Тендер - на поставку Фреона-22 (Хладон-22) №241364271

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
2.Техническое_задание

Приложение №1

к Контракту № _____________

от «____» _____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Фреона-22 (Хдадон-22)

1.Наименование поставляемого товара: фреон-22 (хдадон-22) соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.Количество поставляемого товара: согласно спецификации (Приложение № 1 к техническому заданию).

3.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Приморский б-р, 37, помещение склада. 4.Сроки поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

5.Общие требования к товарам: поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска – не ранее 2023года.

6.Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров: согласно Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). 7.Условия поставки товаров: Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: с поставляемым товаром должна поставляться документация, оформленная надлежащим образом: счет (а)-фактура(ы), товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, сертификат качества, инструкция на русском языке (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ).

9.Требования к упаковке, транспортировке и хранению: товар должен поставляться в технически исправной одноразовой таре (баллонах). Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

10. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: Поставщик должен предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный товар, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Поставщика или производителя товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого требования.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

от «____» _____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными1.Проект_Контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № _____________

на поставку Фреона – 22 (Хладон – 22)

г.Тольятти «____» _____________ 2022г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 13 «Волгарь» городского округа Тольятти (далее – МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дементьева Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ (далее – ______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании____________, с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику Фреон – 22 (Хладон – 22) (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.

1.2.Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики, и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

1.3.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Цена Контракта составляет ________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___ %, что составляет ________ (_____________) рублей ___ копеек, (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указать: «НДС не облагается»), и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

2.2.Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной (УПД).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3.Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4.Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

2.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Контракту за вычетом начисленного размера неустойки (пени, штрафа) (в случае зачета неустойки (пени, штрафа) при оплате Контракта, списание (отсрочка) такой неустойки Заказчиком не осуществляется).

3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1.Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3.Место доставки Товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

3.4.Срок поставки Товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

3.5.Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет (счет-фактуру);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную в соответствии с условиями Контракта.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Заказчик вправе:

4.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5. Контракта.

4.1.3.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1. Провести проверку на соответствие Поставщика единым требованиям к участникам закупки, установленными в соответствии с ч.1 и 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

4.2.2.Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

4.2.3.Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

4.3.Поставщик вправе:

4.3.1.Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2.Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

4.4.Поставщик обязан:

4.4.1. Гарантировать, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с ч.1 и 1.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, изложенным в Приложение №2 к Контракту.

4.4.2.Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.3.Представить документы, указанные в п.3.5. Контракта.

4.4.4.По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.5.Оплатить неустойку (штрафы, пени) предусмотренные Контрактом, а также убытки, понесенные Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением оказанных услуг.

4.4.6.Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1.Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2.Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть упакован в упаковку завода-изготовителя.

5.3.Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4.Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5.Срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев на поставляемый Товар. В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный товар, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Поставщика или производителя товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого требования.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1.Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями сторон.

6.2.Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 3 (трех) календарных дней.

6.3.Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара должен уведомить сообщением по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по телефону: (8482)790405,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Заказчика о планируемой доставке.

6.4.Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5. Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке).

6.5.Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в течение 10 (десяти) календарных дня с момента поставки Товара.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (отдельным этапам исполнения Контракта). Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный п.6.2. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.6.В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Поставщику под роспись. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Поставщику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте).

В случае если в предусмотренный Контрактом срок Товар не поставлен, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате пени, освободиться, от уплаты которой он может лишь в случае, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны в соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ).

6.7.Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

6.8.По окончании приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Контракта товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

6.9.При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара (гарантийного срока).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.10.По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000,00 руб.

7.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в соответствии с постановлением Правительством РФ от 30.08.2017г. №1042. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.7.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000,00 руб.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять)% (процентов) цены контракта.

7.8.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10.Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.11.Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12.Заказчик вправе удерживать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13.Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4. Контракта;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

7.14.Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных техническим заданием, п.4.4. Контракта;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 3 (три) рабочих дня со дня ее получения.

8.2.В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в том числе:

9.1.1.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

9.1.2.По соглашению Сторон может быть увеличено (уменьшено) предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.1.3.Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2.Расторжение Контракта допускается:

9.2.1.По соглашению Сторон.

9.2.2.По решению суда.

9.2.3. в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренной п.7.12 Контракта, более чем на 15 дней.

-если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленными в соответствии с частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

Обстоятельством непреодолимой силы признается введение органом власти ограничения из-за коронавирусной и (или) иной инфекции.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

11.2.Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 31.12.2023г. (за исключением гарантийных обязательств), но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3.Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме.

11.4.Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Контракт заключается в письменной форме в 2 (двух) экземплярах или в электронной форме в 1 (одном) экземпляре для Заказчика, при наличии у Поставщика электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), имеющих одинаковую юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.5.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

11.6.Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7.Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

11.8.Исполнением Контракта в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.

12.ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

12.1.Стороны, подписывая Контракт, выражают согласие друг другу на обработку в течение всего срока действия Контракта, своих персональных данных, а также персональных данных третьих лиц, в интересах которых действует Сторона, являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие. В интересах исполнения Контракта к персональным данным относятся все сведения, которые используются Сторонами в процессе исполнения Контракта.

12.2.При обработке персональных данных Стороны Контракта обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

13.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1.Приложение №1 – Техническое задание.

13.2. Приложение №2 – Единые требования к участникам закупки.

14.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № _______________

от «___» ______________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Фреона – 22 (Хладон – 22)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Техническому заданию

от «____» _____________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______________

от «___» ______________ 2023г.

Единые требования к участникам закупки

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом;

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

____________________________ ФИО