Тендер - Поставка параформ для операционного блока для ГУЗ «Щекинская районная больница» №241360445

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_параформ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку параформ для операционного блока для ГУЗ «Щекинская районная больница»

Наименование и количество поставляемого товара: - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: Тульская обл., г. Щёкино, ул. Болдина, д. 1
ГУЗ « Щёкинская районная больница».

Срок (период) поставки товара: с момента заключения контракта в

течение 30 календарных дней.

4. Описание объекта закупки (требования к функциональным,

техническим и качественным характеристикам товара)

- Посмотреть таблицу с данными

5. Условия поставки товаров: Поставщик осуществляет поставку товара силами, средствами и транспортом поставщика.

Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Монтаж изделий, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

6. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам):

7. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

8. Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: акт приемки-передачи товара, товарные/товарно-транспортные накладные, счет и счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

10. Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента его передачи.

11. Требования к объему гарантий качества товара.

10.1. Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке товара и (или) в течение гарантийного срока.

10.2. Претензии по количеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее 30 (Тридцать) дней с даты поставки товара Заказчику, претензии по качеству – в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

10.3. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Некачественный товар считается не поставленным.

10.4. В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком.

10.5. Срок гарантии качества на поставляемый товар наступает с момента подписания акта приема-передачи товара. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантий

10.6. Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара.

10.7. Гарантия качества распространяется на весь перечень товаров.

10.8. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

10.9. Объем гарантий качества составляет 100%.

12. Требования к таре и упаковке товаров.

Товар должен иметь надлежащую транспортировочную тару и индивидуальную упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки, погрузки и хранения в складском помещении. За повреждения товара при доставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет поставщик. На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

Проект_контракта

Контракт №

на поставку параформ для операционного блока для ГУЗ «Щекинская районная больница»город

Щекино «___» ________ 2022 год

ГУЗ «Щекинская районная больница», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице главного врача Анисочкина А.А, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________(далее – ______________________ ), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _______________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки______________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту поставщик обязуется поставить заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом поставку параформ для операционного блока (далее-товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определены в Спецификации на товар (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3Требования, предъявляемые к товару, определены в Описание объекта закупки на поставку товара (Приложение № 2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4 Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена контракта_____________________, в том числе НДС [1] -__________________.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества, качества товаров и иных условий исполнения контракта.

Расчет с поставщиком за поставленный товар осуществляется заказчиком в российских рублях. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, затраты по хранению товара на складе поставщика, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком за фактически поставленный товар не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара, счета, счета-фактуры, товарной/товарно-транспортной накладной.

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. [2]

• Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

• Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи партии товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- либо сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- либо сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

• Поставщик гарантирует, что:
• Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.
• Исполнение обязательств по настоящему контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.
• Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям законодательства РФ.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев с момента его передачи.

• Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.
• Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.
• На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Срок (периоды) поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

• Поставщик осуществляет поставку товара (партии товара) силами, средствами и транспортом поставщика по адресу (место поставки): Тульская область, г. Щекино, ул. Болдина, д. 1.
• Поставка товара (партии товара) осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет.
• Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, включая проведение экспертизы со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего контракта.

• Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара, установленных в Описании объекта закупки и Спецификации, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого выявления направляет поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

• В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

• В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.3 контракта, акт приемки-передачи партии товара в двух экземплярах, товарные/товарно-транспортные накладные, счет и счет-фактуру [3] .
• При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от № 44-ФЗ.
• В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки-передачи партии товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

• Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта.
• Обязательство поставщика по поставке партии товара считается исполненным с момента надлежащей поставки партии товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи партии товара без замечаний.
• Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
• Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента исполнения им обязательств, предусмотренного настоящим контрактом.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик по настоящему контракту вправе:

Требовать своевременного подписания заказчиком акта приемки-передачи партии товара.

Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя [4] .

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанности поставщика:

Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.5. раздела 5 настоящего контракта.

Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 5.6. раздела 5 настоящего контракта, расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Заказчик по настоящему контракту вправе:

Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме товара.

Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, Спецификации и Описанию объекта закупки.

При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик по настоящему контракту обязан:

При надлежащем извещении поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.

Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 настоящего контракта.

Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю пени, которые начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2.2.1.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчику устанавливается штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) рублей, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей (включительно), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7.2.3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

7.3.1.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени, которые начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнителю устанавливается штраф, размер которого определяется в порядке, установленном ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 10 % цены контракта, в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) рублей, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей, в порядке, установленном ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

7.3.5.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4.В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.5.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

• В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
• Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
• Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
• В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

• Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Срок действия контракта: с момента заключения контракта и до 30.06.2023г. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

• При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контракта, переходят к новому заказчику.
• Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

• Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
• Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
• Приложение № 1 – Спецификация на _ л.;
• Приложение № 2 – Описание объекта закупки на _ л.;

10.8.3. Приложение № 3 – форма «Акт приемки-передачи партии товара» на _ л.;

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: , в том числе НДС .

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку параформ для операционного блока для ГУЗ «Щекинская районная больница»

Наименование и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: Тульская обл., г. Щёкино, ул. Болдина, д. 1

ГУЗ « Щёкинская районная больница».

Срок (период) поставки товара: с момента заключения контракта в

течение 30 календарных дней.

4. Описание объекта закупки (требования к функциональным,

техническим и качественным характеристикам товара)

- Посмотреть таблицу с данными

5. Условия поставки товаров: Поставщик осуществляет поставку товара силами, средствами и транспортом поставщика.

Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Монтаж изделий, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

6. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам):

7. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

8. Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: акт приемки-передачи товара, товарные/товарно-транспортные накладные, счет и счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

10. Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента его передачи.

11. Требования к объему гарантий качества товара.

10.1. Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке товара и (или) в течение гарантийного срока.

10.2. Претензии по количеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее 30 (Тридцать) дней с даты поставки товара Заказчику, претензии по качеству – в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

10.3. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Некачественный товар считается не поставленным.

10.4. В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком.

10.5. Срок гарантии качества на поставляемый товар наступает с момента подписания акта приема-передачи товара. Гарантийный срок подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условия гарантий

10.6. Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара.

10.7. Гарантия качества распространяется на весь перечень товаров.

10.8. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

10.9. Объем гарантий качества составляет 100%.

12. Требования к таре и упаковке товаров.

Товар должен иметь надлежащую транспортировочную тару и индивидуальную упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки, погрузки и хранения в складском помещении. За повреждения товара при доставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет поставщик. На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

№

ФОРМА

АКТ

приемки-передачи партии товара

- Посмотреть таблицу с данными

___________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной и _____________________ именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № ____ Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

3. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ___ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.

4. Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

5. Поставка товара по договору: за поставленный товар сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контрактом, _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС [6] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС [7] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

6.Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. _________________________________________________________________ (проведена)

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку и получение товара:

Накладная №________________ от ____________________;

Счет – фактура [8] №_____________ от ___________________;

Другие документы (указать):__________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

↑

↑

↑

↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения. ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑