Тендер - Поставка хозяйственных товаров №241235995

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_хоз_товары_2025 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ______

г. Городище "___" марта 2023 г.

_____________________________________________, в лице ________________________________, действующей на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" с одной Стороны, и Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Городищенскому району, в лице начальника ОМВД России по Городищенскому району Якупова И.З. действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик” с другой Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ 44от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Государственный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик осуществляет поставку хозяйственных товаров на основании заявок Государственного заказчика, согласованных с Поставщиком в порядке и на условиях, определенных спецификацией (Приложение к Контракту)
1.2. В заявке указываются: наименование товара, артикул, количество, торговая марка, срок отгрузки и способ доставки.
1.3. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с настоящим Контрактом.
1.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент передачи товара Поставщиком Государственному заказчику, либо транспортной организации (Далее – Перевозчик).

ДОСТАВКА, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА
2.1. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика или в соответствии с поручением Государственного заказчика, указанном в заявке.
2.2. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого груза и гарантирующей его сохранность во время транспортировки.
2.3. На маркировке должны указываться: изготовитель, наименование изделия, размер, дата изготовления.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена поставляемого товара составляет _______________ (______________) рублей 00 копеек, указывается в счетах-фактурах, товарных накладных или универсальных передаточных документах (далее – УПД), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
3.2. Стоимость доставки в пределах административных границ г. Пензы и Пензенской области включена в цену товара. Стоимость доставки вне пределов Пензенской области определяется фактически понесенными затратами Поставщика.
3.3. Государственный заказчик оплачивает товар в течение течении 10 (десяти) календарных с момента подписания акта приема-передачи поставленного товара.
3.4. Стороны договорились денежные средства, поступившие от Государственного заказчика на расчетный счет или в кассу Поставщика, считать погашением задолженности Государственного заказчика в следующей очередности: в первую очередь на оплату пени за несвоевременную оплату товара истребованной Поставщиком согласно п.9.2 настоящего Контракта, во вторую очередь за наиболее раннюю неоплаченную партию товара, отгруженную Государственному заказчику, согласно дате выписки соответствующей накладной или УПД.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА
4.1. Согласовать заявку Государственного заказчика в течение двух дней с момента получения ее от Государственного заказчика. Датой подачи заявки считать день и время ее согласования.
4.2. Поставлять Государственному заказчику товар в объемах, определяемых заявками Государственного заказчика и в согласованные с Государственным заказчиком сроки.
4.3. Датой поставки является день отгрузки товара Государственному заказчику или транспортной организации, в дальнейшем «Перевозчик», осуществляющей доставку товара Государственному заказчику.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
5.1. В письменной или факсимильной форме предоставлять Поставщику заявку на поставку товара и согласовывать ее с Поставщиком не менее чем за три дня до отгрузки товара. Если заявка передана Поставщику в устной или письменной форме, но не с полными данными, то накладная на поставку товара с отметкой Государственного заказчика о получении является документом, подтверждающим правильность заявки.
5.2. Принимать и оплачивать поставленный товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка товара Государственным заказчиком по количеству, качеству и ассортименту производится в порядке, предусмотренном Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25 апреля 1966 г. « Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения народного потребления по качеству» в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

В случае обнаружения Государственным заказчиком несоответствия количества и/или ассортимента товара, указанных в товарно-сопроводительных документах и фактически поставленного, Государственный заказчик составляет акт о фактически принятом количестве и ассортименте по унифицированной форме № ТОРГ-2.

В случае выявления заводского брака Государственным заказчиком составляется акт по унифицированной форме № ТОРГ-2 о несоответствии товара по качеству и оформляется возврат товара на склад Поставщику или требование о соразмерном уменьшении цены товара или замены товара. Все расходы по возврату товара относятся на счет Поставщика. Замена товара производится в сроки, согласованные Сторонами и за счет Поставщика с оформлением товарно-сопроводительных документов.

Претензии по количеству и качеству поставленного товара направляются Государственным заказчиком Поставщику в течение 10 календарных дней с момента составления акта. К претензии должны быть приложены: сам акт и все необходимые документы, в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25 апреля 1966 г. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения народного потребления по качеству».

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с "01" января 2025 г. и действует до "31" декабря 2025 г.
7.2. В случае если по истечении срока действия настоящего Контракта Стороны письменно не уведомили друг друга о намерении расторгнуть настоящий Контракт, то Контракт считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, другая Сторона может расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом противоположную Сторону.

ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: из-за действий гражданских или военных властей, пожара, стихийных бедствий, забастовок, трудовых споров или беспорядков, войны, волнений среди населения, запрещения импорта или экспорта, других независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна немедленно в письменной форме известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
8.3. Если указанные в п.п.8.1. настоящего Контракта обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта на основании статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту раздела - Федеральный закон) и «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

9.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем размере (за исключением случаев, когда настоящим разделом предусмотрен иной размер ответственности):

- при взыскании штрафа исходя из размера цены контракта в размере 10 процентов от цены контракта, что составляет __________ (___________) рублей 00 копеек.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.10. Пеня и штрафы оплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему Государственным заказчиком соответствующего требования. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафы по настоящему Контракту путем направления Государственному заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с последующей досылкой по почте. В случае просрочки направления Государственному заказчику подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 10 (десять) рабочих дней, Государственный заказчик вправе взыскать с Поставщика дополнительный штраф в размере подлежащих оплате пени и штрафа.

9.11. В части, непредусмотренной настоящим разделом контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.12. В случае расторжения настоящего Государственного контракта Государственным заказчиком в одностороннем порядке или по решению суда в связи с нарушением Поставщика условий настоящего Государственного контракта, Поставщик обязуется компенсировать убытки Государственного заказчика, связанные с осуществлением Государственным заказчиком закупки услуги, оказание которых является предметом настоящего контракта, у иного Поставщика (в том числе в случае закупки услуг, у иного Поставщика, по более высокой стоимости, а также в других случаях), в течении 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Государственного заказчика о возмещении указанных убытков.

9.13. В случае, если при исполнении контракта имеются основания для взыскания с Поставщика, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение и ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты, причитающийся по настоящему контракту Поставщику, на размер вышеуказанной неустойки (штрафа, пени), с учетом последующего перечисления ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним. Стороны будут разрешать путем переговоров.

До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение семи рабочих дней с момента получения претензии.

Все споры, вытекающие из Контракта, подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения истца.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий Контракт составлен и заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к проекту государственного контракта №_____

от «__» марта 2023 года

Спецификация и количество поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: _________________ (_______________) рублей 00 копеек

- Посмотреть таблицу с данными