 11 Срок действия, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «29»

декабря 2023 года включительно.

11.2 Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по

Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и

обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия

Договора).

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или нарочно, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие

ПОСТАВЩИК:

____________________________

12

города Москвы по эксплуатации

московских водоотводящих систем

«Мосводосток»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Новокузнецкая, дом 26/8,стр.1;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛИЦА

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Дом

(Корпус/строение) ДОМ 26/8, СТРОЕНИЕ Адреса:

- юридический:

1;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто; _________________________________;

- фактический:

Адрес электронной почты:

_________________________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Телефон:

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;

_______________________, Факс:

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

____________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5567;

Адрес электронной почты:

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________________

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

Наименование банка: Филиал

ОГРН: ____________________;

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.

л/с: ____________________________;

Москве ;

Получатель:Реквизиты для выставления р/с: ______________________________;

к/с: ________;

счета:

БИК: ___________________;

ГУП "Мосводосток",

Наименование банка:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

_____________________________;

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 26/8, стр. Получатель:_____________;

Интернет сайт:

1,

Адрес для направления корреспонденции: ___________________________________;

121165,

г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, _____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

д. 31

подписание Договора)

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Филиал

М.П.

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.

Москве, к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт:

http://www.mosvodostok.com;

Государственное унитарное предприятие

города Москвы по эксплуатации

13

московских водоотводящих систем

"Мосводосток"

Заместитель генерального директора по

производству

_____________ /А.Б. Зотов/

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата составления и подписания

Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

Дата подписания

Акта Заказчиком

«__»__________20___г., Москва

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских

водоотводящих систем «Мосводосток», (указать наименование заказчика) именуемый

(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ (должность, ФИО),

действующего на основании _______________ , с одной стороны, и

____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице

_________________ (должность, ФИО), действующего на основании

_____________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и

каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Мосводосток»

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена за Сумма

Наименование

ед. (руб.), (в руб.), в С т р а н а

т о в а р н о й Ед.изм. Количество в т.ч.

т.ч. НДС происхождения Качество

позиции

товара

НДС

(при

(при

наличии)

14

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

15

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

РФ)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

17

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

Характеристики (каждой строкой)

1

Пинотекс Classic эффективная

декоративная пропитка для

защиты древесины (9 л)

калужница

Возможность колеровки: Нет

Максимальное время полного

высыхания: 24.0 Час

Морозостойкость: Нет

Объем: 9.0 Литр;^кубический

дециметр

Тип тары (потребительская

упаковка): Ведро

2

Грунт-эмаль Лакра 3 в 1 белый

15кг

3

Грунтовка ГФ-021 Серая 25кг

Производитель

Единица

измерения

Пинотекс Classic

калужница 9 л

Штука

Вид краски: Эмаль 3 в 1

Лакра

Вид работ: внутренние и наружные

Вид упаковки: ведро

Основа: алкидная

Цвет краски: Белый

Количество в упаковке: 15

Килограмм

Лакра 3 в 1 белый

Упаковка

Внешний вид: После высыхания Краска

пленка должна быть ровной,

однородной, матовой или

полуглянцевой

Время высыхания: при температуре

Грунтовка ГФ-021

Серая 25кг

Штука

18

Classic

Модель

(20±2)°с: 24 Час

Гарантийный срок хранения: 12

Месяц

Вес: 25.0 Килограмм

Цвет: Серый

Расход

4

ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНОКОРИЧНЕВАЯ КРАСКАВО

СТАНДАРТ

Вес: 25.0 Килограмм

Основа: Алкидная

Тип: Грунтовка

Цвет: Красно-коричневый

5

Грунтовка ГФ-0119 серая

Вид упаковки: ведро

Время высыхания: 12.0 Час

Расход на однослойное покрытие,

гр/м2: 160.0

Фасовка: 25.0 Килограмм

6

Растворитель Р-646 (фас 10л)

Назначение: Применение

растворителя обеспечивает краскам

отличный блеск и повышает их

защитные свойства.

Объем: 10.0 Литр;^кубический

дециметр

Тип: растворитель

Упаковка: Пластиковая канистра

Цвет: Бесцветный

7

Уайт-спирит (9л)

Красково

ГФ-021

Упаковка

ооо нпк "красково"

ГФ-0119

Упаковка

646

Штука

уайт-спирит

Штука

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"НИКА"

Вес брутто: 7.2 Килограмм

Ивитек

Вид упаковки: пластиковая бутыль

Объем: 9.0 Литр;^кубический

дециметр

19

Предназначен: для разбавления до

рабочей вязкости различных лаков,

красок, эмалей, грунтовок на

алкидной (ПФ, ГФ) и масляных

основах, а также для очистки

загрязненных поверхностей от

остатков лакокрасочных покрытий,

промывки рабочих инструментов

(кистей, валиков, пульверизаторов,

пистолетов и т.п.).

Страна производства: Россия

8

Паста колеровочная

универсальная

"ПалИж"СТАНДАРТ (по 0,9

л/1,215кг), беж. №3

9

Колеровочная универсальная

паста Palizh ПалИж СТАНДАРТ

по 0,9л

Вес: 1.22 Килограмм

Стандарт

Назначение: Для колерования

затирок, Для колерования красок,

Для колерования эмалей, Для

колерования лаков, Для

колерования лазурей для дерева,

Для колерования штукатурок

Объем: 0.09 Литр;^кубический

дециметр

Тип использования: Колер

Условия хранения: -50...+50 Градус

Цельсия

Цвет: бежевый № 3

Объем: 0.9 Литр;^кубический

дециметр

Применение: для красок, лаков,

эмалей, шпатлевок, затирок,

штукатурок, гипсовых смесей,

пропиток, грунтовок.

20

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"НОВЫЙ ДОМ"

Палитра

Штука

СТАНДАРТ

черный №18

71745

Штука

Срок годности: 60 Месяц

Тара: бутыль

Цвет: черный №18

10

КОЛЕР. КРАСКА ЗЕЛЕНЫЙ

"ПАЛИЖ" 0.75л

Водостойкость: Да

Морозостойкость: Да

Область применения: Внутренние,

Наружные работы

Объем: 0.75 литр

Основные органические пигменты

(колеры), наполнители: Зеленый

Тип тары (потребительская

упаковка): Бутылка

палиж

513

Штука

11

Паста колеровочная Палиж №21

0,9л темно-коричневый

Вид пигмента (колера),

наполнителя неорганического:

Пигментная паста

Водостойкость: Да

Морозостойкость: Да

Область применения: Внутренние,

Наружные работы

Объем: 0.9 литр

Тип пигмента (колера),

наполнителя: Жидкий

Тип тары (потребительская

упаковка): Бутылка

Цвет: темно-коричневый

палиж

№21

Килограмм

12

Краска фасадная, мороз 40 кг

Степень блеска: матовая

Время высыхания: 24 часа

Гарантийный срок хранения: 18

Месяц

Decoself основа A,

40 кг

Штука

21

Pufas Decoself A

Минимальный расход: 250 Грамм

на квадратный метр

Объем: 40.0 Килограмм

Обрабатываемая поверхность:

бетон,кирпич,дерево

13

ТЕКС Краска колеровочная N15

для в/д красок бежевая (0,75л)

Водостойкость: Да

Время высыхания: 1.0 Час

Объем: 0.75 Литр;^кубический

дециметр

Описание: для тонирования

водоразбавляемых красок,

шпатлевок и штукатурок для

фасадов и внутренних работ.

Срок годности: 36 Месяц

Страна производитель: Россия

Тип использования: для внутренних

и наружних работ

Цвет: бежевый

14

Эмаль ПФ-115

Цвет эмали: В В ассортименте

Вес : 5.0 Килограмм

Виды работ: Для внешних и

внутренних

Расход: 180 Грамм/Квадратный

метр

Срок годности: 12 Месяц

Страна производитель: Россия

15

Краска фасадная ПУФАС

Decoself Основа D мороз. (15

л=23,7 кг) ФК

Вес ведра: 23.7 Килограмм

Время высыхания: 24 часа

Максимальный расход: 250 Грамм

22

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТИККУРИЛА"

Колер

Штука

Лазар

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Штука

ПУФАС

Decoself

Штука

КОЛЕРОВАННАЯ RAL1018

на квадратный метр

Назначение: Применяется для всех

обычных фасадов и поверхностей

помещений кроме известковых

Объем: 15.0 литр

Тип: Фасадная

Цвет: RAL1018

16

Краска в/д интерьерная Pufas

Interior oснова А белая, мороз

Вес : 16.0 Килограмм

Вид работ: Внутренние

Влагостойкость: Нет

Морозостойкость: Да

Моющаяся краска: Нет

Объем: 10.0 литр

Расход: 0.2 кг/м2

Степень блеска: глубокоматовая

Обрабатываемая поверхность:

Бетон/кирпич Гипсокартон

Цвет (в соответствии с палитрой

цветов производителя): белый

17

Универсальная молотковая

эмаль PANZER черная, 0.8 л

Вес : 0.8 Килограмм

Внешний вид: Гладкий

Время высыхания: 1.0 Час

Дополнительная информация:

Степень скрытия фактуры Кроющий

Запах: Да

Моющаяся: Нет

Назначение: Внутренний /

наружный

Особенности: Устойчивый к

23

Pufas

PANZER

ВД

Штука

Эмаль акриловая

полуглянцевая

желтая 0.9 кг

Штука

пожелтению

Площадь покрытия: 100.0

Квадратный метр

Предназначен: Для различных

поверхностей

Тип лкм: На водной основе

Тип упаковки: банка

Уход: С использованием мягких

моющих средств или мыльного

раствора

Цвет: Чёрный

18

Колер

19

Краска дорожная

Вид товара: Колер

Объем: 750 миллилитр

Светостойкость: Нет

Степень глянца: Матовый

Тара: Тюбик

Цвет: желтый

Стойкий к действию извести: Да

Высокая укрывистость: Да

Parade

Вид: Для покрытия дорожного

СПЕЦКРАСКИ

Состав: Содержит суспензию

пигментов и наполнителей в

акриловом сополимере с введением

различных модифицирующих

добавок.

Тара: ведро

Срок гарантии отделки: 12 Год

Срок годности: 24 Месяц

Вес: 25 Килограмм

Время высыхания: 15 Час

24

Колер

Штука

АК-511

Штука

20

21

Эмаль НЦ-132 Защитная

Время высыхания: 1.0 Час

ООО «ЛОНТРЕК»

Группа: Атмосферостойкая (1)

Масса нетто: 2.0 Килограмм

Область применения:

Внутренние/наружные работы

Окрашиваемая поверхность: Бетон

Окрашиваемая поверхность: Дерево

Окрашиваемая поверхность:

Металл

Расход на однослойное покрытие,

гр/м2: 100.0

Тип тары (потребительская

упаковка): Банка

Тип эмали: Нитроцеллюлозная

(НЦ)

Краска интерьерная для стен и

Возможность колеровки: Нет

потолка EURO SMART 2, К 488

Время высыхания: 4.0 Час

(светло-серый), 9л

Время высыхания на отлип: 2.0 Час

Объем: 9.0 Литр;^кубический

дециметр

Окрашиваемая поверхность:

Дерево/бетон/камень/металл

Основа: А

Разбавитель: Вода

Состав: Акрилатный

Степень блеска: Матовая

Тип тары (потребительская

упаковка): Банка

Цвет: светло-серый

Заказчик:

Поставщик:

25

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТИККУРИЛА"

НЦ-132 Защитная

Килограмм

К 488

Штука

____________ / __________

М.П.

_______________ / ____________

М.П.

26