Тендер - поставка бытовой химии №241330463

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 24

• 1
• 2
• 3

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

ГК_Б._химия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

поставка бытовой химии

г. Оренбург «____» ____ 2023г.

Государственное автономное учреждение культуры «Оренбургская областная филармония», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Кирсановой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______действующего на основании Устава, с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУК «ООФ», по результатам проведения ___________ (закупка № _____ от _______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку Товара, а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара определяются в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.
1.4. Этапы исполнения Договора: не предусмотрено.
2. Требования к товару.
2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.
2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. В случае, если товар в соответствии с требованиями законодательства разрешено использовать по целевому назначению только при наличии определенной комплектности или только при наличии определенного дополнительного оборудования, указанный товар должен быть поставлен в комплектности или с определенным дополнительным оборудованием.
2.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии Техническим регламентам, стандартам и нормам, предусмотренным законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).
При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.
3. Цена Договора, порядок и форма расчетов
3.1. Цена Договора составляет ______ (Цифрами) ______ (Прописью) рублей __копеек, НДС не облагается / облагается: ____ % ______ (Цифрами) ______ (Прописью) рублей __копеек .
3.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом № 6 настоящего Договора.
3.4. Оплата Товара производится Заказчиком, по факту поставки Товара, на основании представленных Поставщиком оригиналов Товарных накладных на поставляемый Товар (УПД), актов сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах, счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и (или) счетов – фактур на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки Товара.
3.5. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.6 Источник финансирования: средства автономных учреждений.
3.7. Выплата аванса при исполнении Договора, не допускается.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.
4.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.3. Поставщик обязуется:
4.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Договора.
4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.
4.3.3. Поставить Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, который не должен иметь дефекты, связанные с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
4.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.3.5. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию и информацию без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.
4.3.6. Известить о точном времени и дате поставки Товара по телефону: _________ не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня поставки.
4.3.7. Осуществить монтаж и (или) наладку товара, в случае если для использования Товара по назначению необходимо произвести его монтаж и (или) наладку.
4.4. Поставщик имеет право:
4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документами, указанными в п.3.5. настоящего Договора.
4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5. Порядок и сроки приемки товара, сроки оформления результатов приемки товара.
5.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.34
5.2. Срок поставки Товара: в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора.
Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующие документы:
- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар (УПД) в 2-х экземплярах;
- оригинал подписанного со стороны Поставщика акта сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах (далее – Акт);
- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре
- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС).
- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром: принадлежности к товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами;
Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.
5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.4. Приемка товара осуществляется Заказчиком после проведения экспертизы товара в течение 5(пяти) рабочих дней со дня доставки партии товара в место его доставки, или со дня получения от эксперта, экспертной организации заключения по результатам экспертизы, если к ее проведению привлекались эксперты, экспертные организации, за исключением случая предусмотренного пунктом 5.5. настоящего Договора. Сдача и приемка Товара по настоящему Договору оформляется Актом сдачи–приемки Товара в 2 (двух) экземплярах, который в день окончания приемки товара подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. Днем поставки Товара считается день подписания сторонами Акта сдачи–приемки Товара. В случае установления требования обеспечения исполнения гарантийных обязательств подписание акта сдачи–приемки Товара заказчиком осуществляется только после предоставления Поставщиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии.
5.5. В случае если по результатам проведенной экспертизы были выявлены несоответствия Товара, препятствующего приемке Товара условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 5(пяти) рабочих дней, мотивированный письменный отказ от подписания Акта, подлежащий рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.
5.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется распорядиться забракованным Товаром, а также поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного отказа.
5.7. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, ассортименту, комплектности считается не поставленным.
5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.
5.10. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.
5.11. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.
5.12. В случае если для использования товара по назначению необходимо произвести его монтаж и (или) наладку, товар считается поставленным только после осуществления Поставщиком монтажа и (или) наладки Товара.
6. Изменение условий Договора
6.1. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);

уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по Договору. При этом допускается изменение цены Договора не более чем на двадцать пять процентов цены Договора;

сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон Договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить Договор в установленные Договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения Договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий Договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого Договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

цену Договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктами 1-6 пункта Положения о закупке;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в Договоре;

наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре;

сведения Договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

Действие неопреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных Договором

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1 процент цены Договора.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.7. В случае если Поставщик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,

следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1 процент цены Договора.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по Договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. При проведении Заказчиком экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащее уведомление Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения.

10.2. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области, в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с его исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.03.2023. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

11.3. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.5. Поставщик предоставляет гарантию качества и осуществляет гарантийное обслуживание (при необходимости) поставляемого Товара (далее - гарантия Поставщика). Гарантия Поставщика предоставляется на срок 12 месяцев (или на срок равный периоду, на который была предоставлена гарантии качества производителя товара), при этом указанный срок гарантии качества Поставщика начинает течь со дня подписания Сторонами настоящего Договора акта сдачи-приемки Товара.

11.6. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора. Гарантийное обслуживание Товара, расходы на обслуживание в течение гарантийного срока: поставщик гарантирует за свой счет устранение любых неисправностей, возникших не по вине Заказчика, в том числе связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей в течение всего гарантийного срока, в том числе в случае, если гарантийный случай произошел после истечения срока гарантии качества Производителя, но течение срока гарантии качества Поставщика.

11.7. Неотъемлемой частью к настоящему Договору являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение №1).

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дата или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. При нарушении одной стороной антикоррупционных обязательств другая сторона имеет право расторгнуть Договор и потребовать возмещение ущерба.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№_____ от «____»_____20__г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЗМО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Оренбургская областная филармония»

________________ И. В. Кирсанова

«___» ______ 2023 года

Документация

о закупке у единственного поставщика

Поставка бытовой химии

Закупка среди субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Оренбург, 2023

Раздел. 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.03.2023 по 20.03.2023Место предоставления документации:https://orb-zmo.rts-tender.ru/Порядок предоставления документации:В соответствии с Регламентом работы электронной площадки ООО «РТС-тендер» Электронный магазин «Закупки малого объема»Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется