Тендер - Моющие средства согласно приложения №241398930

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор_Моющие_средства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

п.Зеленый « » 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника учреждения Измайлова Ильяса Наильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и », именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать: - Посмотреть таблицу с даннымиа Покупатель обязуется принять и оплатить указанную продукцию на условиях настоящего договора.

Качество товара
2.1. Продаваемый товар, указанный в п. 1.1. по своим техническим характеристикам и комплектности должен соответствовать ГОСТу или ТУ.
2.2. Поставщик гарантирует качество продаваемой продукции в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу или ТУ.
2.3.Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные Покупателем в течение гарантийного срока, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации продукции или ее хранения.
2.4.Устранение дефектов, замена продукции производится в течение 7 дней после извещения Покупателем в письменной форме (почтой или факсом) о выявленных дефектах.
2.5. Закупаемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. 3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
Передать Покупателю товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, надлежащего качества в течение 10 дней со дня подписания данного договора поставки.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора в порядке и сроки, установленными настоящим договором и действующим законодательством.
3.2.2 Оплатить имущество в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Покупатель вправе:
3.3.1. Предъявить требования к Продавцу, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
3.3.2. Предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в момент передачи товара Поставщиком. 4. Цена договора и порядок расчета
4.1. Изменение цены на товар должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору и подписано обеими сторонами.
4.2. Общая сумма настоящего договора составляет руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) семь) руб. коп.
4.3. Оплата по договору за поставляемый товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания Акта приемки товара и товарной накладной или УПД, в течении 7 (семи) рабочих дней за счет средств дополнительного источника бюджетного финансирования
5. Условия передачи и приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством и договором.
5.2. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент получения товара на складе Поставщика. Доставка товара осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика.

Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в месте их передачи и проверены на соответствие их количеству, и ассортименту. О выявленных недостатках или несоответствиях товаров Покупатель должен незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

7. Форс-мажор

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных организаций, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторон по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тамбовской области в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с момента подписания и действует до 25.06.2023 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств-до полного их исполнения.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Покупатель Поставщик - Посмотреть таблицу с данными