Тендер - Поставка газов высокой чистоты №241247569

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc
• КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма.doc
• Форма_декларации_СМСП.xls
• Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПЕРЕЧЕНЬ

сведений и документов, необходимых для предоставления в ОЭБ, при заключении договоров

Наименование организации, ее организационно-правовая форма (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, ОКПО, N счета банка, БИК (обязательно);

Юридический, почтовый, фактический адреса (обязательно);

Адрес фактического местонахождения руководства (исполнительного органа) организации (контактный телефон/факс) (обязательно);

Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера, учредителей организации, а также лиц, действующих по доверенности (обязательно);
Дата и место их рождения, ИНН, адрес места жительства, серия и N паспорта, кем и когда выдан (желательно);

Копия приказа, протокола общего собрания об избрании (назначении) на должности руководителя и главного бухгалтера (обязательно);

Копии учредительных документов: Решение учредителя о создании или учредительный договор (если несколько учредителей); Устав; регистрационное свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН); свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН) (обязательно);

Копии имеющихся лицензий (если деятельность контрагента, составляющая предмет договора, подлежит лицензированию) (обязательно);

Уведомление из банка об открытии счета, копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати (желательно);

Обслуживающий банк, N расчетного счета, банковские реквизиты (обязательно);

10.Копия письма из Госкомстата о внесении в государственный реестр о присвоении статистических кодов: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД со словесной расшифровкой (информация из статрегистра о хозяйствующем субъекте) (обязательно);

11. Основные виды деятельности (обязательно);

12. Перечень основных партнеров, с кем ранее были договорные отношения (обязательно);

13. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней (желательно);

14. Данные финансово-бухгалтерской отчетности за 2 последних года с приложением ксерокопий бух.баланса (ф.1), отчеты: о финансовых результатах, о движении капитала, о движении денежных средств (формы 2; 3; 4) (обязательно);

15.Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей - из ЕГРИП) (обязательно).

16. Сведения о количестве работников, в том числе о лицах, которые непосредственно будут выполнять работы по договору (с приложением документов, подтверждающих их квалификацию: свидетельства, удостоверения и т.д.) (обязательно).

17. В случае необходимости иные документы.

%91%af%a5%e6%a8%e4%a8%aa%a0%e6%a8%ef__%a3%a0%a7%eb_%a2%eb%e1.%e7%a8%e1%e2%ae%e2%eb_ - Посмотреть таблицу с данными

Карточка предприятия – партнера (контрагента)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными%84%8e%83%8e%82%8e%90_%8f%8e%91%92%80%82%8a%88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

г. Казань «__» __________ 2023 г.

ООО «Газпром трансгаз Казань», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Конаныхина Д.Е., действующего на основании доверенности от 15.12.2022 г № 380, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _______________________________ в лице _______________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1 Поставщик, обязуется передать Покупателю товар, по стоимости, номенклатуре и в количестве, указанные в спецификации, которая согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель принять товар и оплатить его.

Стоимость товаров по настоящему договору составляет ____________________ (______________________________________) рублей _____ копеек, __________________________________ 1 .

2. Сроки и порядок поставки товаров.

2.1. Товар поставляется не позднее ____ ___________ .202 __ г.

2.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю.

2.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки, График отгрузки Товара по форме, установленной Приложением № 3 к Договору. Доставка товара осуществляется в порядке, определенном Приложением № 4 к Договору. 2

2.4. Поставка товара возможна на основании подтверждения прямого заказа № ____от__.__.2023г, проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ.

3. Качество и комплектность товаров.

3.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, образцам, которые указываются в спецификации и иным нормативно-техническим документам, а также требованиям, обычно предъявляемым к товару подобного рода.

3.2. Поставщик обязан указывать в Спецификации к настоящему договору (Приложение № 1) страну происхождения поставляемого товара.

3.3. При исполнении настоящего договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случаев, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре

4. Доставка товара.

4.1. Товар доставляется способом, указанным в Спецификации к договору.

5. Передача товаров Поставщиком и приемка товаров Покупателем.

5.1. Обязанность Поставщика по поставке товара Покупателю считается исполненной в момент получения товара Покупателем или его уполномоченным представителем, в этот же момент переходит право собственности на товар от Поставщика к Покупателю после подписания Покупателем товарно-транспортных накладных.

5.2. Приемка Товара по количеству и комплектности осуществляется во время передачи Товара Покупателю.

5.3. Приемка Товара по качеству производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку Товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

В случае несоответствия количества или ассортимента Товара согласованной заявке в товарно-транспортной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

5.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт (унифицированная форма ТОРГ - 2), в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов. Покупатель обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным Товаром.

Вызов представителя Поставщика и его явка для участия в проверке качества и комплектности Товара и составления акта являются обязательными.

5.5. В уведомлении о вызове, направленном Поставщику, должно быть указано:

а) наименование Товара, дата и номер счета - фактуры или номер транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен;

б) основные недостатки, обнаруженные в Товаре;

в) время, на которое назначена приемка Товара по качеству или комплектности (в пределах установленного для приемки срока);

г) количество Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара.

5.6. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу не позднее 24 час. после обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки Товара, тары или упаковки установленным требованиям, если иные сроки не установлены условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами или договором.

5.7. Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя не позднее, чем через три дня или сообщить Покупателю телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества Товара.

5.8. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок либо не предоставление в установленный срок ответа в письменной форме, проверка качества Товара производится с участием представителя организации, осуществляющей деятельность по проведению независимой экспертизы товара и прошедшую соответствующую аккредитацию (аттестацию) в установленном законом порядке. Выбор такой организации осуществляется Покупателем самостоятельно.

5.9. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектности Товара. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение.

В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть указано, что эти лица предупреждены о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

5.10. К Акту должны быть приложены:

а) документы Поставщика, удостоверяющие качество и комплектность Товара;

б) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее качество и некомплектность продукции;

в) транспортный документ (накладная, коносамент);

г) документ, удостоверяющий полномочие представителя, выделенного для участия в приемке;

д) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) отобранных образцов (проб);

е) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения) качества Товара или некомплектности его (коммерческие акты, ведомость подачи и уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист и др.).

5.11. Акт, устанавливающий ненадлежащее качество или некомплектность Товара, составленный с участием представителей сторон утверждается руководителем предприятия - получателя или его заместителем не позднее трехдневного срока после составления акта.

В тех случаях, когда приемка Товара производилась в выходной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден руководителем предприятия - получателя или его заместителем в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

5.12. Если между Поставщиком и Покупателем возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества Товара проводится независимая экспертиза. Независимая экспертиза проводится организацией осуществляющей деятельность по проведению такой экспертизы и прошедшую соответствующую аккредитацию (аттестацию) в установленном законом порядке. Выбор организации осуществляет инициатор независимой экспертизы.

5.13. Расходы за проведение независимой экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.14. Заключение, выданное по результатам независимой экспертизы, должно быть утверждено в установленном законом порядке.

5.15. Поставщик или Покупатель, при наличии оснований, вправе опротестовать заключение независимой экспертизы.

5.16. Акты приемки Товара по качеству и комплектности регистрируются и хранятся в порядке, установленном на предприятии Покупателя.

5.17. В случае обнаружения скрытых недостатков товара составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции.

Вызов представителя Поставщика и его участие в составлении акта о скрытых недостатках является обязательным.

В уведомлении о вызове, направленном Поставщику, указываются сведения, предусмотренные п. 5.5. настоящего Договора. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется в адрес Поставщика в срок и в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего Договора.

Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя не позднее, чем через три дня или сообщить Покупателю телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества Товара.

Составление акта о скрытых недостатках, в том числе и при отсутствии представителя Поставщика, его подписание и утверждение осуществляется согласно пунктам 5.8 – 5.16 настоящего Договора.

5.18. Претензия, вытекающая из поставки Товара, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам (эталонам), а также при выявлении скрытых недостатков, предъявляется Покупателем Поставщику в 30-дневный срок с момента составления акта.

К претензии о поставке Товара ненадлежащего качества или комплектности должны быть приложены акт и документы, указанные в п. 5.10. настоящего договора.

5.19. В случае предъявления претензии о возмещении разницы в стоимости Товара (уценки) в связи с переводом ее в более низкий сорт/категорию Покупатель обязан приложить к претензии документы, подтверждающие оприходование Товара фактически полученным сортом /категории/фракции.

5.20. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Покупателю в 30-дневный срок.

5.21. При недостаче Товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного Товара или возмещает недостачу при последующих поставках Товара.

5.22. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.

5.23. Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, после подписания Покупателем товарно-транспортных накладных.

5.24. Поставщик обязан при расчете окончательных цен продажи/покупки проводить анализ документов на предмет соотношения цен Договора и фактических затрат.

При наличии отклонений фактических затрат от цены Договора Поставщик обязан оформить протокол о корректировке окончательных сумм расчетов с Покупателем и в срок не позднее 7 календарных дней представить его Покупателю для согласования и корректировки расчетов.

При наличии выгоды Поставщика ее распределение между сторонами осуществляется в соотношении Поставщик 50 % Покупатель 50 %.

5.25. Поставщик обязан обеспечить сбор документов, указанных в Приложении № 2 к Договору. Периодичность сбора указанных документов должна составлять не реже 1 месяца.

5.26. Поставщик обязан передавать документацию, указанную в Приложении № 2 к Договору Покупателю (по требованию) по реестру в электронном виде с соблюдением требований Инструкции по работе с документами ОАО «Газпром», утвержденной приказом от 11.09.2013 № 333.

5.27. Поставщик обязан предусмотреть в договорах с субпоставщиками обязанность по представлению письменного согласия субпоставщика на передачу в ПАО «Газпром» сведений, указанных в подпункте 5.26. настоящего Договора.

5.28. Поставщик обязан обеспечить архивирование и хранение документов и информации, полученной в соответствии с подпунктом 5.27. настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

5.29. Поставщик обязан в течение 7 календарных дней с момента получения запроса уполномоченных лиц Покупателя, представить Покупателю следующие документы указанные в Приложении № 2 к Договору, подтверждающие размер расходов, понесенных при выполнении поручений Покупателя по договорам на транспортировку, перевалку, хранение, фрахт, финансирование, сюрвейерные услуги, страхование.

5.30. Поставщик обязан обеспечить включение условий, указанных в подпунктах 5.27.-5.29. настоящего Договора в договоры, заключаемые с субпоставщиками, привлекаемыми к исполнению договора по всей схеме договорных отношений до непосредственных исполнителей.

6. Расчеты за поставляемые товары.

6.1. Товары, поставленные Поставщиком, оплачиваются Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, не более 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке товара.

Оплата поставленных товаров осуществляется при условии предоставления Поставщиком:

- товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры;

- универсального передаточного документа (УПД).

В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 7 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору (отдельному этапу договора).

6.2. Стоимость, указанная в п. 1.1. настоящего договора, является твердой (неизменной).

6.3. Расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся денежными средствами.

7. Тара и упаковка.

7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам ТУ или иной НТД.

7.2.При отгрузке товара с применением тары и упаковки, подлежащей возврату, Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и сроки, указанные в спецификации.

8. Имущественная ответственность.

8.1. В случае недопоставки товара с Поставщика взыскивается пеня в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания срока его поставки до фактического исполнения обязательства по поставке товара.

В случае поставки товара партиями, срок исчисления пени за недопоставку отдельной партии товара начинается со дня, следующего за днем окончания срока поставки отдельной партии товара, до фактического исполнения обязательства по поставке этой партии товара.

8.2. В случае просрочки поставки товара с Поставщика взыскивается пеня в размере 0,1 % от стоимости товара, поставленного с нарушением срока, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем окончания срока его поставки до фактического исполнения обязательства по поставке товара.

В случае поставки товара партиями, срок исчисления пени за просрочку поставки отдельной партии товара начинается со дня, следующего за днем окончания срока поставки отдельной партии товара, до фактического исполнения обязательства по поставке этой партии товара.

8.3. Пени, установленные п. 8.1., 8.2. Договора, перечисляются Поставщиком на расчетный счет Покупателя, указанный в настоящем Договоре, в течение пяти дней с момента предъявления Покупателем требований об их уплате.

8.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

8.5. Сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне причиненные убытки сверх суммы пеней, включая упущенную выгоду.

8.6. Имущественная ответственность и взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством России.

8.7. За несвоевременное представление документов, указанных в пункте 5.25. настоящего Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки представления документации, но не более 5% от стоимости услуг Поставщика.

8.8. Поставщик обязан предусмотреть в договорах с Субпоставщиками ответственность за несвоевременное предоставление документации в виде штрафа в размере 0,1% за каждый день просрочки представления документации, но не более 5% от стоимости услуг Субпоставщика.

8.9. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, возникшие в связи с нарушением срока предоставления Графика отгрузки согласно п.2.3. Договора. 3

9.Форс-мажор.

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением например, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, административного вмешательства со стороны Правительства или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

9.2. Обе стороны должны незамедлительно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

10. Дополнительные условия.

10.1. Настоящий договор заключен на основании подтверждения прямого заказа № _________ от ____ ____________ 2023г, проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ. По результатам проведения заказа Покупателю доступны для выгрузки на ЭТП ГПБ формы «Подтверждение прямого заказа» и «Перечень позиции заказа», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по предоставляемой покупателем форме и подтверждающие документы в формате pdf на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть указанием темы «ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть».

При предоставлении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) представить документ, подтверждающий согласие этих лиц на обработку их персональных данных Поставщиком для последующей обработки Покупателем и представления в ПАО Газпром, Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России.

10.3. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

10.4. Стороны обязуются не передавать права и обязанности по Договору без письменного согласия второй Стороны.

10.5. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством, действующим на территории России.

10.6. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

10.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктами 10.2., 10.3. настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 года, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.9. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае неисполнения Поставщиком обязательств по Договору. При этом Покупатель направляет Поставщику уведомление о расторжении договора не позднее десяти календарных дней до даты его расторжения.

10.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой стороны.

10.11. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

10.12. Поставщик обязуется не передавать информацию и документы, полученные в рамках исполнения настоящего договора, третьим лицам, без предварительного согласования с Покупателем.

10.13. Стороны констатируют, что Поставщик ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ООО «Газпром трансгаз Казань», размещенным на сайте https://kazan-tr.gazprom.ru/social/kodeks-korporativnoj-ehtiki/, согласен с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

10.14. Поставщик обязуется предоставить подтверждения нахождения в Реестре промышленной продукции (подтверждается выпиской из данного реестра с указанием номеров реестровых записей) или в Реестре российской радиоэлектронной продукции (подтверждается декларацией о нахождении в данном реестре) или в Реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза (подтверждается выпиской из данного реестра с указанием номеров реестровых записей) (далее – Реестры) в составе заявки/на дату заключения и поставки товара.

Приложение № 1 – Спецификации.

Приложение № 2 – Перечень документации подлежащей передаче Покупателю.

Приложение № 3 – График отгрузки Товара;

Приложение №4–Порядок доставки товара в случаях, если доставку осуществляет привлеченный покупателем экспедитор (перевозчик).

11.Реквизиты и подписи сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

_____________________ /_____________/ __________________/Конаныхин Д.Е./

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень документации подлежащей передаче Покупателю

Договоры на приобретение МТР и оборудования;

Спецификации на приобретение МТР и оборудования;

Счета-фактуры, товарно-транспортные накладные Поставщика и Субпоставщика;

Грузовые таможенные декларации (при поставке МТР и оборудования иностранного производства);

Квитанции о приеме груза Поставщика и Субпоставщика;

Платежные поручения по оплате материально-технических ресурсов и оборудования;

Калькуляции производителей по поставкам МТР и оборудования в случае приобретения у производителей.

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

_____________________ /_____________/ _________________/Конаныхин Д.Е /

- Посмотреть таблицу с данными

График отгрузки Товара №___ от «__»_________ 20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки №__ от «__»___________

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ДОСТАВКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ ЭКСПЕДИТОР (ПЕРЕВОЗЧИК)

В случаях, если доставку Товара осуществляет привлеченный Покупателем Экспедитор (перевозчик) в соответствии с пунктом 4.1. Договора, Стороны устанавливают следующие условия доставки и исполнения Договора:

Для организации доставки Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки, График отгрузки Товара по форме, установленной Приложением № __ к Договору.

Поставщик обязан обеспечить отгрузку Товара в соответствии с направленным Покупателю Графиком отгрузки Товара.

Покупатель (привлеченный Покупателем Экспедитор) обязан обеспечить подачу транспортных средств (железнодорожный, автомобильный, водный транспорт) под погрузку в порядке и сроки, указанные в Графике отгрузки Товара.

Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Товара к месту погрузки в транспортное средство, его погрузку в транспортное средство, предоставленное Покупателем, для доставки грузополучателю и оформить транспортные накладные.

Покупатель обязан не позднее, чем за 3 дня до даты подачи транспортного средства, направить Поставщику инструкции по заполнению транспортных накладных. Покупатель вправе предоставлять инструкции по заполнению транспортных накладных совместно с уведомлением об отгрузочных реквизитах.

Поставщик обязан предоставлять Товар в таре, упаковке и с маркировкой, которые соответствуют условиям перевозок, при этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от порчи, повреждения или уничтожения при перевозке смешанным видом транспорта, с учетом нескольких перегрузов в пути, а также длительного хранения. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием массогабаритных характеристик.

Поставщик обязан согласовать с ОАО «РЖД» схемы погрузки и крепления груза при перевозках железнодорожным транспортом.

При доставке Товара с использованием собственных и привлеченных Покупателем вагонов (контейнеров) неоплачиваемое время, предоставляемое Поставщику/грузоотправителю и/или иному лицу для осуществления грузовых операций (срок оборота вагонов (контейнеров) у грузоотправителя), составляет 2 (двое) суток для операций по погрузке Товара (неполные сутки считаются полными), если об ином сроке оборота вагонов (контейнеров) Поставщик предварительно не будет уведомлен Покупателем.

Моментом прибытия вагона (контейнера) к грузоотправителю принимаются сутки прибытия вагона (контейнера) на станцию погрузки (отправления), определяемые по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) – филиала ОАО «РЖД» в электронном формате о дате прибытия вагона (контейнера) на станцию погрузки (отправления). Моментом отправления груженых вагонов (контейнеров) принимаются сутки отправления, определяемые по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) – филиала ОАО «РЖД» в электронном формате.

Поставщик возмещает Покупателю убытки в виде штрафа за превышение срока возврата (в том числе срока оборота) вагонов (контейнеров), указанного в Приложении.

При организации доставки Товара Покупателем водным транспортом начало и окончание периода времени, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки Товара и держит его под погрузкой Товара без дополнительных к фрахту платежей (сталийное время), определяется в соответствии со ст. 130 КТМ РФ. Сталийное время и штраф за сверхнормативный простой судна устанавливаются Сторонами в спецификации.

При организации доставки Товара Покупателем автомобильным транспортом начало периода времени, в течение которого Поставщик обязан обеспечить погрузку, определяется фактическим временем прибытия автомобиля под погрузку согласно путевому листу. Окончание фактического времени погрузки определяется записью в путевом листе. Нормативное время погрузочных работ и штраф за сверхнормативный простой автомобильного транспорта устанавливаются Сторонами в спецификации.

Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные расходы, возникшие в связи со сверхнормативным простоем транспортных средств под погрузкой.

Поставщик в течение 2 (двух) дней с даты отгрузки Товара предоставляет Покупателю данные по погруженной и оформленной железнодорожной накладной с указанием идентификационного номера груза, фактического веса груза в транспортном средстве (с разбивкой по весу по каждому грузу, в случае, если в одном транспортном средстве/подвижном составе погружен разный вид груза либо одинаковый вид груза с разными идентификационными номерами), вида транспортного средства (подвижного состава) и степени габаритности груза.

Датой поставки (передачи) считается дата принятия Товара перевозчиком (экспедитором), указанная в транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, экспедиторской расписке, ж/д накладной (ином документе, подтверждающем принятие Товара к перевозке).

Право собственности на товар переходит к Покупателю (грузополучателю) с даты поставки, определяемой в соответствии условиями Договора. Риск случайной гибели или повреждения товара до момента его передачи грузополучателю несет Поставщик.

Поставщик обязан обеспечить сохранность транспортных средств, в т.ч. в случае нахождения транспортных средств у грузоотправителей и/или иных лиц (не допускать хищения транспортных средств, узлов и деталей либо иного их повреждения) с момента прибытия транспортного средства под погрузку и до момента его отправки.

При наличии вины Поставщика (грузоотправителя) в утрате, повреждении транспортных средств, находящихся под погрузкой, Поставщик возмещает Покупателю затраты на приобретение транспортного средства (включая расходы на ввод транспортного средства в эксплуатацию), его ремонт, приобретение комплектующих поврежденных деталей и иные убытки, вызванные повреждением, утратой транспортных средств.

Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Приложения, применяются положения Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

^ В соответствии с положениями действующего законодательства в части налогов указать одну из следующих формулировок:

- НДС не облагается в соответствии с пп. ____ п.___ ст. _____ Налогового кодекса РФ.

- кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах __________. Общая стоимость поставляемых по Договору Товаров составляет ________________________________________.

В случае, если контрагент применяет один из специальных налоговых режимов и не уплачивает НДС, указывать следующие ссылки на статьи Налогового кодекса РФ:

УСН

ЕНВД

ЕСХН

Патент

Организации

п.2 ст.346.11

абз.3 п.4 ст.346.26

абз.1 п.3 ст.346.1

-

ИП

п.3 ст.346.11

абз.3 п.4 ст.346.26

абз.3 п.3 ст.346.1

п.11 ст.346.43

В случае, если контрагент применяет специальный налоговый режим «УСН» необходимо дополнить договор пунктом 1.1.1.. и изложить его в следующей редакции: «Стоимость товара по настоящему договору является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения и неправомерного ее применения».

^ Данный пункт включается в текст договора при способе доставки товара с привлечением экспедитора.

^ Данный пункт включается в текст договора при способе доставки товара с привлечением экспедитора.