Тендер - Сорбат калия №241245895

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора_сорбат_калия

ДОГОВОР № ____

г. Челябинск «___»_____________ 2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующей на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее - Договор), во исполнение государственного контракта № 39 ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть010 от 10.02.2023 на поставку маргарина мягкого марки ММ с массовой долей жира не мене 60% с УФСИН России по Рязанской области, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить сорбат калия Е202 (далее – товар) с характеристиками и в количестве, указанными в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) на сумму _______________ рублей ____ копеек, в том числе НДС _____ руб. _____коп./НДС не облагается (указывается в зависимости от способа налогообложения «Поставщика»). Итого: на общую сумму ____________рублей _________ копеек.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Качество и порядок приемки товара

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Добавки пищевые. Калия сорбат Е202. Технические условия», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

2.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу товара, в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Все расходы, связанные с проведением экспертизы результатов исполнения Договора экспертом, экспертной организацией в случае подтверждения поставки некачественного товара, возмещаются Поставщиком.

2.4. Приемка Товара производится в течение 2 дней со дня поставки товара и получения от Поставщика сопроводительных документов, транспортных документов, документов, удостоверяющих качество товара:

- счет на оплату;

- товарная накладная и счет-фактура, либо универсальный передаточный документ;

- товарно-транспортная накладная;

- копия декларации о соответствии, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- документ о качестве (или его копия), оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

На основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 2.3. Договора, Заказчик осуществляет приемку товара, в день ее окончания, подписывает и направляет Поставщику подписанный документ о приемке или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

В случае, если документы, указанные в пункте 2.4 Договора, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

Срок предоставления Поставщиком недостающих документов 5 (пять) календарных дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком.

Срок замены некачественного товара в пределах 10 дней с момента обнаружения дефектов и предъявления претензии Заказчиком.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

2.5. В случае получения в соответствии с п.2.4 настоящего Договора мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, в установленные сроки, и направляет Заказчику документ о приемке.

В случае направления мотивированного отказа от приемки товара Заказчик обеспечивает сохранность доставленного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, до момента фактического возврата товара или приемки товара при условии устранения выявленных недостатков. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием такого товара на ответственное хранение, возмещаются Заказчику Поставщиком. Возврат товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

В случае, когда товар, не соответствующий требованиям Договора, подлежит возврату, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа с указанием о возврате товара, обязан забрать такой товар.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы несоответствия переданного товара условиям Договора Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.6. После устранения Поставщиком недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке по Договору, Заказчик подписывает документ о приемке по Договору в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.6 Договора.

2.7. Датой приемки товара считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты получения товара, указанной в документе о приемке.

3. Тара и упаковка

3.1. Товар упакован в упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

4. Форс-мажорные условия

4.1. «Сторона» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли «Сторон». Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли «Сторон».

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы «Сторона» должна без промедления известить о них другую «Сторону» в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

4.3. По прекращении указанных обстоятельств «Сторона» должна без промедления известить другую «Сторону» в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если «Сторона» не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой «Стороне» убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

4.4. «Сторона» должна в течение разумного срока передать другой «Стороне» сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока. «Стороны» в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих «Сторон» альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика, расположенный по адресу: Челябинская область г. Челябинск ул. Монтажников 7А.

Способ доставки товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно.

5.2. Сроки поставки товара: в течение 5 дней с момента заключения договора, единовременно, в полном объеме.

Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика о дате и времени доставки товара. Уведомление составляется Поставщиком в произвольной форме и направляется с использованием сетей электросвязи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или иными способами, позволяющими идентифицировать отправителя. Уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

5.3. «Поставщик» обязуется передать «Заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

6. Цены и порядок расчетов

6.1. Общая сумма Договора составляет ______________ рублей ________ копеек, в том числе в том числе НДС _____ руб. _____коп./НДС не облагается (указывается в зависимости от способа налогообложения «Поставщика»).

6.2. В цену договора включены: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, расходы на доставку товара на склад Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору.

6.3. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 6.4. -6.5 настоящего Договора.

6.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения предусмотренных настоящим Договора количества и качества товаров и иных условий настоящего Договора.

6.5. Цена Договора может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором.

6.6. При исполнении настоящего Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

6.7. Оплата за поставленный товар производится в форме безналичного денежного расчета из средств федерального бюджета в пределах лимитов дополнительного бюджетного финансирования, выделенных на соответствующую статью и код бюджетной классификации на 2023 год, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

6.8. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Заказчика».

6.9. «Поставщик» одновременно с товаром передает «Заказчику» документы, подтверждающие отгрузку, указанные в п.2.4 настоящего Договора.

6.10. «Заказчик» имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Договоре.

6.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по следующим реквизитам: Наименование контрагента для платежного поручения: УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4438 от 25.02.2000г.

Реквизиты:

Получатель: УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ // УФК по Челябинской области г.Челябинск

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

7.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.1.4. Соответствовать требованиям ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

7.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.2.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятой продукции.

7.3. Заказчик обязуется:

7.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.3.3. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Договором.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе приемки.

7.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

8. Имущественная ответственность

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных поставщиком.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Договора.

(далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Договора.

8.4. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, «Поставщик» вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору.

8.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются «Сторонами» в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения «Сторон» споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с момента её получения.

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.

9.3. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из «Сторон».

10.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10-ти дневного срока в письменном виде.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, когда новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Заказчика» по Договору его права и обязанности по Договору переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания.

11.2. Срок действия Договора: до 25.12.2023 г.

12. Реквизиты сторон

12.1. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон на момент заключения Договора.

«ПОСТАВЩИК» «ЗАКАЗЧИК»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № ____

от «____» _____________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на товар, поставляемый по договору

№ _______ от «___»____________2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными