Тендер - Приобретение хозяйственных и строительных товаров №241674006

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• макет.docx

Договор поставки

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области», в лице директора Птицына Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий договор, далее Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить товары в соответствии со счетом, а Заказчик обязуется принять и оплатить.

1.2. Место поставки товара: р.п. Маслянино ул. Ягодная 1.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Наименование, ассортимент и количество товара определяется на основании счета, товарной накладной.

2.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи Поставщиком Заказчику товара по адресу указанному в п.1.2. настоящего Договора.

2.3. Передавать Товар по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ, и иным требованиям, установленным для данного вида товара.

2..4. Заказчик обязуется произвести приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с условиями, предусмотренными в разделе 4 настоящего договора. Заказчик не вправе отказаться от приемки заказанного Товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена договора составляет ______________________

3.2. Оплата за поставленный товар по настоящему Договору осуществляется: безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней по факту поставки товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1.Заказчик осуществляет приемку товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту при непосредственной приемке Товара от Поставщика, приемка Товара сопровождается подписанием товарной накладной, счета-фактуры, счета, либо иного документа подтверждающего факт передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчика обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни (война, военные операции, массовые заболевания (эпидемии), национальные, отраслевые и иные забастовки, а также трудовые споры, носящие характер забастовки, запретительные акты органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления), оказывающих влияние на выполнение Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на все время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего настоящего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности неисправность контрагентов, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и наличии причинно-следственной связи между их возникновением и невозможностью надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна не позднее пяти дней с момента наступления указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, приложив доказательства возникновения и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

6.3.В случае если вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств Сторон по условиям настоящего Договора составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части настоящего Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2023 года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
• Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с исполнением условий настоящего Договора. Срок для предъявления претензий - 5 дней с момента, когда Стороны должны исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензий – 15 дней с момента получения претензии.
• При невозможности Сторон разрешить спор на стадии претензионного урегулирования, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Новосибирска.
• Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых, после урегулирования всех разногласий по Договору и подписания Договора обеими Сторонами, имеет одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик:

МБОУ ДО СШ

633564, ул. Ягодная 1, р.п. Маслянино, Новосибирская область

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьадминистрация Маслянинского района Новосибирской области,(МБОУ ДО СШ Лиц/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк: Сибирское ГУ Банка России по Новосибирской области.

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5968

Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: Заказчик:

_ ЭЦ подпись _Е.А.Птицын

м. п. м.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320589336 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320589336	600 000	5 дней 26.12.2025 30.01.2026
Тендер №321434015 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИСТООЗЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка хозяйственных средств №2	Электронный аукцион #321434015	101 315 Обеспечение контракта: 5%	1 день 16.01.2026 26.01.2026
Тендер №321434030 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИСТООЗЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка хозяйственных средств №4	Электронный аукцион #321434030	194 626 Обеспечение контракта: 5%	1 день 16.01.2026 26.01.2026
Тендер №321563379 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРДЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #321563379	312 810 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 19.01.2026 27.01.2026
Тендер №321664324 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" объявляет тендер: Поставка мыла	Запрос котировок #321664324	56 285	2 дня 20.01.2026 27.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241673884 Поставка хозяйственных товаров для нужд Тульской таможни (с результатом)	Электронный аукцион #241673884	35 115 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 17.03.2023 27.03.2023
Тендер №241673788 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат пос. Садовый" объявляет тендер: Поставка средств дезинфекции для нужд ГБУСОВО «Пансионат пос. Садовый»	Запрос цен #241673788	80 000	срок истек - 17.03.2023
Тендер №241673700 Клей ПВА (Клеи), Саморез для ГВЛ оксидированный двухзаходная резьба 3.9x35 мм (Метизы) (номер заявки: 23378665)	Запрос предложений #241673700	См. док.	срок истек - 20.03.2023
Тендер №241673624 Поставка материальных запасов (мыло, чистящее средство) (с результатом)	Электронный аукцион #241673624	52 780 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 17.03.2023 27.03.2023
Тендер №241673610 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка материальных запасов (мыло, чистящее средство)	Электронный аукцион #241673610	52 780 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 27.03.2023

Тендеры из региона Маслянино

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241646670 Поставка книг	Малая закупка #241646670	285 000 Обеспечение заявки: 3 420	срок истек - 20.03.2023
Тендер №241642593 АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАСЛЯНИНО МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Приобретение автомобиля для нужд рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.	Электронный аукцион #241642593	1 505 500 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 15 055	срок истек - 29.03.2023
Тендер №241621854 Транспортировка природного газа (с результатом)	Единственный поставщик #241621854	32 058	срок истек 16.03.2023 16.03.2023
Тендер №241621850 Поставка природного газа (с результатом)	Единственный поставщик #241621850	502 121	срок истек 16.03.2023 16.03.2023
Тендер №241621762 Оказание услуг по транспортировке природного газа (с результатом)	Единственный поставщик #241621762	109 638	срок истек 16.03.2023 16.03.2023