Тендер - Одорологические вещества №241333909

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

Договор № ____

на поставку одорологических веществ

г. Нальчик «____»________2023 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Кабардино-Балкарской Республике, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» либо «Заказчик» в лице врио начальника Фоменко Андрея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Заказчиком, качественный товар в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

1.2. Грузополучателем Заказчика является учреждение уголовно-исполнительной системы, указанное в Техническом задании (приложение № 1) и уполномоченное Заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Договора (далее - Грузополучатель).

Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пять тысяч) рублей, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2.2. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия Договора, за исключением случаев предусмотренных законом и пунктами 2.3., 2.4. и 2.5. настоящего Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

2.4. Цена Договора, включает в себя все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Поставщика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведенные при поставке товара, а также расходы, связанные со страхованием, оплатой налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

2.5. Договор финансируется из средств федерального бюджета.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязан:

3.1.1. С использованием любых средств связи известить Заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

3.1.2. Обеспечить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям Договора.

3.1.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Договоре, в количестве, предусмотренном Договором, не обремененный правами третьих лиц.

3.1.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

3.1.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока.

3.1.6. Возместить убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

3.1.8. Поставщик по требованию грузополучателя предоставляет ему сертификат (декларацию) качества (соответствия) на Товар от изготовителя, паспорт на товар либо другой документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям, действующим в Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Обеспечить оплату товара в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке товара.

3.2.4. В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем актов о приемке товаров.

3.2.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

3.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований.

3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

3.3.2. В соответствии с условиями Договора в период срока годности (хранения) требовать своевременной безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Договоре.

3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Требовать от Поставщика (исполнителя) надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.3.5. Осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика (исполнителя).

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем Заказчика (Заказчиком) товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Договора.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

Условия и сроки поставки Товара

4.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Заказчиком, качественную продукцию предусмотренную Предметом Договора, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1). Поставщик может по согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара ранее указанных в Техническом задании сроков.

4.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме извещает Заказчика и Грузополучателя по адресам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1) о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.3. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

счет (счет – фактуру);

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика.

4.4. В случае если документы, указанные в пункте 4.3 Договора (далее - сопроводительные документы), не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, либо сопроводительные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства, Поставщик обязан предоставить Грузополучателю недостающие (исправленные) сопроводительные документы в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения факта отсутствия сопроводительных документов, либо нарушения порядка их оформления.

4.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем без замечаний акта приема – передачи товара, по факту приемки товара.

4.6. В течение 2 (двух) календарных дней после приемки товара Грузополучателем без замечаний Поставщик представляет Заказчику подлинники платежных и иных документов:

счет (счет – фактуру);

товарную накладную, с печатью Поставщика.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.5. Договора.

4.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 4.5. Договора.

4.9. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям НТД на поставленный товар. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

4.10. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Договора.

4.11. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату штрафов. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, государственный заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в Техническом задании (приложение № 1), нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.6. За недопоставку товара (не поставку предусмотренного Договором количества товара к моменту окончания срока действия Договора), за поставку некачественного товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Договора), за не возврат суммы авансового платежа, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

5.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по Договору своих обязательств по уплате неустойки Государственный заказчик вправе начислить на основании требований об уплате неустойки задолженность Поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществляет ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнителя) из средств, подлежащих выплате Поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с приемкой поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

6.1.1. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, и т.п.), забастовки, эпидемии, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти (десяти) дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Договора, их получающего, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но на срок не более 2-х (двух) месяцев.

7. Конфиденциальность

7.1. Вся представляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением Договора, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

7.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны по возможности принимают меры к разрешению возникших разногласий, связанных с заключением, исполнением, изменением и расторжением Договора, путем переговоров. Такие переговоры могут вестись представителями Сторон лично либо по средствам телефонной, телеграфной, факсимильной связи, с использованием почтовых отправлений, а так же электронной почты.

8.2. Указанное в п. 8.1 условие о переговорах не является условием о претензионном или ином досудебном порядке урегулирования споров. Непроведение вышеуказанных переговоров не лишает возможности любой из Сторон Договора обратиться в арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с целью разрешения спора, вытекающего из Договора.

Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2023, а также до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.

12.2. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Договор подписывается каждой из сторон (Поставщиком и Заказчиком).

12.6. Неотъемлемой частью Договора является:

Техническое задание (приложение № 1 к Договору) на 2 л.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___» _________ 2023 № ___

Техническое задание поставляемого товара

Поставщик передает, а Заказчик принимает и оплачивает принадлежащий Поставщику Товар по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и описание объекта закупки:

Имитаторы запахов наркотических веществ и взрывчатых веществ: 2 набора химических имитаторов запахов наркотических веществ, 2 набора имитаторов запахов бризантных взрывчатых веществ.

Информация о количестве, месте доставки товара, сроки поставки товара:

Поставка имитаторов запахов наркотических веществ и взрывчатых веществ осуществляется грузополучателю УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 2А. Срок поставки товара – в период с 01.08.2023 до 21.08.2023.

Требования к качеству, характеристикам товара:

Набор химических имитаторов запахов наркотических средств, представляющие собой сыпучие порошки, упакованные в стеклянные банки либо иные стеклянные емкости. Набор включает в себя имитаторы героина, кокаина, амфетаминов, каннабиса-гашиша, опия-сырца, в количестве не менее 40 грамм каждого. В набор также входят емкости для хранения имитаторов – 5 штук, 6 тканевых мешочков, 6 одноразовых ложек, перчатки полиэтиленовые – 100 шт., пинцет металлический – 1 шт., упаковочная коробка и паспорт. (2 набора)

Набор имитаторов запахов взрывчатых веществ, представляющие собой сыпучие порошки, упакованные в стеклянные банки либо иные стеклянные емкости. Набор включает в себя имитаторы тротила, гексогена, ТЭНа, тетрила, октогена в количестве не менее 40 грамм каждого. В набор также входят емкости для хранения реквизитов – 5 штук, 6 тканевых мешочков, перчатки полиэтиленовые – 100 шт., пинцет металлический – 1 шт., упаковочная коробка и паспорт. (2 набора).

Гарантийный срок хранения комплектов имитаторов должен составлять не менее 24 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Остаточный срок годности: 20 (двадцать) месяцев со дня поставки товара.

Поставляемый товар является новым, ранее не был в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или «Поставщика» при соблюдении «Государственным заказчиком» правил хранения и/или использования поставляемых товаров.

Требования к безопасности:

Поставщик обязуется гарантировать Заказчику безопасность товара для здоровья людей, а так же окружающей среды при обычных условиях его использования. По показателям безопасности товар соответствует правилам, нормативам и гигиеническим нормативам, действующим на территории стран СНГ.

Требования к отгрузке:

Поставляемый товар упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Упаковка поставляемого товара соответствует требованиям НТД на поставленный товар. Товар упакован в упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

- Посмотреть таблицу с данными