Тендер - Поставка шампуня для бесконтактной мойки автомобилей №241884580

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "СТАНДАРТ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Контракт_МОЙКА_2023

Государственный контракт №

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя УФНС России по Омской области Белкина Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности от 20.12.2022 № 01-18/19407, с одной стороны, и __________________________________, далее именуемое «Поставщик», в _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по условиям Контракта принимает на себя обязательство передать Заказчику шампунь для бесконтактной мойки автомобилей (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) с учетом доставки, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, свободно использующимся на территории Российской Федерации, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

1.3. Срок передачи Товара Заказчику с учетом его доставки: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Цена поставляемого Товара по условиям Контракта (цена Контракта), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копейки.

2.3. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов, расходы на упаковку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 Контракта.

2.4. Оплата Товара, поставляемого по Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

2.5. Товар оплачивается Заказчиком согласно счету-фактуре (счету), товарной накладной и подписанному Сторонами Акту приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту).

2.6. 100% (сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.2 Контракта, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту), при этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного

Товара с учетом положений, установленных пунктом 6.3 Контракта.

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок поставки Товара и оформления результатов приемки Товара

3.1. Поставщик обязуется передать Товар единовременно в полном объеме и соответствующего качества в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), в том числе осуществить доставку, разгрузку Товара и передачу предусмотренных Контрактом документов.

3.2. Товар должен быть поставлен в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

3.3. Товар передается Поставщиком путем его доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. М. Жукова, 72, корп.1. Доставка, погрузка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара.

3.5. Передача Поставщиком Товара и его приемка Заказчиком по наименованию, количеству, комплектности осуществляется в месте доставки Товара, в день доставки Товара.

Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Сторон товарной накладной.

Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара Заказчику с момента подписания уполномоченными лицами Сторон товарной накладной.

3.6. Вместе с переданным по Контракту Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы:

- счёт-фактуру (счет);

- товарную накладную, подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику;

- Технический акт - экспертное заключение (Приложение № 2 к Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Заказчику;

- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Заказчику;

- сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации, либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами.

3.7. При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Контракта, Товар приемке и оплате не подлежит.

3.8. В документах, передаваемых Поставщиком, в числе прочего должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты Контракта.

3.9. Приемка Товара Заказчиком включает в себя:

- контроль, проверку количества и комплектности Товара;

- проверку Товара на соответствие наименованиям, характеристикам Товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки;

- проверку наличия документации в соответствии с условиями Контракта, полноты и правильности ее оформления.

3.10. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве Российской Федерации и Контракте, а также некомплектный Товар считается непоставленным.

3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной.

3.12. Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.6 Контракта, осуществляет экспертизу качества Товара в части его соответствия условиям Контракта. Результаты экспертизы отражаются в Техническом акте - экспертном заключении (Приложение № 2 к Контракту). При отсутствии недостатков представителем Заказчика подписывается Технический акт - экспертное заключение (Приложение № 2 к Контракту).

3.13. При наличии недостатков представитель Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) дней после передачи Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.6 Контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки Товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ от приемки Товара должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

3.14. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки Товара недостатки в установленные представителем Заказчика сроки и передать Заказчику Акт по устранению недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Технический акт - экспертное заключение (Приложение № 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах.

3.15. Заказчик не позднее 5 (Пяти) дней со дня подписания Технического акта - экспертного заключения (Приложение № 2 к Контракту), при отсутствии недостатков подписывает Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах.

3.16. Подписанный Сторонами Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) оформляет и удостоверяет факт приемки Заказчиком Товара в полном объеме и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

3.17. Права на Товар по Контракту возникают у Заказчика в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту).

3.18. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

От Заказчика: Терещук А.С. тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-96-85.

От Поставщика: ___________________________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о времени передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара Заказчику с доставкой по адресу, указанному в пункте 3.3 Контракта.

4.1.3. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

4.1.4. Передать Товар в целостной (не нарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

4.1.5. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями Контракта.

4.1.6. В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления письменно информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.1.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта, осуществить в срок, предусмотренный Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки Товара, возместить Заказчику расходы на устранение недостатков Товара, осуществить возврат уплаченной Заказчиком за Товар суммы, заменить Товар на Товар надлежащего качества, соразмерно уменьшить цену единицы Товара, доукомплектовать Товар.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.3.2. Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.2. Проверять соответствие Товара действующим техническим регламентам, стандартам.

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации или Контракта.

4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества в установленный Заказчиком срок потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика.

4.4.7. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта, установив срок осуществления замены Товара.

4.4.8. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- доукомплектования Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

4.4.9. Если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 4.4.8 Контракта, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4.10. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) либо предъявить к Поставщику следующие требования:

- соразмерного уменьшения цены единицы Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика.

4.4.11. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям Контракта.

5. Требования к предоставлению гарантии качества Товара, к сроку действия такой гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. Товар соответствует требованиям, указанным в спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

5.1.2. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует требованиям Контракта и подтверждается сертификатами (паспортами) качества для данного вида Товара (иными документами), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Поставляемый Товар имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар. В случае выявления недостатков поставленного Товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара с выявленным недостатком на соответствующий новый товар.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени):

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

Размер штрафа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, что составляет 10 процентов цены Контракта.

6.2.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту.

6.3. Заказчик при оплате поставленного по Контракту Товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту), с суммы, предназначенной для оплаты поставленного Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости поставленного Товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

6.4. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 6.3 Контракта не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, выявленные после даты подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

6.6.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту.

6.7. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

6.8. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 8.1. Контракта.

6.10. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

7.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в Контракте.

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может превышать 15 (пятнадцати) дней со дня его получения Стороной.

7.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1 Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Контракта.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по Контракту.

9.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта.

10.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.

10.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

11. Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения его Сторонами, но не позднее 29.12.20232.

12. Дополнительные условия

12.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Форма Технического акта – экспертного заключения.

Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи Товара.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№ _____ от __________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена поставляемого Товара по условиям Контракта (цена Контракта), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копейки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____ от __________2023 года

Форма Технического акта – экспертного заключения

Технический акт - экспертное заключение

г. Омск «_____» ___________ 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, (наименование Заказчика)

в лице ________________________________________________________________, с одной стороны, и

(должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика)

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице

(наименование Поставщика)

______________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о (должность, ФИО руководителя Поставщика или уполномоченного лица)

том, что Поставщик передал Заказчику Товар:

Описание Товара:

______________________________________________________________________________.

(указать вид, состав и наименование товара, выполненных работ)

Поставленный товар удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям государственного контракта от «___»______ 2023 года №______________________ .

Поставка товара произведена в полном (не полном) объеме, в установленные (с нарушением установленных) государственным контрактом сроки (сроков)*.

Качество поставленного товара удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям спецификации.

Общее заключение____________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________

Рекомендации _______________________________________________________________.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

*В случае, если Товар не соответствует требованиям государственного контракта, в данном акте указывается ссылка на дату и номер документа, содержащего мотивированный отказ Заказчика от принятия Товара.

Представитель Заказчика ______________ ______________ (__________________)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Поставщик _____________________ ________________ (__________________)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ___ от _________2023 года

Форма Акта приема-передачи товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена поставленного товара составляет: _____________ (_________рублей ___ копеек), в т.ч. НДС* (___%) в сумме _________ (______________рублей ____ копеек).

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по государственному контракту на дату подписания настоящего Акта составляет ____________ (_______________рублей ___ копеек).**

В соответствии со ст. 308 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны производят зачет встречного однородного требования на сумму неустойки***

Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки) по настоящему акту __________ (___________ рублей ___ копеек) в т.ч. НДС* (___%) в сумме _________ (____________ рублей ____ копеек).

Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в установленном порядке в Федеральный бюджет возлагается на Заказчика.***

Поставка товара произведена Поставщиком в полном (неполном) объеме, надлежащего (ненадлежащего) качества.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

**Заполняется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по государственному контракту.

***В случае удержания неустойки Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар по государственному контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными