Тендер - на поставку сантехнических материалов и инструментов для хозяйственного отдела №241673520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%8e%8d%8c%96%84 - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация,_Тех._задание_на_поставку - Посмотреть таблицу с данными

СВЕДЕНИЯ о ЗАКУПКЕ

о проведении закупки в электронном магазине для нужд ГБУЗ «ООКПБ № 1» г. Оренбурга

223-ФЗ

(в соответствии с Приказом от 30.12.2019 № 191 «Об утверждении порядка осуществления закупок малого объема и определении информационных систем, предназначенных для осуществления закупок малого объема»)

1. Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ООКПБ № 1»

2. Предмет договора:

на поставку сантехнических материалов и инструментов для хозяйственного отдела

3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 5

4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора, в рабочее время с 09:00 по 16:00.

5. Место, дата и порядок предоставления, рассмотрения предложений и подведения итогов: официальный сайт: https://orb-zmo.rts-tender.ru

6. Начальная (максимальная) цена договора: 19390,00 руб.

7. Источник финансирования: Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности).

8. Срок оплаты: Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7 рабочих дней с даты приемки Товара материально-ответственными лицами Заказчика.

Состав заявки участника закупки малого объема:

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;

техническое предложение с указанием страны происхождения товара (в редактируемом формате)

анкета участника закупки (в редактируемом формате)

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Учреждения:

- Посмотреть таблицу с данными

• Необходимо заполнить страну происхождения товара.!

пДоговора_ЗМО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ЗМО

ДОГОВОР №

на поставку сантехнических материалов и инструментов для хозяйственного отдела

г. Оренбург «_____» ____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крюковой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 21.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить сантехнические материалы и инструменты для хозяйственного отдела, именуемые в дальнейшем «Товар», согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору будет произведена по заявкам Заказчика в количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС %_________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек (в случае, если НДС не облагается, то указывается: без НДС).

2.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности).

2.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за поставленный Товар.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7 рабочих дней с даты приемки Товара материально-ответственными лицами Заказчика, на основании документов, предусмотренных пунктом 3.6 Договора.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Место поставки Товара: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 5.

3.2. Срок поставки Товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора. Доставка осуществляется поставщиком, в рабочее время с 09:00 по 16:00.

3.3. Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

3.5. Поставщик сообщает Заказчику за 1 час до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

3.6. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную или универсальный передаточный документ, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) счет;

в) счет-фактуру (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление);

г) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида Товара;

д) др. товарно-сопроводительную документацию.

3.7. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке Товара в соответствии с условиями, предусмотренными инструкцией по применению.

3.8. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.9. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сведений о декларациях соответствия (сертификатах соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, товарной (товарно-транспортной) накладной, подписанной со стороны Поставщика и (или) осмотра Товара на предмет внешних повреждений.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

3.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.11. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное (или электронное) уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара.

3.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

3.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товар надлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления о нем Заказчиком.

3.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.15. Заказчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Договора рассматривает и осуществляет приемку поставленного Товара на предмет соответствия объему, качеству и количеству, установленному в настоящем Договоре.

3.16. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня завершения срока приемки Товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.17. Все расходы, связанные с возвратом и (или) уничтожением фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

3.18. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

3.19. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку и обеспечивающих безопасность и качество в течение срока их годности.

Каждая упаковка товара должна иметь маркировку, этикетку и при необходимости листок-вкладыш или ярлык, содержащие информацию для потребителей.

4.2. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку Товара, соответствующие требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит Товар от атмосферных воздействий.

4.3. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.

4.4. Соответствие качества и безопасности товара на момент поставки должно быть подтверждено документами, предоставляемыми в соответствии с законодательством РФ, оформленными на имя поставщика с областью действия – на всей территории РФ.

4.5. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставлять Товар в количестве, порядке и сроки, указанные в Приложении к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

5.1.2. Поставлять Товар согласно поданной Заказчиком заявке.

5.1.3. Обеспечить поставку Товара надлежащего качества соответствующую требованиям ГОСТ, ТУ, сроков годности (реализации) и хранения в соответствии с нормативными документами законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Обеспечить поставку Товара в таре и упаковке, обеспечивающей их сохранность и целостность. На упаковке, либо ярлыках и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке годности (реализации), предусмотренных требованиями ГОСТ.

5.1.5. Обеспечить доставку Товара до Заказчика в соответствии с требованиями к транспортировке товаров, регламентированными законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Обеспечить представление Заказчику товарно-сопроводительных документов (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные) на отгружаемый Товар, а также документов, подтверждающих качество и безопасность Товара (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, удостоверения качества и безопасности Товара), обязательные для данного вида Товара и заверенные печатью производителя Товара.

5.1.7. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества.

5.1.8. Восполнить недопоставленное количество Товара в течение суток с момента недопоставки Товара или в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, указанному в Приложении, являющимся неотъемлемой частью Договора с оформлением соответствующих документов.

5.3.2. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора после подписания документа, подтверждающего сдачу-приемку Товара, соответствующего в количестве, по качеству требованиям, установленным в настоящем Договоре.

5.3.3. Осуществлять строгий контроль за качеством получаемого Товара, соответствие цены, фасовки, сроков поставки, количества Товара, сроков годности (реализации) и наличием документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, подтверждающих качество и безопасность Товара.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Проводить экспертизу результатов, предусмотренных Договором, своими силами или к ее проведению может привлекать экспертов, экспертные организации, на основании Договоров, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4.2. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.4.3. Досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

6.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

6.3. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 7.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств

8.2. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п.8.1, сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке продукции в сроки, установленные Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке продукции, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке продукции.

9.4. В случае нарушения своих обязательств по поставке продукции в объеме, предусмотренном Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора, за каждый день просрочки со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств по поставке продукции в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке продукции в надлежащем объеме.

9.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора.

9.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Договору, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

9.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023г. в части оплаты до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.4. Настоящий Договор подписан усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика и имеет юридическую силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору № ________

от «____» _______________2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными