Тендер - СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ, ОПОЛАСКИВАТЕЛИ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ ДЛЯ БЕЛЬЯ, СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТВЕРДОЕ, ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ, ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА, ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ, МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА, БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ БЫТОВАЯ №241386320

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Камалетдинова Дилара Рахибовна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть094) Моющие, гигиен. ср ПРОЕКТ.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____

на приобретение моющих, гигиенических средств

ИКЗ

г. Янаул «___» _____ 2023г.

Отдел МВД России по Янаульскому району (далее ОМВД России по Янаульскому району), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника отдела Фаттахова Руслана риналовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее именуемый – Контракт).

Заключая настоящий Контракт, исполнитель декларирует, что соответствует требованиям, установленным пунктами 3-5, 7,7.1,9-11 части1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик по настоящему контракту обязуется поставить товар – моющие и гигиенические средства в количестве, ассортименте и качестве, указанных в спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар.

1.2. Состав и объем поставляемого товара определяются в спецификации (Приложение №1) к контракту.

1.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Ломоносова, 22.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет: _______() рублей _____ коп., с учетом НДС (если облагается- указывается ставка в процентах и сумма цифрами, если нет- указывается: «НДС не облагается»).

2.2. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, транспортные расходы, хранение, страхование, налоги (в т.ч. НДС), стоимость упаковки, стоимость доставки, погрузки, разгрузки, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, связанные с поставкой товара.

2.3. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика следующим образом: Заказчиком производится выплата Поставщику аванса в размере 5 % (пяти процентов) от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, что составляет ___ () рублей _____копеек, без НДС. Заказчик производит выплату авансового платежа на основании выставленного Поставщиком счета на перечисление авансового платежа в течении 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления счета. Поставщик предоставляет Заказчику счет в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта; окончательный расчет с подрядчиком производится за фактически поставленные товары на основании счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

Цена контракта может быть изменена, в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим Контрактом и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.6. В случае подписания Сторонами Акта сверки обязательств по Контракту оплата оказанных товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.7.При изменении реквизитов своего расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (пункт применяется, если Заказчик является налоговым агентом, в отношении сумм, перечисляемых Поставщику).

2.9. Оплата по контракту осуществляется в российских рублях. Источник финансирования настоящего контракта – Федеральный бюджет.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара производится с даты заключения контракта и до 01.12.2023 года.

3.2. Поставщик вправе с согласия Заказчика произвести поставку досрочно.

3.3. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Респ. Башкортостан, г. Янаул, ул. Ломоносова, 22.

3.4. Заказчик, либо уполномоченное лицо от имени Заказчика, осуществляет приемку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.5. Поставщик вместе с поставленным товаром передает Заказчику сопроводительные документы: счет; счет-фактура; товарная накладная.

3.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается факт передачи товара Поставщиком, подтвержденный соответствующим приемочным документом, подписанным обеими сторонами без претензий, с отметкой Заказчика о поставке товара, соответствующего условиям контракта.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

4.2. Приемка товара по количеству и на соответствие техническим характеристикам осуществляется специалистами Заказчика в присутствии представителя Поставщика в месте поставки товара.

4.3. Ответственное лицо Заказчика осуществляет приемку товара по количеству, соответствию маркировки товаросопроводительным документам и условиям настоящего контракта.

4.4. Товарно-транспортная накладная подписывается представителями сторон, осуществляющими прием- передачу товара.

4.6. В случае несоответствия количества поставленного товара условиям настоящего контракта в присутствии представителя Поставщика (экспедитор) Заказчиком составляется акт о недопоставке товара в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), который подписывается представителем Поставщика и материально ответственным лицом Заказчика. Поставщик обязан в течение 24 часов доставить товар в адрес Заказчика в количестве, согласно акту о недопоставке товара.

4.7. Экспертиза товаров, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами. Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертные организации.

4.8. По результатам приемки поставленного товара Заказчик в течение 10 дней подписывает товарно-транспортную накладную или направляет в письменной форме мотивированный отказ от ее подписания.

4.9. При принятии решения о приемке или отказе в приемке поставленного товара Заказчик учитывает результаты экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего контракта.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

4.11. Заказчик не позднее 10 дней с момента получения товара, обязан подписать товарно-транспортную накладную.

4.12. Установленные недостатки товара по качеству должны быть устранены Поставщиком без дополнительной оплаты и без удорожания стоимости настоящего Контракта, силами и за счет Поставщика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного отказа Заказчика.

4.13. В случае замены товара, имеющего недостатки по качеству и (или) количеству, на новый товар, возврат товара, имеющего недостатки, осуществляется силами и за счет Поставщика, после поставки Заказчику товара, соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.14. Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик имеет право:

5.1.1. самостоятельно определять способы исполнения своих обязательств по настоящему Контракту;

5.1.2. требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. выполнить взятые на себя по настоящему контракту обязательства надлежащим образом и в срок;

5.2.2. поставить Заказчику качественный товар;

5.2.3. поставить товар собственными силами и средствами на основании товарно-транспортной накладной;

5.2.4. выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ;

5.2.5. передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц. В случае поставки Заказчику товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт;

5.2.6. в случае возникновения у Заказчика претензий к поставленному товару, отраженных в товарно-транспортной накладной, устранить указанные недостатки;

5.2.7. выполнять иные предусмотренные настоящим Контрактом обязанности.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. требовать надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств;

5.3.2. предъявлять обоснованные претензии к товару в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. принять товар в случае отсутствия к нему претензий;

5.4.2. в момент сдачи товара Поставщиком обеспечить присутствие лица, уполномоченного произвести приемку товара и подписать товарно-транспортную накладную в случае отсутствия к нему обоснованных претензий;

5.4.3. оплатить товар полностью и в срок, предусмотренный настоящим контрактом;

5.4.4. выполнять другие предусмотренные настоящим контрактом обязанности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту меры ответственности применяются в соответствии с нормами законодательства РФ о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства - при наличии указанного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, что составляет 10 процентов цены Контракта.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность в виде возмещения убытков за:

несоблюдение сроков поставки товара;

несвоевременность предоставления отчетных документов о поставленном товаре и их недостоверность;

неправильность указания и несвоевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;

6.7. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, с соблюдением сроков уведомления, и потребовать возмещения ущерба.

6.8. Исполнитель несет ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, либо конфиденциальной информации, ставшими ему известными в ходе исполнения Контракта в установленном законом порядке.

6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком контракта повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракта.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. ТАРА И УПАКОВКА.

7.1. Поставляемый товар упаковывается и затаривается в соответствии с требованиями действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).для данного вида товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и погрузочно-разгрузочных работах.

7.2. Упаковка не имеет нарушения целостности, следов вскрытия, деформационных и иных повреждений.

7.3. Маркировка упаковки должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных обстоятельствах. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением контракта. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения контракта, решаются сторонами в добровольном порядке, путем направления претензии. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 15 рабочих дней. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

9.2. Претензия рассматривается в течение 15 календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным должностным лицом Стороны.

9.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 01 декабря 2023 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на 7 листах в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. При изменении юридического адреса или платежных реквизитов каждая из сторон Контракта обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-х дневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту № _____ от «_____» ________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______ () рубля __ копеек

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование нмцк.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной)

цены контракта (НМЦК)

Для проведения закупки на право заключения государственного контракта на поставку моющих и гигиенических средств в 2023 году, для нужд Отдела МВД России по Янаульскому району.

(наименование предмета контракта)

Цена контракта на поставку моющих и гигиенических средств для нужд Отдела МВД России по Янаульскому району, в рамках государственного заказа на 2023 г. –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Учитывая, что объем на поставку моющих и гигиенических средств определить невозможно, заказчиком в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ определена начальная (максимальная) цена на поставку моющих и гигиенических средств.

При определении начальной (максимальной) цены запасных частей и цены единицы работы (услуги) был использован метод сопоставимых рыночных цен, заключаемый в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, определяемый по формуле:

где,

НМЦК- цена, определяемая методом сопоставимых рыночных цен;

ν- количество (объем) закупаемого товара;

n- количество значений используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

ц- цена единицы товара, работы, услуги.

В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК, определен коэффициент вариации по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Для обоснования начальной (максимальной) цены: были запрошены ценовые предложения у поставщиков, осуществляющих данный вид услуг, по которым было получено 3 ответа.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен на поставку моющих и гигиенических средств составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Требования к участникам закупок.docx

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК

1. Единые требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: не установлено

2. Единые требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44.

КП_Моющие